装修合同

　　装修合同
　　推荐度：
　　经典装修合同
　　推荐度：
　　装修合同
　　推荐度：
　　装修合同
　　推荐度：
　　房屋装修合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　有关装修合同13篇
　　在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的有关装修合同，希望对大家有所帮助。
　　有关装修合同篇1
　　发包人：（以下简称甲方）
　　承包人：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法
　　第一条乙方资质情况
　　1。1资质证书号码：
　　1。2发证机关：
　　1。3资质专业及等级：
　　第二条乙方承包内容及承包方式
　　2。1工程名称：
　　2。2工程地点：
　　2。3施工内容及承包范围：工程深化设计、
　　2。4施工方式：包工、包料。
　　2。5精装修工程施工的主要项目：
　　2。5。1配合甲方及时进行深化设计。
　　2。5。2吊顶工程施工所有工作内容；
　　2。5。3地面工程施工所有工作内容；
　　2。5。4墙柱面工程施工所有工作内容；
　　2。5。5其他精装修工程（不锈钢装饰条、卫生间洗漱台面等）
　　2。5。6为完成精装修工程施工所采取的所有措施；
　　2。5。7脚手架搭拆；
　　2。5。8以上未包含的乙方施工范围内的深化设计图纸中的所有精装修内容的施工；
　　2。5。9乙方施工范围内的精装修施工的所有资料（包括竣工资料、竣工图的编制等）；
　　2。6其他工作
　　2。6。1乙方施工范围内进出场的各种材料、设备的水平、垂直倒运、堆码整齐、清理及装卸车；
　　2。6。2标高控制点由乙方自行负责；
　　2。6。3工程项目生产和安全文明施工所需的建设、维护、维修及拆除工作。
　　2。6。4为保证工期、质量和安全、文明施工所投入的各项工作和费用。
　　第三条施工工期
　　3。1施工工期：
　　施工始于：年月日，止于：年月日。
　　乙方必须满足工期要求，若乙方不满足甲方的工期要求按本合同第10。2。2条款执行。甲方要求的的阶段性节点工期文件若乙方拒绝签字，甲方有权扣除总结算价款的10作为对乙方的处罚。
　　3。2当发生下列情况后，经甲方书面认可工期可以相应顺延：
　　3。2。1发生不可抗力；
　　3。2。2工地非乙方原因停水、停电累计超过8小时；
　　3。2。3甲供材料供应不及时，乙方报甲方书面确认，但按照进度计划各工序的有效施工时间不变。
　　3。3如发生上述所列情况，造成停窝工时，乙方及时用书面形式将详细原因交甲方审查认可顺延相应工期。
　　第四条工程质量管理要求及工程验收
　　4。1乙方施工质量符合甲方质量体系要求，并保证实现。
　　4。2乙方所施工工程项目质量严重违反甲方质量体系要求的有关规定，甲方有权单方面终止合同，一切损失由乙方承担。
　　4。3乙方必须根据设计要求、国家规范、行业标准及工程实际情况进行深化设计，确保设计安全、可靠，实现设计意图，满足功能要求。
　　4。4工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及市的有关质量验收标准。
　　4。5验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责承担由此导致的甲方的相关损失。
　　4。6乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，乙方应
　　第五条甲方义务
　　5。1甲方委派同志为施工现场负责人，对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督，定期召开例会，组织有关部门进行竣工验收。
　　5。2协助乙方协调处理外部各方面的关系和问题。
　　5。3对施工进度质量、施工技术、安全生产等方面进行全面监督。
　　5。4按合同约定按时支付工程款。
　　第六条乙方义务
　　6。1乙方委派同志为现场项目负责人，全面负责合同要求的各项工作。
　　6。2乙方应全面、准确地按照国家技术规范、行业标准和设计院的设计要求进行深化设计，出设计施工图纸，并取得甲方的认可。
　　6。3按甲方的要求全面配合其他工序或工作的实施（如门窗、空调、消防工程等），包括进行技术支持和相关节点处理。乙方应接受和配合甲方及监理单位对施工过程中的检查和试验抽检，乙方自身亦应该按照国家规范和设计要求进行各种需要的检测和试验，并承担一切费用。检验试验报告等应及时提供给甲方。
　　6。4乙方施工范围内的材料和垃圾自行运输，为此发生的和相关部门（如：环卫、渣土、交通）的外部协调关系乙方自行协调并承担相关费用。
　　第七条安全施工与安全防护
　　7。1乙方进入施工现场必须组织操作工人进行安全培训，并上交特殊工种上岗证，经甲方认可后方可施工，否则所有工序不得开工，否则造成的一切后果由乙方自负。
　　7。2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全管理不到位或措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
　　7。3乙方施工所需的安全帽、安全带、工作服等由乙方自备。
　　7。4乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责。
　　7。5安全生产详细条款执行双方签订的《建筑安装工程施工安全生产协议》。
　　第八条施工变更
　　施工中如发生对原设计、工作内容、材质进行变更，必须经过甲方同意后才可变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
　　第九条工程价款计价标准及计价依据
　　9。1施工价款的确定：
　　9。1。1执行综合单价包干，具体为详见附件单价明细表：
　　9。1。2人工市场价格波动及政策调整、材料市场价格上涨等一切风险费用，费用不另增加。
　　9。1。3施工过程中由甲方提供用水、用电。
　　9。3合同暂定价：元（人民币大写元整）。
　　第十条对材料及质量的控制。
　　10。1精装修所有施工材料
　　10。1。1主材由乙方提供样板，经双方协商后确定材料单价，并将乙方所提供的样板进行封样。
　　10。2。2甲供材料由甲方控制、乙方按需领取。
　　10。2。3所有材料必须送甲方指定符合条件的、经监理考察合格的实验室进行材料检测。
　　10。2。4进场时必须及时通知甲方物资部人员及工程技术部人员进行抽检，否则造成的一切损失由乙方承担。
　　10。2。5乙方采用的材料的规格、型号、品牌、产地等均应符合设计和甲方要求，材料选用坚决杜绝以次充好，使用假冒伪劣产品。否则，乙方应承担相应的违约责任。
　　10。2。6乙方使用的材料应符合国家室内装修工程环保标准要求。
　　第十一条结算及付款
　　11。1甲方采取月付款的形式进行施工进度款的支付，每月验工批复后10日内支付当月批复验工值的80的工程款，工程完工经初验优良后累计支付至累计批复验工产值的90即停止支付。
　　11。2工程全部完工，经联合验收确定优良后，乙方将按合同编制全面的结算报告，上报甲方。待甲方各相关部分和人员在结算意见书上签字后，按甲方的规定和程序进行结算审核工作。审核后的结算经甲方项目经理签字认可并加盖双方单位公章后结算书方能生效。工程结算后3个月内付至结算总金额的95，工程质保期结束后一个月内付清质量保修金（扣除维修支出费用和补偿金）。
　　11。3乙方委托与甲方进行工程结算和工程款支付工作，甲方以支票的形式支付乙方工程款，每次付款时，乙方须向甲方提供相应金额的发票，否则，甲方有权拒绝支
　　第十二条保险
　　12。1乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。
　　12。2事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
　　第十三条竣工资料提供
　　工程竣工经质检站验收优良后，乙方向甲方提供完整的竣工资料。
　　第十四条违约和争议
　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行解决或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用向工程所在地人民法院起诉方式解决争议。
　　第十五条其它
