装修合同书

　　装修合同书
　　推荐度：
　　装修合同书样本
　　推荐度：
　　房屋装修合同书
　　推荐度：
　　装修合同书怎么写
　　推荐度：
　　个人房屋装修合同书
　　推荐度：
　　相关推荐
　　装修合同书【热门】
　　随着人们法律观念的日益增强，合同的用途越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编整理的装修合同书，希望对大家有所帮助。
　　装修合同书1
　　甲方：
　　乙方：
　　本合同根据《中华人民共和国合同法》以及其它法律法规，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。
　　一、工程概况：
　　1。工程名称：
　　2。工程承包形式：包工、包料、包质量、包工期、包安全。
　　3。工程期限35天，由甲方确定开工之日起算（不可抗拒则工期延误，即有效施工日。
　　4。房屋结构：框剪结构，建筑面积约11000平米。
　　二、工程承包范围及要求：按施工图要求进行施工
　　三、工程量、价结算及工程款支付：
　　1。工程暂定总价：450000暂定总价作为支付工程款所用。
　　2。经双方认可的设计变更、工程增减及其它：均以甲方签署联系单为准，并调整总工程款。
　　3。工程款支付方式：全部装修完成后付总工程款的30，竣工验收合格并经审计完成15天内付总工程款的95，余款5作为工程保修金，保修期从竣工验收合格日算起，保修期满三个月十天内全额支付工程保修金。
　　四、工程质量：
　　1。本工程质量要求合格，确保一次通过合格验收，如果由于乙方原因未能合格验收，施工方除无条件返工外，还应承担合同金额1违约金。
　　2。单位工程的验收由甲方、设计、乙方单位等进行，甲方出具书面报告为准。
　　3。工程所需全部材料必须有质保书及合格证，并符合施工图纸及施工规范要求。
　　五、施工工期：
　　1。合同签订后，本工程工期严格按总包单位提供的施工进度计划表执行，乙方应积极主动联系衔接，
　　做好制作安装准备。并按土建进度要求保质保量完成，保证不因乙方原因拖延本工程的竣工计划。
　　六、双方职责：
　　1。甲方职责：
　　1、甲方在开工前，如确需要改为房屋的结构（如水、电、管、消防器材等移位应具备有关部门的审批书）。
　　2、甲方应在开工前3天，向乙方现在交底，提供水电等必备设备，并说明使用注意事项，由乙方按规范自己连接。
　　3、做好施工中临时性使用公用部位操作及周边关系的协调工作。
　　4、指派专人负责合同履行，对工程质量、进度、进行监理、变更、登记手续和其它事项。
　　2），乙方职责：
　　1、对甲方进行施工图纸或说明的现场交底，拟定施工方案和进度，交甲方审定。
　　2、指派专人负责履行合同。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3、未经甲方同意和所在房地产管理部门的批准，不得随便改变房屋结构和使用性质。
　　4、严格执行有关施工管理的规定，不得扰民或污染环境，安全方面应有专职的项目安全员。
　　七、安全生产和防火要求
　　1、乙方在施工过程中应采取必要的要求防护和消防措施，保障施工人员及周边地区的安全。施工过程中如发生安全责任事故均由乙方承担全部责任。
　　2、乙方在施工期间应加强对施工人员的安全生产意识教育，文明施工，规范要求。
　　八、施工内容的变更
　　1、在施工过程中，由于设计变更及甲方要求提出工程项目变更，凭《工程变更联系单》施工后结算。如乙方擅自改变设计图纸的做法而引起的返工及损失由乙
　　方自行承担。
　　九、违约责任
　　本合同签订后，甲、乙双方如有一方不履行合同条款或招标文件中的条款，造成对方经济损失的，则由违约方赔偿对方所发生的直接经济损失。
　　十、纠结处理
　　本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成。依照合同采取法律手段解决。
　　十一、其他事项
　　1。本合同未尽事宜。双方另行执行协商处理。
　　2。本合同一式二份，经双方签字后生效，甲、乙双方必须严格执行。
　　甲方：杭州工程有限公司乙方：杭州装饰工程有限公司
　　代表：代表：
　　签订日期：年月日
　　装修合同书2
　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合广告装饰业的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
　　一、工程项目名称：
　　二、工程项目地点：
　　三、乙方须按照甲方认可的。材料质量进行施工，并接受甲方的质量监督。主材：铝塑板采用吉祥牌4mm厚熟料抗老化铝塑板内衬板采用莫干山牌细木工板铝管采用2570高硬度铝管辅材采用市场优良材料。四、水、电等由甲方免费提供。
　　五、乙方要按照操作规程施工，杜绝违章操作，确保人员安全，如因施工时失误导致人员伤亡，甲方不承担任何安全责任及连带责任。
　　六、质量保修：保修期为一年，在保修期内出现质量问题由乙方承担。如因不可抗拒因素造成损坏不在保修范围之内，保修期自完工之日起计算。
　　七、合同总造价及付款方式：工程总造价为47576。56元，预付款为XX元，余款在工程竣工后一次性付清。
　　八、争议的解决办法：合同执行中发生争议时双方应本着友好的原则，平等协商解决，如协商不成时，向当地法院提起诉讼。
　　九、本合同一式两份甲乙双方各执一份，双方签字生效。
　　甲方签字：
　　乙方签字：
　　20xx年XX月XX日
　　装修合同书3
　　甲方：乙方：
　　一、甲乙双方经过友好协商，甲方同意委托乙方承装修门面，本着信任、协作、配合、节约的原则，保证质量的顺利完成每个项目。
　　二、工程概况：
　　1。工程名称：门面装修
　　2。工程地点3。承包方式：包工包辅料。
　　三、设计标准及质量要求：
　　1。门面装修设计由甲方提供，并乙方要提出好的建议。
　　2。木工部分：基层牢固、结实、无拉动现象，垂直及水平偏差均应小于士0。5厘米。3。油漆部分：无明显气眼、钉眼等现象，手感光滑舒适，并无漏刷现象。4。水电部分：按同场情况布线布管，布线和布管做到横平竖直。5。瓷砖必须间缝线直，无空鼓、无破损现象。
　　6。式样问题不属于质量问题乙方按图纸施工，不承担返工，返工费用由甲方负责。7。门面装修期间，乙方负责甲方门面内的成品保护，如有损坏由乙方照价赔偿。
　　四、质保期：
　　1。防水墙面高度主墙1米，其他区域0。5米，质保期2年。
　　2。地面瓷砖贴砖瓷砖必须间缝结直，无空鼓，无破损现象，质保期2年。双方约定在质保期内出现上述问题，乙方承担全部责任，并负责复（质保期间甲方验收合格后推2年）。
　　五、承包项目：
　　按照甲、乙双方提供的。项目单，经甲、乙以方商定造价元。2。按照项目单如有增减必须经双方协商，并一定做到有增有减结算所有费用。
　　六、施工期限：
　　施工期限为，进场日期从年月日至年月日止。
　　七、材料品牌：
　　按甲方提出的主要材料品牌，乙方必须按甲方的要求完成，详见材料品牌明细表。八、付款方式：
　　付款方式分三次：第一次双方签订合同，甲方付给乙方材料费元，最后完工，甲方验收后留3的质保金，余额付清。
　　收款户名：开户行：账号：
　　九、保修范围：
　　油漆、墙漆保修半年，水、电保修贰年。
　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
　　甲方签字：乙方签字：
　　年月日
　　装修合同书4
　　委托方（甲方）：
　　承接方（乙方）：
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1。工程地址：
　　2。居室规格：房型平方米。
　　3。施工内容：室内
　　4。委托方式：（包工包料、半包、包清工）。
　　5。开工日期：年月日，竣工日期月日。
　　第二条：工程价款
　　工程价款（金额大写）。
　　第三条：质量要求
　　1。工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
　　2。工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
　　3。施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
