安全合同

　　房屋安全合同
　　推荐度：
　　屋顶维修安全合同
　　推荐度：
　　安全合同协议书
　　推荐度：
　　拆房安全合同协议书
　　推荐度：
　　工程安全合同协议书
　　推荐度：
　　相关推荐
　　有关安全合同范文集合6篇
　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，能够利用到合同的场合越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的安全合同6篇，希望能够帮助到大家。
　　安全合同篇1
　　甲方：绍诸高速公路诸暨段SAJA06项目部
　　乙方：钢护栏施工队
　　工程名称：绍诸高速公路诸暨段交通安全设施工程
　　签约地：项目部
　　根据国家及省有关安全生产的各项法规和制度，贯彻安全第一，预防为主的方针，明确安全生产责任，杜绝重大安全责任事故的发生，确保施工安全，双方订立如下安全生产责任合同。
　　一、甲方的义务：
　　1、认真贯彻、执行与建设单位签订合同的有关安全施工责任方面的规定。
　　2、督促、协助乙方搞好安全生产工作，对于各级检查出来的安全隐患，必须要求乙方限期整改，落实到位。
　　3、甲方应对乙方执行的有关安全生产制度、规定的情况进行不定期的检查，督促乙方落实各项安全防范措施，预防事故发生，同时积极协助处理工程施工中有关安全生产问题。
　　4、甲方不定期的对乙方进行安全方面的知识培训，帮助乙方提高安全防犯意识。
　　5、甲方在开工前应对乙方进行安全技术交底，交代安全事项。
　　6、乙方在整个施工中，没有发生安全事故并安全考核合格，项目部针对指挥部文件，给予施工队3000元奖励。
　　二、乙方义务：
　　1、乙方应全面负责本合同段施工区域的安全生产工作，并认真贯彻、执行甲方与建设单位签订合同中的有关规定。
　　2、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职或兼职安全员，建立健全安全制度，牢固树立“安全第一”的思想，应设专人管理安全生产工作、检查安全、督促施工安全，对施工人员进行安全培训和教育，进行安全技术交底，加强安全管理。
　　3、在施工期间必须接受甲方或业主或监理的督促、检查和指挥，对于查出的隐患，必须在规定的期限内整改。
　　4、乙方在施工期间应充分考虑到各种安全因素，组织好安全施工。乙方应按行业有关规定配置施工过程中所需的安全防护设施，施工区域和现场应按规范设置明显和齐全的标牌、施工标志、锥形标等相关防护用具。在施工区域内堆放的砂石料、废弃物和开挖基坑周围要有明显的隔离设施和警示设施。外出施工人员必须穿戴好反光背心，穿施工服装，戴安全帽等个人防护用品，须遵守交通规则，夜间做到不施工，夜间施工材料，物资应撤离施工场地。在施工的危险点、地域，夜间应设置闪烁警示灯。确保施工安全和文明施工，必要时有人持旗指挥。
　　5、定期对施工人员进行检查、督促。一经施工就表示该施工现场、工具、用具、设备设施符合安全要求和处于安全状态。乙方应对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
　　6、乙方在施工过程中，必须切实保护好地下管线及高压等架空线路的安全。施工前需进行现场勘察，清楚地了解地下管线和障碍物等的铺设情况，不得盲目施工，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。在地下管线情况难以查清时，应设立明显的警示标志，提醒施工作业人员，不准擅自施工，等查清管线情况后再行施工。
　　7、施工过程中因乙方原因造成地下管线（光缆、电缆等）损坏，由此造成的一切经济、法律责任均由乙方自行承担，概与甲方无涉。
　　8、乙方应为所有的参加施工的人员办理意外伤害险和第三者责任险的相关保险，费用由乙方负责，复印件送甲方备案。乙方应对其全部工程区域范围内的安全负有全部责任。乙方对在施工过程中发生的一切安全事故及经济损失负责，与甲方无涉。甲方对乙方或其分包人雇用的工人或其他人员不承担有关伤亡赔偿或补偿的责任。
　　9、施工期间需确保施工路段道路畅通，并服从当地交警进行交通管理。
　　三、违约责任：
　　1、乙方如有违反上述规定发生安全责任事故的，乙方承担一切由此造成的结果与损失。
　　2、甲主有权对乙方发出安全隐患整改通知，如有不予落实的，甲方有权对乙方予以经济处罚。
　　四、附则
　　1、本合同一式贰份，双方各执壹份，签字后生效，缺陷责任期期满时失效。
　　甲方：绍诸高速公路诸暨段SAJA06标项目部代表：
　　乙方：钢护栏施工队队长代表：
　　20xx年月日
　　安全合同篇2
　　甲方：
　　乙方：
　　1。潜水员必须由经过专门培训并取得相关部门颁发的潜水工证且胜任潜水工作的人员担任。
　　2。潜水员在潜水必须亲自了解潜水装备的情况，确认完整、良好、方可潜水。
　　3。每次潜水前，潜水员必须明确了解自己的潜水深度及流速，流向的转换情况和工作内容，工作部位。
　　4。潜水员离梯浮于水面而未下降之前，应了解潜水衣有无渗漏情况，领口及邻盘处是否严密不漏水。
　　5。潜水员顺导索下潜前，必须在水面短时间停留，水面人员负责检查一下装具有无漏气现象，检查完毕允许下水方可下潜水。
　　6。潜水员在水下工作期间，要经常和水面保持联系，随时报告自己的感觉和工作情况。如有下列情况，供气量不足，气味不正常，装具损坏等，除及时报告外，应立即做好上升准备。
　　7。潜水员在进行冲泥和吸沙作业时，要在头盔外的排气阀上罩包两层纱布，以防止沙粒、污泥等进入排气阀内致使头盔漏水。
　　8。在复杂的作业中，潜水员须俯下身体操作时，必须始终保持头部高于脚部，头盔的排气阀要朝上，以免发生水从排气阀渗入头盔造成倒栽葱的放浮事故。
　　9。潜水员在水下行进时，应用于手向前探索前进，以免猛撞物体而受伤，要尽量避免在倒坍的物体或杂乱的索具档内穿越，如果是必经之路，要从物体的上方通过，往返必须循同一路径，以防胶管被绞缠，妨碍行动。