　　15。1双方履行完合同全部义务，结算价款支付完毕，乙方向甲方交付劳动作业成果，并经甲方验收满足要求后，本合同即告终止。
　　15。2本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
　　15。3签订本合同时，承包人必须出具法人授权委托书，作为本合同的附件。
　　15。4本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
　　第十六条合同解释顺序
　　1。合同的补充协议
　　2。本合同
　　第十七条合同生效
　　合同订立时间：年月日，双方签字盖章后即生效。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　有关装修合同篇2
　　委托方（甲方）：
　　承接方（乙方）：
　　装修项目：
　　甲、乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
　　第一条工程概况和工程价款
　　1。项目地址：2。房型：4室2厅1厨1卫，施工面积：130平方米。
　　3。工程总天数：60天
　　工程开工日期：xx年10月15日
　　工程竣工日期：xx年12月15日
　　4。工程价款：（壹第二条质量要求
　　1。工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
　　2。施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
　　3。凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
　　第三条材料供应及付款方式
　　1。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装修工程，非经甲方同意，不得擅自更换或挪作他用。乙方如擅自更换或挪作他用，应按材料的双倍价款补偿给甲方。
　　2。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
　　3。合同一经签订，甲方对工程竣工验收后结算并付清工程价款，乙方开具收条，向甲方办理移交及发放装修工程保修书。甲方按合同总价的3扣留质保金，一年以后没有出现质量问题质保金全部返给乙方。
　　4。工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，双方签字确认。增减项目的价款，当场结清。
　　第四条工程工期及工程验收
　　1。如果因乙方原因而延迟完工，按300元天的违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。
　　2。在施工中，因工程质量、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
　　3。工程质量验收，隐蔽工程需乙方通知甲方分段验收，其它待工程全部结束后，乙方通知甲方进行竣工验收。装修过程中，若乙方刻意隐瞒隐蔽工程中的施工原料及工程质量造成安全或美观影响，甲方有权要求乙方改进，若乙方拒不改进，甲方有权扣押工程款，直到乙方改进则返还。
　　第五条其他事项
　　1。甲方
　　甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应通过甲方与邻里友好协商。
　　2。乙方
　　应主动出示企业营业执照或其它说明，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地定期完成施工任务。
　　按照小区物业要求，负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，甲方概不负责，给甲方造成损失的，乙方全部赔偿。
　　在施工过程中，乙方必须严格遵守小区物业管理的相关规定，因违反小区物业管理的相关规定发生的责任纠纷，由乙方自行负责处理。
　　严格履行合同，不要因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资。在装
　　修施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收进合格之日算起，为3个月。
　　第六条违约责任
　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
　　第七条争议解决
　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
　　第八条合同的变更和终止
　　1。合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10交付违约金，并办理终止合同手续。
　　2。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
　　第九条合同生效
　　1。本合同经双方盖章或签字后生效。
　　2。补充合同与本合同具有同等的法律效力。
　　3。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
　　甲方（业主）（盖章）：乙方（盖章）：
　　电话：电话：
　　年月日
　　有关装修合同篇3
　　工程发包方（甲方）：
　　工程承包方（乙方）：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第一条工程概况
　　工程名称
　　工程地点：
　　承包范围：
　　承包方式：
　　工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。
　　工程质量：
　　合同价款（人民币大写）：
　　第二条甲方工作
　　开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
　　指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
　　委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。
　　负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
　　如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
　　协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第三条乙方工作
　　参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
　　指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
　　遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
　　施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第四条关于工期的约定
　　甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
　　第五条关于工程质量及验收的约定
　　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　第六条关于工程价款及结算的约定
　　双方商定本合同价款采用第种：
　　（）固定价格。
　　（）固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。
　　（）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
　　本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。
　　工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。
　　第七条关于材料供应的约定
　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
　　凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　第八条有关安全生产和防火的约定