　　4。凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
　　第四条：材料供应
　　1。乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
　　2。乙方采购的材料、设备、产品须经甲方同意后方可购买使用，如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
　　3。甲方负责采购供应的材料、设备应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
　　第五条：付款方式
　　不得交付使用。工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。
　　第六条：工程工期
　　1。如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1作为误工费支付给乙方。
　　2。由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　3。在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
　　第七条：其他事项
　　1。甲方责任
　　1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
　　2。乙方责任
　　1）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务，并负责把施工产生的垃圾运出施工现场。
　　2）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
　　3）乙方因工程施工出现乙方人员伤亡及施工现场周围人员的伤亡，由乙方负全部责任。
　　第八条：违约责任
　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
　　第九条：争议解决
　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
　　第十条：合同的变更和终止
　　1。合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10交付违约金，并办理终止合同手续。
　　2。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
　　第十一条：工程完成后，甲方按照国家相关标准验收，合格后交付给乙方全部余款。
　　第十二条：自交付之日起，装修质保为两年，在此期间，如有质量问题，乙方负责维修。
　　第十三条：合同生效
　　1。本合同双方盖章，签字后生效。
　　2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　身份证号码：身份证号码：
　　住址：住址：
　　电话：电话：
　　签订日期：年月日签订日期：年月日
　　装修合同书5
　　有限公司（以下简称甲方）为统一和提高（以下简称乙方）的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、平等、互惠、互利的原则，达成如下协议：
　　1。自协议签定之日，甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括：
　　门头广告牌的设计、制作、安装；
　　产品形象墙的设计、制作、安装；
　　产品展示架的设计、制作、安装；
　　店内主体色调的制定、粉刷；
　　店内棚顶吊旗的设计、制作、安装；
　　甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。
　　2。自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保证金人民币元整。
　　3。乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。
　　4。甲、乙双方合作满一年后，乙方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约情况，甲方将如数返还乙方的装修保证金（返款方式以地板兑现）。
　　5。本协议一式3份，甲方2份，乙方1份。
　　6。本协议修改由双方协商解决。
　　7。本协议自双方盖章之日起生效至年月日终止。
　　甲方：乙方：
　　办公地址：办公地址：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　邮编：邮编：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　代表人（签字）：代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　装修合同书6
　　委托方（甲方）设计方（乙方）
　　身份证号码：住所：
　　住所：营业执照号：
　　委托代理人：法定代表人：
　　身份证号码：委托代理人：
　　联系方式：固定电话联系方式：固定电话
　　手机号码：手机号码：
　　工程设计人：
　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修设计的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就委托方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）设计的有关事宜，达成如下协议：
　　第一条工程设计项目概况
　　1、甲方委托设计工程项目地点：区（县）路小区号幢室。
　　2、工程设计期限：天，自交纳定金次日起计算。
　　建筑面积：平方米，使用面积平方米。
　　第二条设计项目选择（选项打，不选项打“”）：
　　1、装饰设计：室内六面体及水、强电、弱电（）
　　2、软装饰设计：家具、布艺、窗帘、画框、插花、挂（摆）件（）
　　3、环境艺术设计：绿化、庭院、雕塑（）
　　4、其它设计：
　　第三条设计收费
　　1、设计费总价：（大写）元，。
　　其中：（1）装饰设计费（含水、强电、弱电）：按建筑面积每平方米元，小计元。
　　（2）软装饰设计费：按建筑面积每平方米元，小计元。
　　（3）环境艺术设计费：按建筑面积每平方米元，小计元。
　　（4）其它设计费：按建筑面积每平方米元，小计元。
　　2、设计定金（大写）元。（定金的数额不得超过标的额的百分之二十）
　　第四条设计文件标准与深度：
　　1、甲、乙双方约定，设计文件标准为南京市装饰装修行业标准njbza051《建筑装饰装修设计制图统一标准》和njbza052《建筑装饰装修设计文件编制深度规定》。
　　2、甲、乙双方约定，初步设计方案应包含以下图纸：（选项打）
　　（1）室内平面布置图（）
　　（2）地平布置图（如能在室内平面布置图上标明各房间地面材料，可省略）（）
　　（3）室内顶棚布置图（）
　　（4）主要空间的透视图（甲方无要求的可以不提供，如提供，费用甲、乙双方另行约定）（）
　　（5）主要立面图：（指具有装饰效果的背景墙，含有固定家具的墙立面等）（）
　　（6）其他图纸：装修知识家居装饰网整理
　　3、甲、乙双方约定，全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外，还应包含以下图纸和材料：
　　（1）设计图纸目录
　　（2）设计及施工说明
　　（3）原始房型勘察图
　　（4）改建设计平面图
　　（5）剖立面展开图
　　（6）部分节点详图
　　（7）各类电器插座位置分布图
　　（8）电源控制线路示意图
　　（9）弱电控制线路示意图
　　（10）冷、热水管安装示意图
　　（11）装饰装修材料表
　　（12）其他材料：
　　第五条设计程序及设计支付方式
　　1、第一阶段：
　　乙方收到设计定金后应于日内上门为该项目勘量。勘量结束后，甲方应于日内支付乙方第二阶段设计费（占设计费总价的，计人民币（大写）元）。已收定金抵作第二阶段设计费。
　　2、第二阶段：
　　乙方收到第二阶段设计费后，应在日内完成初步设计方案和扩初设计方案，并通知甲方。
