建筑工程施工合同 推荐度: 建筑装饰工程施工合同 推荐度: 建筑工程施工简易合同 推荐度: 建筑工程施工合同书 推荐度: 建筑工程施工合同 推荐度: 相关推荐 建筑工程施工合同通用15篇 在人们愈发重视契约的社会中,很多场合都离不了合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编帮大家整理的建筑工程施工合同,希望能够帮助到大家。 建筑工程施工合同1 发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方) 经甲、乙双方协商,甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工,就此项目施工事宜,订立本协议: 一、工程项目内容地点:易XX家墱社区内 1、工程名称:室内维修装饰2工程内容:室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚 2、承包付款方式:按乙方进场开工,预付工程款总额的30,其后按工程进度付款:余下3验收合格无质量问题一次付清。 二、工程价格: 1、厨卫墙面采用:250215;330内墙瓷片铺贴。 2、卫生间、厨房地砖采用:300215;300防滑地砖。 3、铝合金无烟灶台180元。4,内墙涂料立帮XX得丽600,23元 4、其他未涉项目,按市场价格甲、乙双方商定价结算。 三、甲方责任:、甲方负责现场施工质量监督。 2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。 3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。 4、甲方负责施工中水XX供应,确保乙方施工所需水电供应。 5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地 6,若甲方更改项目,应承担一切费用。 四、乙方责任: 1、乙方保证按合同工期完工(如遇特殊原因,工期顺推)。 2、乙方施工必须保证质量。 3、乙方施工应尽量避免发生噪音,惊扰周围居民。 4、施工期间,乙方应保证安全施工。 5、乙方必须服从甲方人员管理 五、施工工期:自年月日起正式施工至年月日止全面完工,共计 六,付款方式:1,乙方进场后首付工程款总金额的30 2,竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清 3、未列入预算,预算报价单则,按实际增加结算。 七,工程验收: 1,乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收。 2,验收标准以国家相关验收评定标准为依据。 3,因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延。 七、合同期限: 1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款, 2,合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁。 3、本合同未尽事宜,由双方协商解决; 4、本合同一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。 甲方代表签字:乙方代表签字: 立合同日期:年月日 建筑工程施工合同2 发包人(全称):国家盐化工产品质量监督检验中心 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点:自贡市板仓工业集中区 工程内容:场坪绿化工程(具体内容详见工程量清单)工程立项批准文号:自发【200】项批新号资金来源:财政投入 二、工程承包范围 承包范围:施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容 三、合同工期 开工日期:20年10月日竣工日期:20年11月日计划工期:日历天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 五、合同价款 金额(大写):壹佰陆拾陆万元(人民币):1660000元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:20年10月日 合同订立地点: 建筑工程施工合同3 合同编号: 需方(以下称甲方): 签订日期:年月日 供方(以下称乙方): 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜,达成如下协议,以资共同遵守。 一、乙方按照甲方订货要求提供以下货物: 1:不锈钢地脚线及修边线2:信报箱3:电梯门套 二、数量、单价及合同预算金额 三、备注: 1以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工图纸为准,此图纸将作为附件一附于此份合同后。 2此报价包括为成品加工价,已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税,如需含税则另加5。 3以上三类产品中,地脚线、修边线及信报箱仅供材料,不包安装。电梯门套为包工包料。 四、加工及验收:甲方须在合同签订之日起3天内提供完整,尺寸准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行,所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合GB12209284及oCr18Ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮(或泡沫纸)包装(运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后,交由甲方负责保管。 五、验收手续:供货方货到现场,甲方或其工作人员只对外观可视面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收,甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后,乙方须在8小时内到达现场进行鉴定,情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。 六、乙方送到现场之货物,甲方授权为指定签收人,若授权有变更,以甲方书面函告为准。 七、付款及结算方式 (1)自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10即币订金给乙方,定金最后一批货款冲抵结清。 (2)乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认,甲方在确认后签字回传给乙方,乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后,如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料,那么乙方需安装完毕,甲方验收合格后结算货款。 (3)甲方付款方式可为支票或网银结算,收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必须出具乙方授权委托、收款并须加盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时,必须提供等额的相应票据,否则甲方有权拒付材料款项。 九、乙方责任及违约责任:按时保证质量交货,提高品质量合格证及产品质量保证书,乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格,甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的,每逾期一日按合同暂定价款的1向甲方支付违约金,违约金总数不超过合同暂定货款的20;乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的,甲方有权解除本合同,且乙方应承担由此给甲方造成的损失。 十、甲方责任及违约责任:负责工地现场的数量清点验收。按合同规定日期支付货款,否则每日按逾付金额的1偿付乙方违约金,违约金总数不超过合同暂定货款的20; 十一、不可抗力:甲、乙双方任一方由于不可抗力(如严重自然灾害、战争、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,经有关主管机关证明后,可允许延期履行、部分履行规定的,不以违约论。