　　甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
　　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
　　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　第九条奖励和违约责任
　　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。
　　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。
　　乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。
　　乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
　　未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
　　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
　　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　第十条争议或纠纷处理
　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
　　第十一条其它约定
　　第十二条附则
　　本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
　　本合同正式两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。
　　本合同履行完成后自动终止。
　　附件
　　（）施工图纸或作法说明
　　（）工程项目一览表
　　（）工程预算书
　　（）甲方提供货物清单
　　（）会议纪要
　　（）设计变更
　　（）其他
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　法定代表人：法定代表人：
　　代理人：代表人：
　　单位地址：单位地址：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　邮码：邮码：
　　开户银行：开户银行：
　　户名：户名：
　　帐号：帐号：
　　年月日年月日
　　有关装修合同篇4
　　合同编号：
　　发包方（以下简称甲方）：
　　委托代理人：
　　单位：
　　住所地址：
　　联系电话：
　　承包方（以下简称乙方）：
　　法定代表人：
　　注册地址：
　　联系电话：
　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，特签订
　　订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
　　第一条工程概况
　　1。1工程地点：市区（县）路号楼室。
　　1。2住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。
　　1。3工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式：
　　（1）乙方包工、包全部材料（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；
　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；
　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）。
　　1。4总价款：元，大写（人民币）：。其中：材料费：，人工费：，管理费：，设计费：，垃圾清运费：，税金：，其他费用：。（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
　　1。5工程期限天；开工日期天月日；竣工日期天月日；
　　1。6工程内容及做法（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表）。
　　第二条施工单位资格
　　乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。
　　第三条材料供应
　　3。1按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表），甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；
　　3。2按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
　　第四条工程质量
　　4。1本工程执行（填建筑装饰工程技术规程）、（填装饰装修验收标准）和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
　　4。2本工程由方设计施工方案。
　　4。3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　4。4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　4。5在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。4。6施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。
　　第五条工程验收
　　5。1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：。
　　乙方应提前天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表八：工程验收单）；
　　5。2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表八：工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（见附表九：工程结算单）；
　　5。3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为年。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表十：工程保修单）。
　　第六条工程款支付方式
　　6。1双方约定按下列第种方式支付工程款：
　　（1）本合同签订后，开工前至日，甲方支付相当于总价款的工程款；
　　（2）完成的工程量之日后的日内，甲方支付相当于总价款的工程款；
　　（3）竣工验收后日内，甲方支付相当于总价款的工程款。
　　（4）竣工验收合格年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款的工程款。
　　甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。
　　6。2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
　　6。3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
　　6。4竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的的保修基金。竣工验收合格后年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。
　　第七条有关安全生产和防火约定
　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
　　第八条工程监理
　　8。1本工程甲方委托监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。
　　8。2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时，总监理工程师应作出公正的处理。