　　甲方接到乙方通知后，应于日内与乙方沟通。双方对第二阶段设计文件取得一致意见，并签字确认后，甲方应于日内支付乙方第三阶段设计费（占设计费总价的，计人民币（大写）元）
　　3、第三阶段：
　　乙方应在收到第三阶段设计费后日内完成第三阶段全套图纸，并通知甲方。
　　甲方接到乙方通知后应于日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得一致意见，并签字确认后，甲方应于日内付清设计费余额，同时乙方向甲方交付共计套设计图纸。
　　4、第四阶段：
　　乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底，并在施工过程中，根据工程进度情况，到现场指导施工不少于次，以达到设计效果。
　　第六条设计方案修改：装修知识家居装饰网整理
　　1、在施工过程中，甲方要求变更设计文件的，乙方应积极给予配合。乙方根据甲方的要求，对所变更的项目进行重新设计的，需协商签订补充协议，并支付相应费用。
　　2、修改后的设计文件应包括以下内容：
　　（1）设计图纸
　　（2）项目造价
　　（3）主要材料明细单
　　（4）其他材料：
　　3、修改后的设计文件需由双方签字确认。
　　第七条甲方责任：
　　1、甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通，并对设计方案进行确认。
　　2、甲方对设计方案确认后，应在约定的时间内及时支付所约定的费用。
　　3、乙方进行图纸交底时，甲方应参与。同时安排该项目的施工负责人参加，做好交底记录，并经甲、乙双方签字确认。
　　第八条乙方责任：
　　1、乙方设计方案不得违反国家有关法律、法规和规章的规定。由此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
　　2、乙方应按合同规定的内容，时间和约定的标准向甲方交付设计文件，完成售后服务。
　　3、乙方负责依据经甲方确认的设计文件对施工方的工程项目的质量和设计效果进行监督，并在工程竣工后日内，向甲方交付以下工程隐蔽项目的竣工图纸：
　　电源控制线路竣工图；
　　弱电控制线路竣工图；
　　冷、热水管安装竣工图。
　　第九条违约责任：
　　1、甲方单方提出终止合同，乙方不退还甲方已付的定金，已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同，双倍返回甲方已付的定金和设计费。
　　2、甲方对设计文件延期确认的，乙方设计期限顺延，甲方超过天不确认的，乙方有权解除合同，并向甲方追偿已发生的设计费用。
　　3甲方逾期支付设计费用的，每逾期支付一天，应按设计费总金额百分之支付违约金，逾期支付超过天，乙方有权解除合同，向甲方追偿已发生的设计费用。
　　4、乙方延误设计文件交付时间的，每延误一天，应减收该项目设计费总金额百分之的设计费。
　　5、由于乙方设计的原因，造成工程不能及时开工或拖延工期，工期每延误一天，乙方向甲方支付元的赔偿金。
　　6、乙方未按合同的规定时间向甲方交付隐蔽项目的竣工图纸，每延误一天，应向甲方支付元的赔偿金。
　　第十条其他
　　1、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作，双方需另行协商签订合同。
　　2、甲方变更合同规定的时间，要求提前交付设计文件时，应向乙方支付每天元的赶工费。装修知识家居装饰网整理
　　3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除双方责任，但法律另有规定的除外。
　　4、本合同在履行中发生纠纷，甲、乙双方无法自行协商解决时，可申请南京市装饰行业协会协助进行调解，调解不成的，可按下列第方式解决：
　　提交南京市仲裁委员会仲裁；
　　依法向人民法院提起诉讼。
　　5、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议书作为附件，补充协议书与本合同具有同等效力。
　　6、本合一式二份，甲、乙双方各执一份。
　　7、本合同经双方签字盖章后即生效。
　　甲方签字：乙方签字（盖章）：
　　委托代理人：法定代表人：
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　年月日年月日
　　装修合同书7
　　甲方：
　　乙方：
　　甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：
　　1。1工程概况：
　　本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。
　　1。2项目名称：
　　1。3承包范围
　　系统工程设计、施工、及设备材料供应。
　　1。4施工地点
　　1。5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：
　　1。6质量合保证
　　乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。
　　甲乙双方的责任
　　2。1甲方的责任：
　　1）负责协调施工现场各工种间的配合。
　　2）负责对工程施工进度及质量进行检查、监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正。
　　3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。
　　4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。
　　2。2乙方的责任：
　　1）负责本系统工程施工图纸设计。
　　2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。
　　3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。
　　4）负责成品交验前的保护，保养。
　　5）做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。
　　6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。
　　7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
　　8）乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。
　　9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。
　　10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
　　材料及设备
　　3。1材料及设备到达目的地为工地现场。
　　3。2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；
　　3。3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。
　　3。4材料、设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。
　　合同价款
　　合同总价为：
　　计人民币：元整
　　合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。
　　付款方式
　　5。1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30作为备料款，计人民币元整。
　　5。2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。剩余10作为质保金，工程验收1年付清。
　　5。3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。
　　工期
　　6。1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。
　　6。2根据甲方的施工进度安排施工工作。年月日开始施工。