对这些货物的处理方法,可由甲、乙双方协商决定。 十二、图纸及责任: 1、甲方负责提供该单项工程所有图纸,乙方需安排设计到现场测量出图,在接到甲方要求一天内到场,在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。 2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出,否则,应当赔偿乙方因此承受的实际损失(当乙方收到甲方书面指令时,乙方已经开始生产的,应立刻停止生产,否则甲方不予以承担责任及损失)。 3、因甲方确定的加工图纸不清楚,经乙方审查(须在收到图纸后二个工作日完成)书面通知仍不能修改,致使乙方无法生产的,乙方供货期顺延,乙方无需承担由此造成逾期交货之赔偿责任。 4、如乙方未按甲方确定图纸或技术要求加工的,乙方须对此承担一切相关经济损失〔包括但不限于更换人工、施工措施、辅助材料、业主方索赔等费用(如有)〕及相关法律责任,由于乙方原因逾期交货的按本合同相关条款执行。 十三、双方主要职责 (1)甲方:提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。 (2)乙方:根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。 十四、产品的图纸变更:在执行合同过程中,产品加工图纸变更需双方确认。若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准,则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。 十五、争议解决:基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决,协商不成提交工程所在地的依法裁决。 十六、合同生效:本合同一式四份。自双方签章之日起生效,乙、 甲双方各执两份,每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分,与本合同具相同效力。 甲方:(签章)乙方:(签章) 代表人:(签章)代表人:(签章) 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 建筑工程施工合同4 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 2 工程质量标准:合格 五、合同价款 金额(大写):元(人民币) (小写):元(人民币) 六、组成合同的。文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、招标文件及答疑澄清 6、投标文件 7、工程建设标准、规范及有关技术文件 8、图纸 9、工程量清单 10、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 本合同双方约定签字盖章后生效。本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。 甲方:乙方: 年月日: 建筑工程施工合同5 原告:,男,汉族,年月日出生,住广东省佛山市,身份证号码:。 系个体户佛山市区金属制品厂的经营者,佛山市区金属制品厂经营场所:佛山市区镇街道工业区号厂房,注册号:。 被告一:,男,汉族,年月日出生,住广东省佛山市,身份证号码:。 被告二:佛山市区工程有限公司,住所:佛山市,注册号:。 法定代表人:。 案由:建设工程合同纠纷 诉讼请求: 1、判令被告一立即向原告支付工程款元以及逾期支付的利息(利息以元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从年月日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止); 2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任; 3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。 事实与理由: 年月日,被告一将其从被告二处承包的佛山市有限公司在工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市区金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市有限公司在工业园的车间b、c的金属钢结构工程。 《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的。时间为年月日。年月日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。 原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。 为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。 此致 区人民法院 具状人: 年月日 建筑工程施工合同6 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 经甲乙双方友好协商,遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规,本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项达成共识,具体内容如下: 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容及承包范围: 4、建筑规模: 5、工程造价: 6、质量等级:合格。 7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。 8、承包方式:本工程采用包工包料,包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。 第二条施工准备 1、工程所需钢结构构件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方负责供应。 2、安装所需设备,包括吊机生产车等由乙方解决。 3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。 第三条双方主要责任 1、甲方的责任 (1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件,协调现场情况,为乙方正常施工创造条件。 (2)甲方督促检查工程进度,工程质量,施工技术及安全生产。 (3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。 (4)统一审核工程预决算和竣工结算。 2、乙方的责任 (1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。 (2)进场前天内,向甲方呈报项目部组织人员名单。 (3)进场后天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。 (4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料,并接受甲方职能部门的检查指导。 (5)如安装中途不符合要求,甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准,由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内,乙方未能及时返工整改,甲方有权指出乙方出场、停止安装,并承担一切经济损失。 第四条工程工期 1、开工日期年月日,竣工日期年月日, 本工程有效工期天,法定节假日除外。 2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划,协议签署后乙方应在年月日内进驻现场,并按照约定时间开工。 3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时,甲方及监理工程师可向乙方发出指令,要求乙方人员、机械加班工作,乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。 