　　8。3为保证施工正常进行，甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任继续履行赋予前任的权利和义务。
　　第九条施工图纸
　　双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：
　　9。1甲方在开工日期天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。9。2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。
　　9。3使用境外图纸，不能满足施工需要时，双方应在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等事项。
　　第十条乙方驻工地代表
　　乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：
　　10。1乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。
　　10。2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
　　10。3乙方代表易人，乙方应于易人前天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。
　　第十一条甲方工作
　　11。1甲方应在开工前天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
　　11。2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
　　11。3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。
　　11。4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
　　11。5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
　　11。6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。
　　第十二条乙方工作
　　12。1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施的工程款；
　　（3）竣工验收后日内，甲方支付相当于总价款的工程款。
　　（4）竣工验收合格年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款的工程款。
　　第十三条保密
　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。
　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
　　第十四条不可抗力
　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、有关部门行为等。
　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
　　第十五条通知
　　15。1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
　　15。2各方通讯地址如下：。
　　15。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
　　第十六条争议的处理
　　16。1本合同受国法律管辖并按其进行解释。
　　16。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
　　（1）提交仲裁委员会仲裁；
　　（2）依法向人民法院起诉。
　　第十七条解释
　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
　　第十八条补充与附件
　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。
　　第十九条合同效力
　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为年，自年月日至年月日。本合同正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　签订地点：签订地点：
　　有关装修合同篇5
　　甲方：
　　乙方：
　　甲、乙双方根据《装修管理条例》、《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，本着平等双利，共同发展的原则，就乙方承包甲方装修签订本合同。双方一致达成以下协议：
　　一、工程地址：。
　　二、工程项目及价格：
　　1。工程项目：房屋装修（采用包工包料及家具）；
　　2。工程总价为：。
　　三、甲方工作：
　　1。开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
　　2。无偿提供施工期间的工作场地、水源、电源等。
　　3。参与工程质量施工进度的。监督。
　　四、乙方工作：
　　1。施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作堆积、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
　　2。严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。
　　3。在施工过程中所发生的一切安全事故由乙方负责各种责任。
　　4。一年内如工程发生质量问题，由乙方负责维修、维护。
　　5。须于前完成所有工程项目。
　　五、付款方式：
　　甲方先预付工程款10，工程进展期间再付25，余款必须于工程完工验收后10天内一次性全部付清。
　　六、工程变更：
　　在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期根据。
　　七、工期延误：
　　1。对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：
　　1）工程量变化或设计变更；2）不可抗力；3）甲方同意工期顺延的其他情况。
　　2。对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：
　　1）工期未按合同约定支付工程款影响正常施工期的；
　　2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；
　　3）因甲方责任造成工期延误的其他情况。
　　八、附则：本合同一式二份，甲乙各执一份，双方签字后生效。
　　甲方签名：乙方签名：
　　日期日期：
　　有关装修合同篇6
　　1、工程名称：酒店改造工程
　　2、工程内容：酒店改造及检修
　　3、承包范围：两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。
　　4、承包方式：包工包料
　　5、工期：年月日年月日
　　第一条、工程价款与支付
　　1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。
　　2、本工程价款计算确定为人民币万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。
　　3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25的工程预付款，工程完工支付25，其余的50为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。
　　第二条、工程质量
　　1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。
　　2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。
　　3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准（1）按日支付违约金。
　　第四条：双方的责任