　　6。3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。
　　设计变更
　　甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。
　　工程验收
　　8。1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲、乙双方对工程进行验收。
　　8。2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。
　　8。3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。
　　8。4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。
　　8。5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。
　　保证及处罚
　　9。1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
　　9。2乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。
　　9。3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0。1支付违约金。
　　9。4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。
　　9。5乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。
　　9。6凡购买乙方销售的产品设备，自验收
　　合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换、维修，但下列情况不属保修范围。
　　1不正确操作，造成产品损坏：
　　2自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。
　　9。7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。
　　仲裁与诉讼
　　10。1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。
　　10。2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担
　　10。3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。
　　其它
　　本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。
　　签字（盖章）签字（盖章）
　　装修合同书8
　　按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。
　　1、工程名称：xxx酒店改造工程
　　2、工程内容：xxx酒店改造及检修
　　3、承包范围：xxx两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。
　　4、承包方式：包工包料
　　5、工期：年月日年月日
　　第一条、工程价款与支付
　　1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。
　　2、本工程价款计算确定为人民币24。5万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。
　　3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25的工程预付款，工程完工支付25，其余的50为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。
　　第二条、工程质量
　　1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。
　　2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。
　　3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准（1）按日支付违约金。
　　第四条：双方的责任
　　1、甲方责任：
　　1。1、会审施工图纸。
　　1。2、提供具备施工条件的施工场地。
　　1。3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。
　　2、乙方责任：
　　2。1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。
　　2。2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。
　　2。3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。
　　2。4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。
　　2。5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准（1）支付违约金。
　　2。6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。
　　第五条：竣工验收与保修
　　1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。
　　甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。
　　2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。
　　第六条：争议的处理
　　双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调
　　解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
　　第七条：未尽事宜及补充条款如下：
　　1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与xxx酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。
　　2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。
　　3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。
　　4、未尽事宜由双方共同协商解决。
　　第八条：本合同一式两份，自签订之日起生效。
　　发包方（章）：承包方（章）：
　　地址：地址：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　电话：电话：
　　电挂：电挂：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　邮政编码：邮政编码：
　　合同订立时间：年月日
　　装修合同书9
　　发包人（以下简称甲方）：
　　住所：
　　联系电话：
　　承包人（以下简称乙方）：
　　营业执照号：
　　住所：
　　法定代表人：
　　联系电话：
　　风险提示：发包人的相对义务
　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
　　甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
　　第一条工程概况
　　1、工程地点：。
　　2、户型结构：。
　　套内面积平方米。
　　3、工程承包，采取下列第种方式：
　　（1）乙方包工、包全部材料。
　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