第五条工程质量 1、严格按照施工图与说明书,按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工,确保工程达到合格。 2、工程质量达不到合格等级,由乙方负责;达到合格等级,不奖不罚。 3、在施工中,必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处理。 4、在规定的保修期内,由乙方无偿进行维修。 5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理,如工程在检查验收中经评定为不合格工程,甲方有权向乙方索赔,由此造成的一切损失由乙方承担。 6、施工过程中质量不符合要求时,甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理,情节严重的给予每次元处罚,如乙方返工后仍达不到合格要求,甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方承担。 7、乙方在施工中,为确保工期、质量、安全,必须使用符合安全标准的施工机械,对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。 8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。 第六条:文明、安全生产 1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。 2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。 3、施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,遵守劳动用工条例,工地发生的任何责任事故,由乙方承担全部责任。 第七条:工程款的支付与结算 1、双方同意按照进行结算。 2、施工用水电 甲方负责施工现场的三通一平全部到位。 施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担,产生费用乙方按实收取)。 第八条合同履约保证金 1、甲乙双方签定本协议后,乙方人员进场,乙方向甲方交合同履约保证金元。 2、在甲、乙双方约定的开工时间内,因甲方原因造成工程未能按时开工,工期可以顺延,在甲方具备工程开工条件时,本工程协议继续有效。 3、合同履约保证金退还:工程施工至退还履约保证金,具备竣工验收条件退还履约保证金。 第九条付款方式 1、乙方垫资施工至后,经甲方核实确认工程量价款后日内向乙方支付已完工程量的工程款。 2、工程验收合格后,付至工程总造价的。 3、工程竣工验收合格后,乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为个月。工程结算审计个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后,付到工程决算款的;备案完成后付到工程决算款。 4、余留工程款的为保修款,按双方保修协议支付,直至结清全部工程价款。 第八条材料 1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。 第九条付款违约条款 1、甲方不按合同书约定支付工程款,乙方有权停止施工,由此造成的工期延长,工期相应顺延。 2、工程完工后,甲方不按合同书约定支付工程款的,甲乙双方协商解决办法,如协商不成,乙方有权申请人民法院进行依法解决。 第十条质量保修 质保期内如出现质量问题,乙方接到甲方通知小时内不进行维修,甲方有权安排他人维修,所产生的费用从质量保修金中扣除,不足之处有乙方补足。 第十一条违约责任 1、协议后效后,某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的,应承担工程总造价的违约金。 2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交纳元每天的违约金,每提前天甲方向乙方奖金元。 3、乙方在通过竣工验收之日起日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳元每天的违约金,每提前天甲方向乙方奖金元。 第十二条其他 1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。 2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。 3、此协议中的所有条款均为合同的内容,均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方,以本协议条款为准。 4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。 5、本协议一式肆份,甲、乙双方各持两份,双方签字盖章生效,工程款付清后自行作废。 6、如有争议,双方友好协商处理,协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。 甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 年月日 年月日 建筑工程施工合同7 发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 1。1工程名称: 1。2工程地点: 1。3承包范围: 1。4承包方式:包工包料 1。5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。 1。6合同单价 第二条甲方工作 2。1向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾场地等,电安装电表据实结算。 2。2指派为甲方住工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2。3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2。4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 第三条乙方工作 3。1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3。2指派为乙方住工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3。3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3。5施工中未经甲方同意或有关部门批准不得随意拆改原建筑物结构及设备管线。 3。6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 3。7工程竣工后甲方只要进住后,乙方不负责此工程的设施保护,由甲方负责。 第四条关于工期的约定 4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4。2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4。3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4。4因涉及变更或费乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 5。1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程及验收规范》(JGJ7391)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ30088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 5。3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接收验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。不超过一星期(7天)。由乙方承担工程的所有实验检测。 第六条关于工程价款及结算的约定 6。1双方商定本合同价款采用 (1)单价固定价格 (2)固定价格包干风险系数计算。包干奉献包括内容。 (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 6。3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料移送,其余5的作为质保金。壹年内无生产质量问题并服务周到及时予以付清。 第七条关于材料供应的约定 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条有关安全生产和防火的约定 8。1应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。在施工过程中如发生安全事故,甲方概不负责由乙方全部承担。 8。2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。 8。3违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。 第九条争议或纠纷处理 9。1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 9。2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向当地人民法院起诉。 第十条其他约定 10。1乙方按照图纸和规范进行施工。施工过程中的不明确问题,乙方需向甲方、图纸设计单位和甲方上级单位主动咨询。 10。2甲方、乙方要主动配合,乙方要接收工程甲方(监督员)的监督。乙方材料进入施工场地和工程各个分目工程钱检验规格、型号、是否符合要求,并对主要工程材料按照要求列清单签字确认;工程每个分目施工前,需要由甲方或监理现场验收,并对上道工序质量验收合格、确认未有工程项目变更并且对所有隐蔽工程签证确认后方可进行下道工序施工,否则因返工形成的所有费用由乙方承担。 10。3施工过程中乙方遇到一切地方关系、(各种干扰由甲乙双方共同协商解决)。 10。4工程竣工后审计时,以实际平方数乘中标单价结算。 10。5装修改造工程保修期1年,在1年内若出现质量问题由乙方负责免费维修。 第十一条附则 11。1本工程需要进行保修时,应另定协议。 11。2本合同正本两份,双方各执一份,副本甲方乙方执。 11。3本合同履行完后自动终止。 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 年月日年月日 建筑工程施工合同8 建筑单位: 施工单位: 工程项目: 电话: 电话: 工程地址: 一、工程项目及施工期限: 二、工程总造价(大字) 三、质量标准:依照本工程施工详图施工,说明书及验收技术规范办理,施工中双方应做好隐蔽工程,分项工程竣工工程的验收工作,如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用,乙方包工包料由乙方负责,甲供材料造成的由甲方负责。 四、材料供应,乙方包工包料由乙方自行采购,甲供材料由甲方负责采购到场,并由乙方认可,由甲方支付材料总价,乙方应按合同的约定及安全文明施工。五、其它事项: 1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续,做到施工现场路通、电通、水通。 2、施工途中甲方提出工程变更,应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。 3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责,乙方造成的由乙方负责。 4、本工程设计、预算如有增列项目或差错,在本合同有效期内审合修正,竣工结算时以工程决算为准。 六、本合同一式贰份,甲方执一份,乙方执一份,本合同经双方签订盖章生效,至工程验收合格、款项结清后失效,本合同未尽事宜,双方协商解决。附言: 建设单位(甲方)盖章: 施工单位(乙方)盖章: 年月日: 建筑工程施工合同9 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定,本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的。原则,就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行: 一。乙方机械设备(包括塔吊安装)进场,支付首期保证金人民币100万元整。 二。工程项目完成招投标程序,甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后,支付剩余保证金人民币200万元整。 本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明,关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准,双方遵守执行。 本补充合同双方签字盖章后正式生效,此合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,同等具有法律效力。 甲方:乙方: 法定代表:法定代表: 委托代表:委托代表: 联系方式:联系方式: 签署时间: 建筑工程施工合同10 甲方: 乙方: 为加快园区的工程施工进度,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工,为明确双方权利及义务特签订如下条款,望双方共同遵守。 一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。 二、工程承包单价及结算方式 1。人工挖土方: 8。0元 2。10垫层:2303 3。25砼基础地梁构造柱等:2603 4。砌砖:268元 5。模板制安:26元 6。钢筋制安:4300吨 7。粉刷:18元 8。回填土: 4。0元3 9。内外脚手架: 6。5元 10。灌注桩: 95元 结算方式:各项目工程量以实际完成数量为准,另加18施工企业管理费。 三、付款方式:甲方按乙方完成的实际工程量的60付款,余款待验收合格后一个月内再付。 四、施工期限:自年月日起至年月日止。 五、工程质量:严格按照甲方提供的。图纸精心施工,工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准,工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。 六、施工安全:施工场地必须采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。 七、其它事项:甲方提供水电,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必须符合国家强制性标准及行业标准。 八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效,在全部工程竣工验收并结清尾款后失效,本协议为一式两份,甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。 甲方签字(盖章):乙方签字(盖章): 签订日期: 建筑工程施工合同11 委托方(甲方):身份证号: 承接方(乙方):身份证号: 工程项目:。 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。 第一条:工程概况 1。工程地址:。 2。施工内容:。 3。委托方式:。 5。工程开工日期:年月日 6。工程竣工日期:年月日 工程总天数:天 第二条:工程价款 工程价款(金额大写)元 第三条:保修期 保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。 第四条:违约责任 1。合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。 2。在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务,如有违约应按合同总金额支付违约金。 第五条:争议解决 1。本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。 2。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。 第六条:合同生效 1。本合同双方盖章,签字后生效。 2。本合同甲乙双方各执份。 