土方运输合同 推荐度： 土方运输承包合同协议书 推荐度： 相关推荐 土方运输协议 在当下社会，各种协议频频出现，签订协议后则有法可依，有据可寻。写协议需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的土方运输协议，希望能够帮助到大家。 土方运输协议1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》有关规定本着平等互利互益基本原则，通过甲乙双方共同协商的达成如下协议： 工程基本情况 一、工程名称。 二、施工地点。 三、运输距离。 四、车辆规格。 五、运输项目及价格 六、结算方法 甲方义务： 一、乙方车辆进场后，每辆车附加油款元。运输结账后扣回。车辆进场24小时内安排运输，24小时工作。 二、负责运输过程中车辆超载和路保负责罚款、调解运输过程中发生的一切事项。 三、为乙方安排住宿，乙方自己负责费用。 乙方义务： 一、乙方接到甲方入场电话通知。24小时到现场。360型号的钩机两台，运输车辆，10轮翻斗车12台。 二、乙方运输过程中听从甲方指挥，按甲方指定地点卸货，遵守交通规则，人为造成一切后果乙方自负。 以上条款甲乙双方共同遵守，单方不得中断此协议，此项工程完工后后合同自然解除，如发生纠纷，可到司法部门解决（未定事项另议，具有同等法律效力）。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日年月日 土方运输协议2 发包方（以下简称甲方）：开封大庆置业有限公司 承包方（以下简称乙方）：开封宏基建筑工程有限公司 工程名称：开封浙商城市广场 工程地点：开封新区五大街、六大街之间 经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。 11承包范围及工作内容 1。11。1承包范围 浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图 1。21。2工作内容 乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。 22合同价款、承包方式及结算原则 2。1承包方式 本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调（保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生）。 2。2本工程开挖及外运综合单价为18元立方米，回填土方综合单价为25元立方米。（其中包括渣土费用（政府收取每立方5元）、税金等承包范围内所列的各项费用） 2。3在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格：铲车50型260元小时，220挖机280元小时，30小挖机180元小时 3计价方式及结算原则 乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。4付款方式 乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50，在回填土方完工后十五天付30，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。 5工期、质量要求 工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。 6安全文明施工 6。1乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。 6。2在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。 其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。 本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。 双方签字 甲方（公章）： 代表人： 联系电话： 乙方（公章）：代表人：联系电话：开户行：账号二零一三年十二月六日 土方运输协议3 甲方： 身份证： 乙方（车队以下简称乙方） 身份证： 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、施工地点： 二、施工内容：土方运输 1、施工内容： 2、工程期限：根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 3、工程运距：单程25公里 4、要求乙方车辆：10辆以上（车长8米高1。5米）的车辆；。 5、结算方式：按车次结算，每车运费按结算，12小时结算一次（以现金方式结算）。 三：双方的责任 1、甲、乙双方每天核对每车辆的运营次数，并由甲、乙双方代表认可并现场签字确认。 2、在保证工程顺利的情况下，甲方每12小时结账一次，运费每车每趟，（此价不含税费。） 3、乙方保证按甲方指定的路线运输，在乙方车辆不违规运输的情况下，如：交警、城管、路政稽查、村霸、环保一切由甲方协调解决。 4、如乙方车辆（全部或个别）因其他因素不能正常营运或者要求撤出，需经甲方同意并签字方可离开，如出现在本工程内标段跳槽至其他车队运营，甲方有权扣押乙方每辆车贰仟元至叁仟元的违约金。 5、合同签订后乙方车辆到达施工场地后，必须听从甲方统一调配和指挥，安全生产运输，准时按点运输。乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。 6、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。 四、违约责任 1、正常运营期间，如乙方未出现失误及违反合同条例情况下，甲方不得以任何形式扣押乙方款项。 2、正常情况下，乙方不得随意停止正常运营或怠工，因乙方原因造成工程停工或拖延，乙方付全部责任，并支付甲方经济损失；如因甲方无故停工超过三天每24小时，需向乙方支付500元补助。（每天） 4、如乙方未按合同完成施工任务，按违约责任甲方有权停止合同，并要求赔偿由此给甲方造成的一切损失。（不可抗力因素或自然因素除外） 5、如因甲、乙双方在不可协调和调节的情况下，可到劳动仲裁部门或地方法院进行调节。本协议一经签署，即日生效，双方应自觉履行合同条例及义务，不得反悔。 6、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜，经双方共同商议后，另起补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，工程结束后，此协议自然失效，无需告知。 甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年月日 年月日 土方运输协议4 委托方（甲方）： 中介服务方（乙方）： 甲乙双方根据《》的规定，双方友好协商，自愿达成货物运输居间合同（又称中介服务合同）如下： 第一条甲方委托乙方为甲方货物寻找适合装货的。 第二条甲方货物发往地址：。 第三条甲方对运输的要求：。 第四条甲方对运输时间的要求：。 第五条乙方为甲方寻找合适后，由甲方与实际承运人签订运输合同。 第六条甲方与实际承运人签订货物运输合同后或开始实际履行货物运输合同时，甲方向乙方支付全部居间服务费元。 第七条甲、乙双方签订货物运输居间合同后，甲方预先支付乙方在居间活动期间的必要实际费用元。如果乙方促成货物运输合同成立的，先前预付的费用从居间合同价款中扣除；未促成货物运输合同成立的，甲方预先支付的必要实际费用将不予退回，作为乙方从事居间活动支付的通讯费、交通费等必要费用。 第八条乙方仅为甲方提供订立货物运输合同的机会或为订立货物运输合同的提供信息，有关货物运输的条款由甲方和实际承运人直接洽谈，货物运输的权利义务也是甲方和实际承运人承担，乙方对此不负任何责任。 第九条甲方在签订合同时，对实际承运人及信息有审查义务；乙方只提供实际承运人信息，对实际承运人信息没有审查义务；如果甲方对实际承运人及承运人信息未经审查，在运输过程中发生纠纷，由甲方承担全部责任，乙方不承担责任。 第十条甲方未按合同第六条的规定向乙方支付中介服务费用的，向乙方支付中介服务总价款20的违约金。 第十一条双方发生争议，协商解决，协商不成，可通过人民法院诉讼解决。 本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份 协议有效期限：年月日至年月日止。 甲方签名（盖章）乙方签字（盖章） 合同签订日期：年月日合同签订日期：年月日 土方运输协议5 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“上马南路”一期工程土方开挖运输，双方约定合同单价，委托乙方挖运，具体协议条款如下： 一、工程名称： “上马南路”一期工程 二、工程地点： 上马南路 三、工程内容： 一期工程土方开挖运输 四、计量方式 计量方式：按运输车辆斗容计量，甲方现场人员发票计数，当日统计签认。 五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币 甲方在20xx年正月十六必须确保乙方能够胜利进场，若甲方未在指定时间内让乙方进场施工，甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。 六、综合单价 挖运土单价：综合单价元m3（合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的。进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金），运输距离6公里以内（超过6公里价格另行商定）。 七、结算付款方式 工程款结算及支付方式：按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作，按月进度每月的80结算，剩余20工程完工后一星期内结算清楚。在申请付款时，必须开据有甲方名称的正规税务发票。 八、双方责任 甲方负责外部协调处理（含弃土场、路政及城管关系处理）。场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等，造成乙方人员及机械设备损失由甲方负责。 乙方必须按甲方指定范围内开挖及配合甲方场内其它项目施工，在乙方开挖运输期间，必须加强对员工的安全教育，并注意安全，在乙方开挖运输范围内所发生的一切安全事故，由乙方负全部责任；乙方必须按甲方要求进行施工，并服从甲方现场员的安排和管理工作，完成土方开挖及运输任务。 九、其他约定 在合同执行过程中，如一方单方面违反本合同，由责任一方赔偿对方一切损失（含经济损失）。 十、未尽事宜 甲方双方酌情协商解决，成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁。 十一、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。 发包人（公章）： 承包人（公章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 现场负责人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 合同签订时间：年月日 土方运输协议6 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国民法典》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就装载和运输土石方工程，为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成共识并签订以下本合同条款。双方必须共同遵守执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：土方运输工程 二、工程地点：大桥（桥头）区政府新建地址 三、工程内容：运输土方 四、工程总量约万立方米。 五、工程取费标准与计量方法： （1）按目前的运输路程为方的车子前二后八工程车带盖板，按单价为元人民币计算每车次计，包挖包运（税后价）。 （2）结算方式：按实际运输车数一天一结，结算时间为次日的上午收单算账，当日7时前付清运费，乙方进场施工后每台车每天扣除400元，每台车共扣4000元作为履约金，完工一次性返还。 第二条：甲方责任 （1）甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件，确保乙方进场第二天车辆正常运输。在正常的情况下甲方确保乙方车辆一个月25个工作日以上。 （2）甲方配合乙方妥善安排车辆的正常停放，确保车辆的正常施工，乙方的住宿由甲方提供场地和水电使用，乙方的吃住和水电费用由乙方自行解决。 （3）甲方必须按照乙方指定的账号付款结帐，否则因此产生的一切损失由甲方负责。 （4）甲方保证作业区内道路路况具备运输条件及道路维修并办理市城市建设管理局颁发的通行证，以上的所产生的费用由甲方负责。 （5）因甲方原因造成乙方无法开工，超过24小时的，由甲方补贴乙方每辆车每天500元人民币，如遇到不可抗拒的自然因素（如下雨，台风，地震自然灾害和当地市级以上政府部门对政治管辖区域内统一下达整改令等和道路需要停工维修除外。）凡乙方运输车辆如因超载、环保、噪音和城管、交警、治安等有关部门和社会人士阻拦、干扰被扣等均由甲方负责承担。 （6）扣留车辆给甲方48小时时间与相关部门处理协调取回车辆并承担所有的发生费用，超过48小时则每一辆车每天按元赔偿；甲方保证路面正常通行（如乙方违反交规运输，车辆手续不合法，甲方概不负责）。 （7）甲方应按本合同约定及时给乙方办理运输费用的结算，如甲方不能按时期支付乙方运输款时，从逾期付款的第2天起，乙方有权停工，停工期间按每天每辆车500元人民币补贴给乙方，因甲方问题停工超过5天的，乙方将有权终止承运合同 （8）根据工程需要，甲方有权要求乙方增加运输车数量。 （9）如因地方政府及相关部门的工作检查，重大会议，节日期间要求停工的：双方免责，不计赔偿，工期顺延。 （10）严禁酒后驾车。 第三条：乙方的。责任 （1）乙方只负责运输土方到卸土点后采取自卸形式把泥土卸在甲方指定点 （2）在合同签定后，乙方必须按甲方要求在5日内调运输车辆进入场内投入运输作业，首次进场车辆为50台，预计七天内要达到00台车施工，并随工程开工情况增加运输车辆甲方应提前23天与乙方商议。 （3）在施工合同期间乙方确保按照甲方的要求，做到服从统一指挥调动，服从现场管理人员的施工安排。严格遵守甲方的管理制度和作息时间。按指定的运输路线和施工场所进行施工作业。做到保质保量完成甲方交给乙方的任务。 （4）乙方驾驶员，作业人员由于自身原因造成一切安全责任事故。（经济责任和法律责任）由乙方自己负责与甲方无关。甲方不承担任何直接责任和连带责任。 （5）乙方车辆正常行驶后，如因不可抗因素（如地震，下雨，战争等）造成停工误工由乙方自行承担。 （6）甲方工程量加大，需增加车辆，甲方提前通知乙方，乙方必须尽量增加车辆；甲方另外增加车辆，必须与乙方协商并同意后方可增加，如乙方达不到甲方要求，甲方可自行增加。 （7）施工期间乙方不能随意退场、必须每天保证按甲方要求车辆数量施工，车辆正常维修保养除外，如乙方车辆无故退场，乙方必须补足车辆。 （8）甲方提供住宿场地，车辆及私人财务由乙方自行看管。甲方提供乙方作业车辆停车地点工地现场。 （9）为了顺利完成工程的施工任务，乙方在没有征得甲方的同意，不得中途无故退场或故意停工，中途无故退场或者中途无故停工需赔偿违约金五十万元给甲方。如中途甲方无故要求乙方退场或无故要求停工需赔偿违约金五十万元给乙方。 第四条：合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决、协商或调解不成可提交仲裁委员会当地法院处理。 第五条：附则 （1）同自双方盖章签字之日起生效。合同履行完毕后自行终止合同。 （2）同如遇未尽事宜。双方可以根据具体情况议定附加条款，按双方协商同意的方案执行。如双方争执不清，可向当地有关部门申请调解或仲裁。 （3）此项工程完工前，乙方愿意，可与甲方签订两年的劳务运输合约，保证两年长期有土方运输工程。 其他：如乙方在工程建设中工伤事故，由乙方自行负责承担。凡进场的车辆人员由乙方进行保险。 本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协义，补充协义及双方业务往来的相关票据和文件资料与本协义同等的法律效力。 如有争议，双方协商，协商不成，提交当地法律机构仲裁。 本合同一式两份，甲方双方各执一份；与本合同与补充协议具有同等法律效力。本合同自乙方车辆到场后生效，具有法律效力。合同期满在双方结算运输帐款后自动失效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 身份证号：身份证号： 联系电话：联系电话： （此合同附带双方身份证复印件各一份） 年月日 土方运输协议7 甲方： 身份证：（以下简称甲方） 乙方： 身份证：（车队以下简称乙方） 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输： 运输地： 要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5。3米、车箱宽2。3米、车箱高1。4米 运距：公里运费：元公里 结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算） 此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场，甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的。管理费：工程总费用的 违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方： 代表人 乙方： 代表人： 土方运输协议8 甲方（土方）身份证号码： 乙方（车队）身份证号码： 为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成，经双方协商，达成如下运土事项，并签定本协议。 一、运土价格：每一公里每车按5斗计算，价格为每斗3。5元，超出一公里的外加10元。 二、乙方车辆必须性能良好。 三、运土计量方法：乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对，每天核对当天运土车数。 四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责，车辆燃油费每升7。23元结算，月底结账时在乙方运费中扣除。 五、运费结算及付款方式 甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80付款给乙方，当年年底在春节前全部结清，工程结束后余款在壹个月内结清。 六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。 七、未尽事宜双方协商解决，协议经双方签字后生效，各执一份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日年月日 土方运输协议9 甲方（土方） 身份证号码： 乙方（车队） 身份证号码： 为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成，经双方协商，达成如下运土事项，并签定本协议。 一、运土价格：每一公里每车按5斗计算，价格为每斗3。5元，超出一公里的外加10元。 二、乙方车辆必须性能良好。 三、运土计量方法：乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对，每天核对当天运土车数。 四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责，车辆燃油费每升7。23元结算，月底结账时在乙方运费中扣除。 五、运费结算及付款方式 甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80付款给乙方，当年年底在春节前全部结清，工程结束后余款在壹个月内结清。 六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。 