　　（3）。
　　4、工程造价
　　本合同工程造价暂定为人民币，大写：。
　　5、开工日期：年月日；
　　竣工日期：年月日。
　　第二条工程图纸和工程变更
　　工程图纸由方负责提供，施工前日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。
　　第三条甲乙双方的义务
　　（一）甲方义务
　　1、开工日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
　　2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。
　　3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。
　　4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
　　5、竣工验收前甲方不得擅自入住。
　　（二）乙方义务
　　1、全面检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方。
　　2、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
　　3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备；在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。
　　4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。
　　第四条材料设备的提供
　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
　　1、材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。
　　2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
　　3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付；经检测不合格的，则由对方承担。
　　第五条工程质量和验收方式
　　1、室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325）的标准。
　　2、本工程质量应当符合以下标准：
　　（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》
　　（2）《住宅装饰装修工程施工规范》
　　（3）《市家庭装饰装修工程质量验收标准》
　　（4）。
　　（5）。
　　3、工程验收方式由双方约定：。
　　风险提示：保修责任的起算
　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
　　4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
　　第六条工程款支付
　　1、工程款支付方式如下：
　　（1）工程价款及结算合同一经签订，甲方以甲，乙双方共同确认的预算价款作为依据，按以下约定支付工程款：乙方进场前日内，甲方应付总工程款的，计（大写）元整；
　　（2）当工期进度过半甲方
　　第二次付总工程款的，计（大写）元整；
　　（3）剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算，计（大写）元整；工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方，甲方结清尾款。
　　2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据；工程款结清后，乙方应开具税务发票。
　　第七条违约责任
　　1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
　　2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款的违约金。
　　3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方元违约金。
　　4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。
　　5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。
　　6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
　　第八条争议解决方式
　　本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决；也可以向市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第种方式解决：
　　（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向人民提起诉讼。
　　第九条附则
　　1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
　　2、本合同一式份，甲、乙双方各执份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
　　第十条其它约定
　　1、。
　　2、。
　　3、。
　　甲方：
　　年月日
　　签订地点：
　　乙方：
　　法定代理人：
　　年月日
　　签订地点
　　装修合同书10
　　甲方（屋主）：
　　乙方（施工方）：
　　甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：
　　一、装修项目及价格
　　（一）水电安装
　　水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。
　　电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。
　　价格：水电安装费用总价为元整（含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等）。
　　（二）地面、墙面贴砖
　　1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。
　　2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。
　　3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。
　　4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。
　　5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算（即单价为元米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。
　　（三）砌灶台
　　灶台总长度约米（以实际尺寸为准），灶台面宽0。550。6米，混砖结构。单价为元米（含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门）。
　　（四）阳台封窗
　　阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0。5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。
　　单价为元平方米（含安装费、材料费）。
　　（五）地面找平
　　三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平。单价为元平方米（含人工、水泥砂浆、辅料）。
　　二、具体要求
　　（一）乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己承担。