　　1、甲方责任：
　　1。1、会审施工图纸。
　　1。2、提供具备施工条件的施工场地。
　　1。3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。
　　2、乙方责任：
　　2。1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。
　　2。2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。
　　2。3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。
　　2。4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。
　　2。5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准（1）支付违约金。
　　2。6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。
　　第五条：竣工验收与保修
　　1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。
　　甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。
　　2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。
　　第六条：争议的处理
　　双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
　　第七条：未尽事宜及补充条款如下：
　　1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。
　　2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。
　　3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。
　　4、未尽事宜由双方共同协商解决。
　　第八条：本合同一式两份，自签订之日起生效。
　　发包方（章）：承包方（章）：
　　地址：地址：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　电话：电话：
　　电挂：电挂：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　邮政编码：邮政编码：
　　合同订立时间：年月日
　　有关装修合同篇7
　　上诉人（原审被告）：置业顾问有限公司
　　地址：市ZZ区美湖路ZZ号
　　法定代表人：
　　被上诉人（原审原告）：女士
　　地址：市区街
　　原审被告：A房地产开发有限公司
　　地址：市区东路号
　　法定代表人：
　　上诉请求：
　　1、撤销原审判决之第一、二项，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；
　　2、改判由被上诉人承担本案一审及二审全部诉讼费用。
　　上诉人V置业顾问有限公司、A房地产开发有限公司与许《委托购房及装修咨询合同》纠纷案件，上诉人不服原审判决之第一、二项，特提起上诉，具体事实与理由如下：
　　一、上诉人已经充分履行了委托合同项下的装修咨询义务，原审认定事实不清。
　　首先，上诉人委托合同项下义务为提供装修咨询服务，而不是进行实际的装修施工。
　　其次，上诉人已经为许华提供了苑精装修选集。该选集根据不同户型及各个类型的潜在客户群，分别制作了不同风格及多元功能的装修方案，该选集并附有各方案项下之图纸，可以说，上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修咨询义务。
　　最后，至于装修方案最终未能付诸实施，原因并不在上诉人或者同洲公司，而在许华，原因正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。
　　因此，上诉人已经充分履行了委托合同的装修咨询义务。
　　原审法院并未对上诉人充分履行装修咨询服务义务的事实予以认定，系属认定事实不清。
　　二、委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，不存在单方解除的前提，原审适用法律错误，并导致了错误判决。
　　前已述之，上诉人充分履行装修咨询服务义务，那么，根据合同法第405条“受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬”及合同约定，上诉人就应该依约足额相应报酬，事实上，许华也付清了相应的装修咨询报酬。因此，委托购房及装修咨询合同已因相对方均充分履行合同义务而终止，客观上不存在委托人单方解除委托合同的前提。
　　反观原审判决，在认定上诉人与许华之间就装修咨询事项的委托关系的情况下，迳行根据，合同法第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求，系属适用法律错误。
　　总之，上诉人认为，原审认定事实、适用法律均有误。委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，上诉人获取报酬有充分的事实与法律依据，无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。
　　此致
　　市中级人民法院
　　上诉人：置业顾问有限公司
　　（盖章）
　　日期：20年月日
　　有关装修合同篇8
　　委托方（甲方）：身份证号：
　　承接方（乙方）：身份证号：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方在认真阅读本协议书后，本着公平自愿的原则，同意签定本协议，以便共同遵守：
　　一、工程名称：。
　　二、工程地点：。
　　三、工程性质：。
　　四、工程范围：。
　　五、工程造价：元（大写人民币元整）。
　　六、工程价款结算：签定协议时付定金元。木工开工前需预付工程款的即元，木工完工后再付即元，聚脂漆验收后付即元，全部竣工验收除留保修金元后结清协议约定所有尾款。保修期满后付清保修金。保修期为1年（自竣工验收之日算起）。跑水及使用不当不在保修范围内。施工或结帐发生纠纷，协商不成时，到劳动、工商仲裁部门仲裁（或到法院裁决）解决，工期顺延。
　　七、施工与设计变更：根据工程项目一览表及施工图纸进行施工。
　　如遇设计变更，另做调整，超出原来设计范围的发生费用由甲方承担，变更图由甲乙双方商定。实际发生费用超过概算书定额部分由甲方承担。如已经施工，甲方仍要求变更的，不要找任何借口，必须补偿给乙方已经施工的损失，如拒付，乙方有权停止施工。
　　八、竣工验收：竣工后即进行验收，验收标准按照甲乙双方商定的协议附件《工程验收约定》进行验收（在建筑质量达标合格的情况下按此验收）。如当时未提出异议，或乙方交钥匙、或甲方入住（不论什么原因）即视为验收合格，并在三日内无条件结清全部款项。如当时确因不可抗力因素而不能验收（但不能无故或借故拖延），另定日期，若验收合格，甲方应承认原竣工日期，并承担由此造成的乙方的看管费用（50元～100元天）。对于验收不合格的，乙方应在工程约定的时间内修复完毕，若屡次修复达不到《工程验收约定》的质量要求（在甲方不拖欠各种分期应付款的情况下），选择下面其中一种方式来解决：1、乙方应赔偿需修复项目造价50的赔偿金。2、但最后实验证明属异常或建筑问题的，不论工期，修复好为止，费用由甲乙双方各承担一半。
　　九、工程期限：自年月日起至年月日止。工期：天。最后交工日期不得超过工程期限的10天（因故顺延工期的，最后交工日期也顺延），如超，则按照第十条约定支付违约金。
　　十、经济责任
　　1。因乙方工程质量原因而延误超过最后交工日期的，每延期1周期（10天为一周期），乙方向甲方支付已付款的违约金，但不支付
　　此因之外的任何违约金或补偿金，乙方不需垫付资金，特此说明。如垫付，甲方除应付垫付的资金外，还需支付此款项天的周转金利息和天的违约金。
　　2。因甲方原因导致延期或中途停工，甲方应补偿给乙方因此造成的损失元天的补偿金。如甲方未及时付款，则乙方就此停工，甲方付款后再继续进行施工，工期顺延（停几天，顺延几天）。如甲方要求提前交工，每提前一天，应向乙方支付元加速施工补贴金。