　　10。当水流较急，潜水员仍处于出入困难处操作时，要注意检查一下信号绳和胶管是否被绞缠，并复记一不退出的途径，如有绞缠或退路已记不清时，即应停止作业，设法退出。
　　11。在潜水作业条件比较困难的情况，如果在一组潜水员潜水，要在潜水平台上再备一套潜水装具，并指定一名预备潜水员，以便必要时立即下水协助。
　　12。在下列情况，不准进行潜水。
　　（1）潜水员本人感觉不佳，饮食、休息不好或面带倦容。
　　（2）神志不清或当天饮酒。
　　（3）24小时内进行过潜水作业。
　　13。对自身安全隐患要及时纠正，发现旁人的安全隐患要及时指出并协助消除，对自己不能处理的隐患，要及时向上级和项目安全员反映。
　　14。对自身过失造成的违章和事故负责，并愿意接受工程处和项目的相应处罚，对电焊工的个人处罚不能免除或者减轻项目对生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
　　甲方：
　　乙方：
　　签定日期：
　　年月日
　　安全合同篇3
　　甲方：（以下简称甲方），地址：
　　乙方：（以下简称乙方），地址：
　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：
　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：
　　二：产品质量
　　1、乙方供应的空调产品质量以质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。
　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提供产品质量符合国家质量法要求。
　　三：交货期限
　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201年月日前完成空调设备安装调试开通工作。
　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。
　　3、空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。
　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。
　　四：交货地址
　　1、甲方指定地点五：验收方法
　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。
　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。
　　3、在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。
　　六：安全责任
　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。七：付款方式
　　1、签订合同时支付合同总价的30作为订金，即人民币（大写）元（元）；
　　2、设备到达现场支付合同总价的20，即人民币（大写）元（元）；
　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45，即（人民币））；
　　4、余款5作为质保金，保修期到期后7天内无息返还；
　　5。、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95时提供全额发票。
　　八：合同总金额
　　合同总金额人民币（大写）元（元）；
　　九：违约责任1、乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。
　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元天向乙方支付违约金。
　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。
　　十：质量保证期
　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。
　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。
　　3、保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。
　　4、保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。
　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。
　　十一：公证费由提出一方承担。
　　十二：解决合同纠纷的方式
　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第种方式解决。
　　1、向仲裁委员会申请仲裁。
　　2人民法院起诉。
　　十三：其他约定条款
　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。
　　甲方：乙方：
　　签字（盖章）签字（盖章）
　　银行账号：银行账号：
　　签约日期：签约日期：
　　安全合同篇4
　　甲方：邯郸市华秦煤矿机械制造有限公司乙方：
　　为明确双方的权利和义务，维护合同双方的合法权益经各方协商一致，订立如下条款：
　　1甲方：邯郸煤炭机械制造有限公司。把成安商城工业园区城峰路开发区80米168米车间厂房北跨地面3024平面承包给乙方。每平米6。5块钱，（15公分厚），门口地面打20公分厚，每平7块。（门口400平）
　　2质量：严格按照甲方要求施工，反工所有费用由乙方自行负责。
　　3工期：从进场开始七日内打完北跨地面。延误一天500元。雨雪天气顺延施工期。