　　（二）装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。
　　（三）乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内（包括地面、墙面）和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
　　装修合同书11
　　委托方（甲方）：
　　承接方（乙方）：
　　甲方是户主，乙方是泥水工师傅。甲方由于新房装修需要将新房泥水工程发包给乙方建设施工，乙方同意作为承包方承包该项目工程。为明确甲乙双方的权利、义务，保证工程顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商一致，签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　（一）工程名称：新房泥水施工
　　（二）工程地点：
　　（三）施工面积：除两卧室及书房铺设金钢板外所有区域
　　（四）施工内容：本工程项目如下：
　　1、两卧室、书房和卫生间的隔墙，阳台，卫生间下水管的包隐。
　　2、墙面、地板和天花板的水泥沙浆抹平。
　　3、客厅、厨房、两个卫生间和两个阳台的玻化砖或瓷砖的铺设（主卧阳台的延伸区地板瓷砖的铺设小工自己出）。客厅包括踢脚线。
　　4、两个卫生间的防水处理。
　　5、大理石的铺设及制作：厨房灶台，前后阳台的共两个洗衣池，餐靠窗的小矮柜，阳台边缘及窗台的压边。
　　第二条：工程价款
　　（一）包括为实施和完成合同所需的劳务、管理、保修及合同所含的所有责任、义务和风险等各项应有费用。
　　（二）工程总价款（金额大写）
　　（三）施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加部分工资别行协商。
　　第三条：质量要求
　　（一）工程使用材料的。品种、规格、名称、质量由甲方负责。
　　第四条：付款方式
　　（一）7月4日开工先预先支付进场费1000元（包含在工程总价款内）。
　　（二）工程进度款：装修工程完成达到60经甲方审核确认后支付合同价的35，工程验收合格后留下5质保金后付清余款，质保金5待保修期满后支付。
　　第五条：施工技术要求
　　（一）施工工期：20年8月4日前完工。乙方可根据自身技术力量及进度的合理安排
　　缩短工期。施工工期应包括返工的工期在内，发生连续停水、停电8小时，工期可顺延，以当地自来水，电力公司的停水、停电通知为准，双方签字确认。工期延误一天，每天按50元进行罚款。
　　（二）由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　（三）在施工中，因工程质量问题、双方意见一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，
　　双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
　　第六条：工程验收
　　（一）工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
　　（二）验收标准按照国家有关标准执行。
　　第七条：其它事项
　　（一）乙方需午间、夜间加班施工应和物业、邻里协调好关系，出现问题由乙方自行协调。
　　（二）乙方不得将工程转包或他包。
　　（三）严格履行合同，实行信誉工期，保质保量，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方提资，举查后均按违约论处。
　　（四）在装修施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工之日算起，为12个月。
　　第八条：违约责任
　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失违约金的，应进行补偿。
　　第九条：争议解决
　　（一）本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
　　（二）当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向；甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　第十条：合同的变更和终止
　　（一）合同双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面的形式提出，应按合同价款的10交付违约金，并办理终止合同手续。
　　（二）施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
　　第十一条：合同生效
　　（一）本合同经双方签字后生效。
　　（二）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方（业主）：（签章）乙方：（签章）
　　签约日期：年月日
　　装修合同书12
　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，根据酒店装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，酒店装修工程（以下简称甲方）的有关事宜，达成如下协议：
　　第一条工程概况
　　1。1工程地点：。
　　1。2工程内容及做法（详见附表1：酒店装修工程施工项目确认表。附表2：酒店装修工程内容和做法一览表）。
　　1。3工程承包方式：双方商定采取下列承包方式。
　　（1）包工包料
　　1。4工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。
　　1。5合同价款：本合同工程造价为（大写）：元（详见附表酒店装修工程报价单）。
　　第二条甲方的义务
　　2。1开工前天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则；
　　2。2提供施工期间的水源，电源；
　　2。3负责协调施工队与酒店各部门之间的关系；
　　2。4施工期间乙方负责做好施工现场的。保卫及消防等项工作；
　　2。6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。
　　第三条乙方的义务
　　3。1施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
　　3。2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰客人及污染环境；
　　3。3保护好原酒店内的家具和陈设，保证酒店内上，下水管道的畅通；
　　3。4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
　　第四条工程变更
　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表酒店装修工程变更单）。
　　第五条工期延误
　　5。1对以下原因造成竣工日期延误，经乙方确认，工期相应顺延：
　　（1）工程量变化和设计变更；
　　（2）不可抗力；
　　（3）甲方同意工期顺延的其他情况。
　　5。2因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担。工期不顺延。
　　第六条质量标准
　　双方约定本工程施工质量标准：。施工过程中双方对工程质量发生争议，由部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
　　第七条工程验收和保修
　　7。1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
　　（1）；
　　（2）；
　　7。2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续
　　7。3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后，填写工程保修单。
　　第八条工程款支付方式