　　3。本经济责任项甲乙双方必须认可通过了才能签订本协议书。
　　十一、在施工中，因双方意见不一致而造成停工，均不计为误工，工期可以顺延。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果由甲方自负，给乙方造成的损失，甲方应予双倍的赔偿。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，商定后方能进行该项目的施工，签字后或口头答应都可以进行施工，施工了，就说明双方都同意了，如果未能通过则停止施工，停几天，工期就顺延几天，由此影响竣工日期，顺延工期。《变更单》所列费用应在木工工程进行前一次性付给乙方（不得借任何理由拖欠变更款，如拖欠，按第十项第二款规定的逾期违约金的2倍支付此违约金），以便后面的其它工程继续进行。甲方因故未签变更单，但已付或未付变更单所列费用，都可以在工程竣工之后结算。
　　十二、协议的变更、解除和延期开工：协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，签订《变更单》。如要终止协议，提出终止协议一方，要以书面形式提
　　出，应按协议总价款的支付违约金，并办理终止协议手续。甲方如要延期开工，须交纳元延期开工违约保证金，并签订《工程延期开工协议》。
　　十三、甲方应保障水、电、暖的充足正常供应。如因此而影响乙方施工及施工进度，除工期顺延外，还应补偿乙方因此而造成的损失，甲乙双方商定。不可抗力因素除外。
　　十四、本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。本协议依法签订，认定签字，签字生效。协议附件为本协议的组成部分。
　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：
　　联系方式：联系方式：
　　年月日年月日
　　（注：协议附件包括：1。《工程项目一览表》。2。《验收单》。3。《变更单》。4。《验收约定》。5。《工程延期开工协议》。）
　　委托方（甲方）：身份证号：
　　承接方（乙方）：身份证号：
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
　　第一条、工程概况
　　1、工程地址：。
　　2、居室规格：计平方米。
　　3、委托方式：包工包料。
　　4、工程开工日期：年月日。
　　5、工程竣工日期：年月日。
　　工程总天数：天。
　　第二条、工程价款
　　工程价款：元整（小写：元整）。
　　第三条、质量要求
　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见《家庭装潢工程材料决算清单》。
　　2、工程验收标准，双方同意参照DB31T301999《住宅装饰装修验收标准》规定。
　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
　　4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。
　　5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
　　第四条、材料供应
　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所带给的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
　　2、乙方带给的材料、设备如不贴合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见《甲方带给装潢材料清单》的资料，就应是贴合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方带给的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
　　第五条、付款方式
　　1、合同一经签订，甲方即应付工程材料款和施工工费的。当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40。剩余30尾款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
　　2、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
　　3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的支付给乙方。
　　第六条、本合同未尽事宜双方协商解决。
　　第七条、本合同一式份，甲、乙双方各持份。
　　第八条、本合同自签订之日起生效。
　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：
　　联系方式：联系方式：
　　年月日年月日
　　有关装修合同篇9
　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：
　　一、工程概况：
　　1。工程地点：
　　2。建筑面积：
　　3。使用性质：
　　4。房屋结构：
　　二、设计程序：
　　1。甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积元m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积（如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。）元m2计取，设计费总计元。
　　2。设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的，即元。
　　3。乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
　　4。在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的，即元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图（共公区域效果图一张），立、剖面图等。
　　5。施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的，即元。
　　6。甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费（效果图元张）。现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。
　　7。施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
　　8。其它约定：
　　。
　　三、双方责任：
　　一甲方责任：
　　1。甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
　　2。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
　　3。事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。
　　4。对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
　　5。施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。
　　6。甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
　　7。负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
　　8。凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
　　二乙方责任：
　　1。乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
　　2。乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