甲方(签字盖章):乙方(签字盖章): 年月日 建筑工程施工合同12 甲方(业主): 乙方(承包方): 依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律条法规的规定,遵循公平条诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。 第一条工程概况装饰工程施工地点:施工内容:承包方式:合同总工期天,自年月日开工至年月日竣工。 合同总价款(金额大写):其中:人工费元,材料费元。(见附表一) 第二条双方工作 1、甲方工作 1、1开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。XX空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具条陈X等采取保护措施,并经乙方书面确认。 1、2办理本工程施工所涉及的各种申请条批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。 1、3向乙方提供施工需用的水条电条气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。 2、乙方工作 2、1按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。 2、2乙方指派(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。 2、3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。 2、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范条安全操作规程条防火及环保规定。 2、5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第三条工期 1、工期延误 1、1因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延: (1)甲方不能按约定提供开工条件。 (2)设计变更和工程量变化。 (3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。 1、2由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工条设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方元。 1、3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。 第四条工程价款支付开工日前三天,甲方支付总价款的,计元;工程日期过半,甲方再支付总价款的,计元;验收合格日内,甲方支付总价款的剩余部门,计元。 第五条材料供应 1、甲方提供材料甲方供应的材料条设备应有材料设备表(见附表 二)。甲方供应的材料条设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料条设备运抵现场日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料条设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。 2、乙方采购的材料乙方采购的材料条设备,必须有材料设备表(见附表 三)注明品牌条规格条等级条数量条单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料条设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。 第六条工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表 四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。 第七条质量与验收 1、工程质量 1、1工程以施工图纸条做法说明条设计变更为依据,以《市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。 1、2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工条修改,并承担由于自身原因导致返工条修改的费用。 2、竣工验收与保修 2、1工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表 五)。甲方自接到工程验收单日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过日的视为竣工验收已被确认。 2、2双方约定隐藏工程和中间验收部位:。 2、3双方约定的保修项目内容期限为:。(本条2、2和2、3款的内容过多可另加页) 第八条安全和防火 1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第九条违约责任甲条乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令条确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。 第十条合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第种方式解决: 1、由仲裁委员会仲裁; 2、向人民法院起诉。 第十一条其他约定 第十二条本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。 第十三条组成本合同的文件包括: 1、本合同条款及合同附表; 2、施工图纸及做法说明; 3、双方有关本工程洽商的其他书面协议; 4、补充规定。 第十四条其他 1、本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字条鉴证条公证)后生效。 2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。 业主(盖章): 承包方(盖章):注册地址: 注册地址:住地: 住地:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:联系电话: 联系电话:年月日 年月日 建筑工程施工合同13 建设工程施工合同管理是规范建筑市场的重要内容之一。近十年来,经过建设行政管理部门的积极努力,合同备案工作取得了很大成效。但是,由于目前施工合同备案一些深层次问题还未从根本上得到解决,部分施工合同的内容不够详细,管理不到位,履约效果不甚理想。现结合我市合同备案善,就当前合同备案的必要性、存在的若干问题及解决的对策的思路谈一些认识。 一、强化建设工程施工合同的备案管理是市场经济发展的客观要求: 随着我国加入WTO后建筑市场的规范发展,施工合同必将成为维系发承包双方经济活动的重要法律依据。强化建设工程施工合同的备案管理不仅是主观需要,更是市场经济发展的客观要求。 首先,从社会制度和企业性质看,我国目前是以公有制为主的多种经济形式并存的经济结构,生产力水平不高,法制不健全,不正当竞争行为时有发生,建筑市场承发包双方的合同自律行为还比较差。现阶段必须依靠政府有关部门的宣传、监督和管理,发挥政府职能部门的作用,才能使建筑市场不断规范和完善。 其次,从当前经济秩序的状况看,旧的体制虽然已被打破,但新的体制还没有完全建立起来,人们缺乏市场经济所必需的法制观念和行为规范,经济交往的随意性和盲目性很大,加之投机和趋利的心理作用,使建筑市场交易秩序经常处在一个不稳定的状态,如果版面地强调施工合同签约自由和企业自律,只会加剧建筑市场经济秩序的混乱,使企业付出更加学生的代价。 其次,从企业经营管理的现状看,一些企业的合同意识比较薄弱,废止签合同,不会用合同保护自身的合法权益,不知如何管理合同的现象仍很普遍。如:大连水陆工程局由于签订施工合同的随意性,短短两年时间就遗留了47起合同纠纷,花80多万元,先后打了五年官司,造成直接经济损失400多万元。沉痛的教训,使他们认识到加强合同管理的重要性。此后,由于他们主动申请备案鉴证,完善了合同内容,使企业的合法权益得到了保障,经营状况越来越好。 最后,我国加入WTO后,建筑市场将全面放开。国外建筑承包商 将进入我国市场,如果我们业主不是以平等主体来进行交易,仍然盲目地压价、压工期和要求垫资,就有可能被外国承包商援引“非歧视原则”而引发贸易纠纷。