　　8。1双方约定按以下第种方式支付工程款：
　　（1）合同生效后，甲方按下表中的约定直接向承包人支付工程款：第一次开工日支付元第二次双方验收合格支付元。
　　8。3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具工程收据。
　　第九条违约责任
　　9。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
　　9。2因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
　　9。3由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
　　9。4由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。
　　第十条合同争议的解决方式
　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
　　（一）提交仲裁委员会仲裁；
　　（二）依法向人民法院提起诉讼。
　　第十一条几项具体规定
　　11。1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，
　　第十二条其他约定事项：。
　　第十三条附则
　　13。1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
　　13。2本合同签订后工程不得转包。
　　13。3本合同一式份，双方各执份，部门份。
　　13。4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　甲方乙方
　　年月日
　　装修合同书13
　　发包人（甲方）
　　承包人（乙方）
　　甲乙双方就酒店装修维修工程事项，双方根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。
　　1、工程名称：
　　2、工程内容：
　　3、承包范围：等。
　　4、承包方式：包工包料
　　5、工期：年月日至年月日
　　第一条、工程价款与支付
　　1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。
　　2、本工程价款计算确定为人民币万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。
　　3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25的工程预付款，工程完工支付25，其余的50为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。
　　第二条、工程质量
　　1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。
　　2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。
　　3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准（1）按日支付违约金。
　　第三条：双方的责任
　　1、甲方责任：
　　1。1、会审施工图纸。
　　1。2、提供具备施工条件的施工场地。
　　1。3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。
　　2、乙方责任：
　　2。1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。
　　2。2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。
　　2。3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。
　　2。4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。
　　2。5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准（1）支付违约金。
　　2。6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。
　　第四条：竣工验收与保修
　　1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。
　　甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。
　　2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。
　　第五条：争议的处理
　　双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
　　第六条：未尽事宜及补充条款如下
　　1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与工程有关事宜。
　　对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。
　　2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。
　　3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。
　　4、未尽事宜由双方共同协商解决。
　　第七条：本合同一式两份，自签订之日起生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　装修合同书14
　　甲方：代表（以下简称甲方）
　　乙方：代表（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田。南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
　　一：工程名称：XXXX
　　二：工程地点：XXX
　　三、工程承包范围
　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）
　　（1）室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；
　　（2）室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；
　　（3）室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；
　　（4）室内照明灯具及开关预埋及安装；
　　（5）从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；
　　（6）防雷接地安装；
　　（7）消防所有管网预埋及设备安装；
　　（8）弱电预埋及设备安装；
　　四、工期要求
　　乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
　　五、质量标准
　　工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
　　六、工程承包方式：
　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
　　七、合同价款
　　本合同价款为人民币：23。00元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
　　八、付款和结算方式
　　7。1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；
　　7。2当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20；
　　7。3当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60；