　　3。合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。
　　4。乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
　　四、其它：
　　1。本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的形的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
　　2。凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
　　3。如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方元次的外出费，市区外甲方应支付乙方元次的外出费，甲
　　方承担交通费及旅差费。
　　4。对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
　　5。本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请XX市XX区人民法院解决。
　　6。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
　　7。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
　　甲方名称（签字盖章）：乙方名
　　称（盖章）：
　　甲方代表：法定代表人：
　　电话：电话：
　　签订日期：
　　有关装修合同篇10
　　发包人（甲方）：
　　承包人（乙方）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。
　　第一条工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程量：以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。
　　4、承包方式按以下第项执行
　　（1）包工包料（2）包工不包料（3）包工；部分包料（4）包料；部分包工
　　第二条工期
　　1、开工日期：年月日
　　2、竣工日期：年月日
　　3、工程总用工时间：天（工期顺延的时间未计入）
　　第三条工程价款
　　本工程总造价为：（大写）（人民币）
　　：元
　　注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算
　　第四条工程质量
　　本工程质量按以下第执行
　　（1）国家标准（2）地方标准（3）行业通用标准（4）甲方特殊标准
　　第五条图纸
　　1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行
　　（1）甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为（大写）：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内；
　　（2）甲方自行提供施工图纸
　　2、图纸会审和设计交底时间：
　　3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前天将图纸交给乙方。
　　第六条合同组成文件
　　组成本合同的文件包括：
　　1、本合同协议书
　　2、标准、规范及有关技术文件
　　3、图纸
　　4、工程报价单或预算书
　　5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　第七条工程变更
　　1、工程设计变更
　　施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
　　（2）增减合同中约定的工程量；
　　（3）改变有关工程的施工时间和顺序；
　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦，延误的工期相应顺延。
　　施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
　　承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
　　2、其他变更
　　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
　　3、确定变更价款
　　承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
　　（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
　　（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
　　（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。
　　甲方
　　乙方
　　有关装修合同篇11
　　甲方：
　　乙方：
　　甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。
　　一、乙方包干承包该房屋装修的。全部施工工作，
　　即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件。
　　二、包干承包费用：
　　人民币整（小写元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。
　　三、支付方式：
　　1、乙方进场施工之日，甲方向乙方预付人民币整（小写元）；
　　2、乙方完成全部装修施工后，支付进度款人民币整（小写元）；
　　3、全部装修施工完成后天内，甲方支付余款人民币整（小写元）。
　　四、工期：
　　双方确定该房屋装修施工工期为天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
　　五、其他约定：
　　1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料；
　　2、甲方应按合同约定及时付款，否则按元天支付违约金；
　　3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担；
　　4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按元次予以处罚，并需赔偿甲方损失；
　　5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照元天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任；
　　6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
　　六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
　　甲方（签字）：乙方（签字）：
　　时间：时间：
　　房屋装修承包内容
　　（一）客厅制作、油漆
　　1、进门门套；
　　2、鞋柜；
　　3、玄关；
　　4、酒柜；
　　5。电视柜；
　　6、厨房门套；
　　7、电视背景墙；
　　8、电视背景墙顶部吊顶；
　　10、客厅与阳台推拉门门套；
　　11、卫生间门口过道吊顶。
　　（二）主卧室
　　1、衣柜；
　　2、双面门套、门板；
　　3、过道吊顶。
　　（三）次卧制作
　　1、双面门套、门板；
　　2、衣柜。
　　（四）小孩房
　　1、两门双面门套、门板；
　　2、衣柜；
　　3、电脑桌及书架；
　　4、榻榻米床；
　　（六）卫生间
　　1、吊顶；
　　2、改沉水湾。
　　3、铺地板砖、墙砖。
　　（七）厨房
　　1、贴地板砖、墙砖；
　　2、吊顶。
　　（八）两生活阳台
　　1、贴地板砖；
　　2、制作地、吊柜。
　　（九）客厅阳台
　　1、书桌、书柜；
　　（十）综合类
　　1、客厅、卧室、客厅阳台顶面和墙面腻子3遍、墙漆2遍；
　　2、厨房、卫生间水管加补、修改；
　　3、所有电路改造；
　　4、所有地面找平；
　　5、卫生间墙面防水处理；
　　6、衣柜、书柜防潮处理；
　　7、灯具、洁具安装；
　　8、飘窗铺设大理石；