这就要求我们必须加强施工合同的规范化管理,树立国际化意识,以适应加入WTO引发的新形式、新变化和新要求。 二、当前建设工程施工合同备案面临的几个共问题: 1、法律意识淡薄。一是有相当部分企业对履行施工合同备案法定程序缺乏自觉性,承发包双方签订了施工合同后,不按规定办理备案手续,回避建设行政主管部门的监督管理;二是个别单位不采用国家统一的施工合同示范文本而自订条款;三是部分发包方不执行国家的法律、法规,而各行其是,甚至个别单位自定章程代替法规,有的背地私下另行签订合同来约束承包方;四是个别承包方不具备法人资格,超越权限对外签订合同;五是有的单位不使用合同专用章。上述问题产生的原因,是由于某些领导及合同承办人员的法律意识淡薄,对建设工程施工合同签订和改造应具有严格的法定程序的重要性和必要性认识不足。 建筑工程施工合同14 发包人:承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致,订立本补充协议。 一、工程概况 工程名称: 工程内容: 二、工期及质量 增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期,不影响工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。 三、工程价款 补充施工内容工程价款为万元整(其中:泵房:万元、危险品库房:万元、高低压变配电房(开闭所):万元、挡土墙:万元)。以财政审核造价为结算价。 补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定,主材价格按施工期间当地发布的信息价,结合监理、发包方签证进行调整。 四、其它补充 工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,经双方签字盖章后生效。 补充协议订立时间:年月日 发包方(章):承包方(章): 法定代表人:法定代表人: 年月日年月日 建筑工程施工合同15 按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况,双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行: 第1条工程概况 1。1工程名称:甲方名下私房拆除及修建 1。2工程地点:本市桥口区太平洋 1。3承包范围:旧房拆除,新房重建 1。4承包方式:包工包料 1。5建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工 1。6工程质量:参照国家房屋质量有关要求 1。7合同价款(人民币大写):叁佰叁拾元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算) 第2条甲方工作 2。1开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。 2。2指派〔〕为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。 2。3协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第3条乙方工作 3。1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划〔附件一〕,交甲方审定。 3。2指派〔〕为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3。3严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。 3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3。5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第4条关于工期的约定 4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4。2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4。3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4。4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第5条关于工程质量及验收的约定 5。1本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 5。3甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 5。4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5。5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6条关于工程价款及结算的约定 6。1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。 本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的。30,计人民币元; 第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15,计人民币元; 第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15,计人民币元; 第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15,计人民币元; 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15,计人民币元; 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10,实际面积的差价与此同时结算。 6。2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。 第7条关于材料供应的约定 7。1本工程乙方负责采购供应的材料〔附件二〕,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。 7。2凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第8条有关安全生产和防火的约定 8。1乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 8。2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。 8。3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第9条奖励和违约责任 9。1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。 9。2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。 9。3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 第10条争议或纠纷处理 10。1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 10。2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。 第11条附则 11。1本合同正本两份,双方各执一份。 11。2本合同履行完成后自动终止。 甲方:乙方: 日期:日期: 附件一:施工图纸或作法说明 附件二:乙方提供材料及施工质量要求 1。水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用号,墙,地粉砌使用号; 2。水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于;在墙,地粉砌中不得少于; 3。内外墙粉砌厚度不得少于MM;地坪厚度不得少于MM; 3。钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM; 4。任何墙壁厚度不得小于240MM; 5。其他约定: 延伸阅读:工程质量验收效果生产安全