　　7。4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15
　　7。5总劳务费的5作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。
　　九、设计变更
　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
　　十、材料设备供应
　　1本合同工程所有用于水电主材（未计价材料）均由甲方采购供应，所有辅料（计价材料）由乙方自行负责。
　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
　　十一、双方职责
　　1甲方职责
　　（1）按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
　　（2）甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
　　（4）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
　　（5）按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
　　2、乙方责任
　　（1）土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。
　　（2）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
　　（3）施工现场水、电材料上下车及现场转运。
　　（4）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
　　（5）现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
　　（6）在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
　　（7）乙方食宿自理。
　　（8）乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
　　（9）乙方现场负责人：
　　十二、违约责任
　　1、甲方违约责任
　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
　　2、乙方违约责任
　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50后作为结算价款付给乙方。
　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
　　（4）在施工中如乙方违约
　　装修合同书15
　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
　　一、协议内容：甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计装修、灯具、电路、木地板铺置。
　　二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工设计方案包括平面图、水电图、施工电路布置图等。
　　三、甲方的权利和义务
　　（一）甲方的权利
　　1。甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；
　　2。对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。
　　四、乙方的权利和义务
　　（一）乙方的权利
　　1乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。
　　（二）乙方的义务
　　1乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负；乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负；因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。
　　2自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物
　　品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
　　3严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意；
　　4爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿；
　　5精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：
　　（1）所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割（不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐）和人工打磨（用砂纸磨薄切角边缘）。
　　（2）地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象；瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。
　　（3）墙面括完ICI后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。
　　（4）工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。具体质量要求参照乙方在XX店的施工质量；施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担；施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。
　　五、工程内容及合同金额：
　　（一）工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算；
　　（二）合同预算金额：
　　本协议装饰预算金额为人民币：（大写）柒万贰仟元整
　　本协议装饰预算金额为人民币：（小写）72000元
　　（为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同：四、（二）、3及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可。）要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。
　　六、分期付款方式：
　　首期：甲方先付10000元装修款。
　　二期：开始正式施工，需购置材料，甲方付给乙方25000元材料款。
　　三期：工程初装完成付给乙方10000元装修款。
　　四期：工程完工后二十天内进行验收，合格后，甲方付给乙方22000元装修款。
　　余款5000元作为乙方对整个工程的质量保证金。
　　七、协议工程完成期限：
　　本工程施工期限自20xx年8月29日起至20xx年8月18日止，共计19天。
　　本协议经双方协商签订后共同遵守，除甲方因本协议第三、（一）、2原因有权终止合同外，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。
　　八、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费500元。
　　九、本工程所有材料为乙方购买，此类材料的质量必须达到甲方认可后方可购卖，在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意。
　　十、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。十一、本协议附附件一份。（附装饰项目预算单一份）
　　甲方（发包方）：乙方（承包方）：电话（或手机）：电话（或手机）：
　　确认日期：年月日确认日期：年月日