　　9、卫生间、厨房门口铺设门槛石；
　　10、客厅阳台、生活阳台贴踢脚线；
　　11、包所有下水管、油烟管道。
　　（十一）、其他：
　　1、装修材料搬运（从小区大门口到房屋内）；
　　2、装修卫生、垃圾清理至小区垃圾站；
　　3、装修管理费、垃圾清运费由甲方负责
　　有关装修合同篇12
　　委托方（甲方）：
　　承接方（乙方）：
　　工程项目：
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签定本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　一、工程地址：
　　二、居室规格：房型层（式）室厅卫。
　　三、施工内容：详见本合同附件《装饰施工内容表》。
　　四、委托方式：双方商定采取下列第种承包方式。
　　1。乙方包工、包全部材料；
　　2。乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料；
　　3。乙方包工、甲方包全部材料。
　　五、工程开工日期：年月日
　　六、工程竣工日期：年月日
　　工程总天数：天
　　第二条：工程价款
　　工程价款（金额大写）元。
　　第三条：质量要求
　　一、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附
　　件《家庭装饰工程主材料报价单》。
　　二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的
　　费用，应另签定补充合同。
　　三、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由
　　乙方负责。
　　第四条：材料供应
　　一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程，非经甲方同意，
　　不得挪作他用。
　　二、乙方提供的材料、如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　第五条：付款方式
　　一、合同一经签定，甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。
　　支付次数支付时间支付金额
　　第一次开工前三日年月日元
　　第二次工程进度过半年月日元
　　第三次工程验收合格年月日元
　　二、甲方付清工程价款，详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》，乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡，详见本合同附件《家庭装饰工程工程质量保修卡》
　　三、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格
　　未结清工程价款时，不得交付使用。
　　四、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件《家庭装饰工程工程变更表》，双方应签定补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
　　第六条：争议解决
　　1。本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商调解解决不成时，可以按照本合同约定向
　　市仲裁委员会申请仲裁；
　　人民法院提起诉讼。
　　（将不选定的解决方式划出）
　　第七条：合同的变更和解除
　　一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后，重新签定补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10交付违约金，并办理终止合同手续。
　　二、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
　　第八条：合同生效
　　一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。
　　二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
　　三、本合同（包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
　　甲方（业主）：（签章）乙方：（签章）
　　住所地址：地址：
　　委托代理人：委托代理人：
　　电话：电话：
　　签约地址：
　　签约日期：年月日
　　有关装修合同篇13
　　一、装修工程书面文件齐全
　　在签订装修合同前，首先要看一下该装修公司的营业执照和资质证书。其次，除了装修合同本身，装修公司还应该提供工程预算表，完整的设计图纸（房间的平面图，必要的立面图，必要的天花图、水电图，以及现场制作的家具图），并由双方确认并签字。所有装修文件要妥善保存，后期如果发现装修公司没有严格按照图纸施工，可以根据这些文件，要求返工。
　　二、装修材料要标注清楚
　　对于装修公司提供的材料，一定要在合同中清楚地标明材料的品牌、产品名称、规格、型号等。要求装修公司提供所有材料（包括主材和辅材）详细列表作为装修合同附件。所有材料进场必须由业主验收并签字。如发现假冒材料或不是合同中规定的材料，必须返工。由此产生的人工费，材料费，误工费等均由装修公司承担。
　　三、工期约定
　　一般2居室100平米的房间，简单装修的话，工期在35天左右，装饰公司为了保险，一般会把工期约定到4550天。如果业主急于入住，可以在签订时和装修方商榷此条款。装修合同必须严格约定工期，而且应该明确约定如果施工方延误工期，对业主的赔偿责任，最好是每延误一日，按照工程款的某比例赔付给业主。若再合同中只约定工期，却无注明违约责任，工期的约定等于一条空文。
　　四、工程项目增减
　　在施工过程中难免会有项目的调整，即通常所说的增减项目。比如多做个柜子，多改几米水电路等等。对于增减项，有两个注意点要落实到合同上：
　　1、所有项目增减，必须由业主认可并签字才有效，否则可以拒绝支付。
　　2、装修结束后，费用结算一般都会超出预算。对于超出预算的幅度要在合同中明确好。比如，除业主主动要求增加项目部分，实际费用总支出不得超过预算的10。这个比例可以和装修公司协商，这样才能保证装修整体费用支出的可控。
　　五、付款时间
　　装修公司付款方式一般分三次付款：首付60，木工验收合格后交纳35，完工后交纳5。如果按照这样的付款形式的话，在工期过了一半左右后，业主就已经向装饰公司交了95左右的费用，如果装修的后期出了什么问题的话，就很难在钱上面制约装饰公司了。小编建议这样的支付节奏：首付30，水电验收结束30，油漆结束30，全部验收合格后10。
　　六、室内空气质量要达标
　　对于环保要求，一定要白纸黑字落实到合同里面，这样才能对装修公司进行有效地约束。装修完工后，要检测室内空气质量，如不合格，要求装修公司进行综合治理。因治理造成工程延期交付视同工程延误。每延误一日乙方支付甲方本合同工程造价金额2的违约金。
　　七、明确保修期和保修范围
　　一般免费保修期为一年，终身负责维修；工程完工、验收合格后，双方要签订“工程结算单”、“工程保修单”。比如，出了问题，装修公司是包工包料全全负责保修，还是只包工，不负责材料，或是还是有其他制约条款，这些都一定要在合同中写清楚。
　　知识拓展：
　　1、什么时候签订装修合同
　　业主在选好认可的设计师后，会先交定金。设计师在完成设计稿以及工程预算后，会和业主确认，并做二次修改，直到业主满意。在所有设计以及工程预算都谈妥后，就可以和装修公司签合同了。
　　2、装修合同由哪些部分组成
　　装修合同，是装修工程中最主要的法律文件。目前，装修管理较为成熟的城市的建委或者工商局都制定有标准合同。一般地，装修合同主体内容大致包括：
　　（1）工程主体：发包人和承包人信息，施工地址等。
　　（2）工程项目：包括序号、项目名称、规格、计量单位、数量、单价、计价、合计、备注（主要用于注明一些特殊的工艺做法）等，这部分多数按附件形式写进程预算（报价）表中。
　　（3）工程工期：包括工期为多少天、延期的违约金等。
　　（4）付款方式：对款项支付手法的规定。
　　（5）工程责任：对于工程施工过程中的各种质量和安全责任作出规定。
　　（6）双方签章：包括双方代表人签名和日期；作为公司一方，还应有公司章。