七、未尽事宜双方协商解决，协议经双方签字后生效，各执一份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日年月日 土方运输协议10 甲方：以下简称甲方 乙方：驾驶员以下简称乙方 为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方（驾驶员）签订本安全协议书： 一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。 二、驾驶员必须具备准驾车型的资质； 三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车； 四、驾驶员负责土方运输期间的安全； 五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好； 六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责； 本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日年月日 土方运输协议11 甲方：合同编号： 乙方：签订地点： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。 一、工程名称： 三、进场日期：年月日前。 四、运输单价：运距一公里内人民币元m3，（大写：），运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费元m3。公里，（大写：），以上运输单价均为税后价。 五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。 六、结算付款方式： 乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。 七、甲方责任： 1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。 2、甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。 八、乙方责任： 1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。 2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。 3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。 4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。 5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。 6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。 7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。 8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。 九、违约责任： 1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。 2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。 3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。 4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。 十、其它约定： 1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。 2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。 十一、本合同书一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。 甲方（章） 代表人 单位地址 电话 合同签订日期 乙方（章） 代表人 身份证号 单位地址 电话 合同签订日期 土方运输协议12 甲方：（托运方） 乙方：（承运方） 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责天河机场土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从（如遇人员及车辆的危险作业除外） 第二条合同期限 自年月日起至年月日止。 第三条运输起止地 起始地：天河机场到达地： 第四条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，载重量：吨。 第五条运费结算方式 所有车辆运费必须按日结算，乙方完成当天多少工作量，甲方必须当天支付乙方运费，连续两天甲方拒绝或者拖欠乙方运费，乙方有权单方面终止合同，并且本合同自动失效，车辆运费标准如下： 1。5公里至2公里之间（含2公里数值），每台车辆运输费：55元人民币。 2公里至2。5公里之间（含2。5公里数值），每台车辆运输费：60元人民币。 第六条运输质量和安全 工程环境安全运输保障：车里进入工地后，甲方必须创造好的施工环境，交警，交通，路政，城管，周边群众关系由甲方负责协调，由此造成的误工损失由甲方负责，但车辆违章肇事造成的损失由乙方负责。 第七条停工及生活费用 甲方无故停工不能超过三天，超过三天甲方必须付给乙方误工费及生活费用。 第八条运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出申请。 第九条争议的解决 本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。 第十条其他约定 1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。 托运方（签字）：承运方（签字）： 签约日期：年月日签约日期：年月日 土方运输协议13 甲方： 乙方： 根据《民法典》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商，特制定本项运输土方协议： 一、工程名称： 二、承包内容： 三、工程量约为方，以实际完成的车辆外运车次为准。 四、工程期：年月日至完工。 五、运输单价：乙方应提供运输车辆立方米计算，土方保运、远距工地至15公里（含公里），160元车，（以上运输单价均为税后人民币单价）。 六、付款方式：每天按实际外运车次付款160元车次（加油费用暂时不扣除），五天为一结算周期，即扣除油费后付清所余下款项。