　　4甲方：提供砂，石子，水泥，水电。乙方自行解决工器具。
　　5乙方：必须保证安全施工，如乙方在施工中出现工伤事故由乙方自行负责。
　　6付款方式：制作完成结算70。其余30一个月后付清。
　　7承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　8工程结束清理现场垃圾，达到干净整洁。9工程款：贰万伍佰元整
　　甲方（签字）：乙方（签字）：
　　执行日期年月日起
　　本合同甲乙双方盖章签字后生效。
　　安全合同篇5
　　甲方：
　　乙方：
　　乙方因与发生经济纠纷，向人民法院申请诉讼财产保全，金额为元。根据人民法院的要求，乙方请求甲方为其诉讼财产保全提供担保，乙方经与甲方协商，在平等互利的基础上，达成如下协议：
　　一、甲方同意为乙方向人民法院提供的诉讼财产保全（诉前、诉中）提供担保，担保金额为元，担保的方式为（一般保证或连带责任保证）。
　　二、乙方同意在签定合同后五日内按诉讼财产保全金额的向甲方一次付清财产保全担保费，甲方同意乙方交纳担保费后三日内向乙方出具诉讼财产保全担保书。
　　三、甲方出具诉讼财产保全担保书后，在乙方不违反本协议的情况下，不得撤保，否则，应退回所收担保费，如因此给乙方造成经济损失的，还应赔偿乙方损失。
　　四、甲方为乙方出具诉讼财产保全担保书后，无论人民法院采取财产保全措施的效果如何，甲方均不退所收的担保费。乙方经法院裁定准许撤诉的或甲方为乙方出具诉前财产保全担保后，未及时起诉造成法院解除财产保全措施的，乙方可持相关证明文件，甲方退回一半担保费。
　　五、针对甲方的诉讼保全担保，乙方承诺履行以下义务：
　　1、如实提供起诉状、财产保全申请书、能够证实其诉讼主张的证据等诉讼材料的复印件。
　　2、及时反馈财产保全措施的执行情况，并将取得的人民法院的保全裁定，冻结、扣押、查封清单复印件送给乙方备存。
　　3、如诉讼保全申请错误给甲方造成经济损失的，乙方同意对甲方的经济损失承担全部赔偿责任。
　　4、及时向甲方反馈乙方诉讼的进展情况，及时将对方的答辩状和相关证据、人民法院的判决、裁定、调解书等法律文书的复印件提供给甲方。
　　5、如出现对方反诉的情况，及时将获取对方的反诉状、相关证据的复印件提供给甲方。
　　五、如乙方违反本协议第四条的约定或提供虚假证据或恶意诉讼的，可能造成甲方损失的，甲方有权与法院协商撤回财产保全担保，申请法院撤消财产保全措施，由此造成的经济损失由乙方自负，且所收担保费不再退回，并应按财产保全担保金额的10支付违约金。
　　六、本协议一式二份，双方各执一份，双方签字或盖章生效。
　　甲方：南阳市中小企业信用担保中心
　　乙方：
　　法定代表人：法定代表人：
　　年月日
　　安全合同篇6
　　发包人（全称）：（以下简称甲方）
　　承包人（全称）：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循公平竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本补充合同，其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时，以本补充合同为准。
　　一、工程名称、地点：一厂房、二厂房；绍兴袍江工业区
　　二、工作内容：施工图内土建及水电安装
　　三、承包方式：包工包料。所有分部分项工程不得分包及转包
　　四、工程约定：
　　1、合同工期为历天。具体开工日期以开工报告为准；
　　2、连续三天以上停水、停电，工期相应顺延；
　　3、本工程采用预应力管桩，由管桩造成对周围建筑物的影响所产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。
　　五、工程质量标准为合格。如达不到合格标准，一切损失由承包人承担。
　　六、安全生产及文明施工：承包人应严格遵守安全生产管理条例和操作规程，精心组织工，确保安全生产，遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承担，与甲方无涉。
　　七、工程结算口径；：
　　1、厂房一、厂房二：按图纸要求施工一次性包干920万元，增加工程和场外工程执行20xx版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的当月信息价执行，无市信息的参照省信息价。
　　2、增加工程和场外工程量按实结算；经监理工程师初审，并经建设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据。
　　3、增加和场外工程结算审计事宜：工程竣工，承包人提供完整结算资料并能积极配合。
　　八、工程款支付：
　　1、承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元；
　　2、承包人基础施工完毕，支付合同造价（920万元作付款基数，下同）25工程款；
　　3、二层主体施工完毕支付合同造价25工程款；
　　4、主体结顶支付合同造价25工程款；
　　5、工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25工程款；
　　6、增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定。
　　九、合同争议：
　　补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决。
　　十、工程保修：
　　保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年，自竣工验收交付使用之日计算。
　　十一、合同份数：
　　本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日