依次类推，遇国家正常假日及休息日延期到上班日结算。 七、甲方责任： 1、甲方工地必须保证有足够的土方供乙方装运。 2、甲方负责修复主干道路，如碰到石头、抽水由甲方负责，保证运输道路畅通。 3、甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。 4、如果遇到甲方责任第3条项目内容中造成乙方停工运输，甲方负责补贴乙方每天每台车辆50元。 八、乙方责任： 1、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果甲方不予承担任何责任，后果乙方自负。 2、乙方保证进场到甲方工地的车辆情况良好，每天最少工作20小时，每月出勤率达90以上（无法抗拒因素除外），乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调试和一切车辆运输安排。 3、任何情况下，乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。 4、乙方保证完成任务，车辆和设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，及跳槽给其它单位运输。 5、施工过程中，因乙方原因造成周边塌边，机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方自负，与甲方无关。 九、违约责任： 1、甲方应按时支付乙方运输费用，若不按时支付运输费用，如违约超过3天，乙方车队有权停工追讨运输费及相应损失费用（100元车天的违约补偿）特殊情况甲乙双方可协商解决 2、甲方不能收集乙方手下车辆运输卡，单方面付款给司机或其他人，必须由乙方委派专人和甲方到公司结算工程款，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。乙方结款人员结款后应保证必须按时支付车辆运输费用，否则由此造成的任何后果由乙方相关负责人负责。 3、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工，如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工，及跳槽运输，视乙方违约，由此所产生的一切经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。 4、乙方要服从甲方的管理和指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益，甲方将给予违规者以一罚十的经济处罚并付还给受损失的一方。 十、其它事项： 1、协议在执行过程中如发生争议时，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商无果则由当地仲裁机械仲裁。 2、本协议书未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 3、如遇有自然灾害，政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不负任何责任。 十一、本协议合同书一式两份，甲乙双方各持一份，同具法律效力。本协议合同书自双方签订日起生效，本项目工程完工，帐清后自动终止。双方需严格遵守执行。 甲方（公章）： 法定代表人（签字）： 年月日 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 年月日 土方运输协议14 甲方：以下简称甲方 乙方：以下简称乙方 为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方（驾驶员）签订本安全协议书： 一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。 二、驾驶员必须具备准驾车型的资质； 三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车； 四、驾驶员负责土方运输期间的安全； 五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好； 六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责； 本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日年月日 土方运输协议15 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、项目工程名称： 二、项目工程地点： 三、运输要求、方式： （1）要求运输车辆根据挖机情况定， （2）所有车辆由。 （3）以车箱容积为标准，平车方量为方。 四、工期： 本项目工程期限拟自年月日起至年月日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。 开工时间为年月日，总工期为日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 （1）以车厢容积为标准算方（加高部分不另行计算立方），运距每车为超出红线外零至一公里内加3元m，超出1。12。0公里内加1元m，超出2。13。0公里内加1元m，3。14。0公里内加1元m，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。 （2）甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的权利义务 （一）甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。 2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 （二）乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的。施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。 6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。 七、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。 八、争议解决办法 本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其他 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年月日 年月日
