管道安装合同 推荐度： 木门安装合同 推荐度： 水电安装合同 推荐度： 监控安装合同 推荐度： 设备安装合同 推荐度： 相关推荐 实用的安装合同范文汇编9篇 在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的安装合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。 安装合同篇1 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1。1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1。2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2。1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2。2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2。3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆（线）防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。 第四条：工期和工程进度 41工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到0。000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。 第五条：项目经理与技术负责人 51乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是：李发友，技术负责人：熊宗旭。 52乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。 53施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。 第六条：工程质量 61乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2的经济处罚。 62乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。 63乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GBT28001：20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。 第七条：协作与配合 71在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。 72为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。 73若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。 74用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。 75为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。 第八条：月计价（结算）及拨款 81本合同工程每月20～30日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10作为质量保证金，工程竣工后返还5，缺陷责任期满后返还剩余部分（质量保证金的返还均不计利息）。 计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050020xx）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。 82乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。 83本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。 84为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。 85根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。 86所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。 87根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。 88本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元天计，技工按45元天计。 第九条：材料供应 91为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。 92用于本合同的主要材料（见附录《安装工程主要材料目录》）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。 93主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为10000～50000元并追究责任。 94乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1。3倍承担。 95乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。 96因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。 第十条：甲方责任 101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。 102负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。 103指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。 104负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。 105提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。 106负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。 107负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。 第十一条：乙方责任 111保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。 112乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。 113根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。 114严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。 115乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担其产生的一切损失和费用。 116乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度 117为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。 118按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。 119负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。 1110无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。 1111不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。 1112因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。 第十二条：安全及文明施工 121乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。 122乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。 123甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予乙方10000元处罚，每亡一人给予乙方30000元处罚，同时其责任事故均由乙方承担，虽然甲方给予了安全生产处罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故，工程完工后退还安全保证金。 124为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。 125乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的，甲方将不予计量。 126施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以3000～8000元的罚款。 127乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者500～1000元次的罚款。 第十三条：违约责任 131乙方有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担： （1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方七日观察期，情况未见改观或整改不理想时； （2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时； （3）、乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）； （4）、安全管理体系不健全，造成等级以上安全事故的； （5）、乙方严重违约使协议不能继续履行的。 132乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行承担退场引起的相关损失。 第十四条：履约保证 141根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证金壹拾万元，工程竣工后无违约情况给予退还。 第十五条：质量保证金条款 151为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5，其余5在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。 第十六条：合同附件 161乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。 162双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。 第十七条：争议解决 171协议履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。 第十八条：协议生效与终止 本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。 第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。 甲方：（公章）乙方（公章） 代表：代表： 日期：年月日 安装合同篇2 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。 一、工程概况： 1。1工程名称： 1。2工程地址： 1。3工程内容：强电安装 二、工程承包范围及方式 2。1承包范围：2楼配电柜至用户电表出线的安装（包含电梯的电源安装）。 2。2承包方式：分包（电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装） 2。3机具供应：施工机具乙方自理 三、合同工期 3。1开竣工日期：开工日期为年月日；竣工日期为年月日。 四、工程质量 4。1工程质量标准：合格。 4。2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。 五、合同价款 5。1合同预算价格：材料款（148960元）、工程安装费（24000元）。 六、付款方式 乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50（除材料款），乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95（除材料款），剩余5作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。 七、甲方责任 7。1甲方满足施工用电量的需求。 7。2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。 7。3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。 7。4甲方负责对乙方的安全施工教育。 八、乙方责任 8。1乙方应根据甲方提出的。要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。 8。2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。 8。3乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。 8。4乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。 8。5乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。 8。6乙方应严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。 8。7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。 九、违约责任 9。1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。 9。2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。 9。3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。 9。4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。 9。5乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。 十、合同纠纷的解决方式 10。1甲乙双方进行协商调解 十一、合同份数及生效日期 本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日年月日 安装合同篇3 甲方： 乙方： 经甲乙双方充分协商，在自愿平等、协商一致的情况下，就乙方在使用委托甲方制作的广告喷绘的相关事宜，达成如下免责 协议： 一、协议中甲方制作的广告喷绘安装地点为前进东路与顺帆北路交叉路口位于公路北面的看板。 二、甲方安装过程中、安装完成后，若出现任何政府人员阻止安装或安装完成后的情况，甲方不承担任何责任，一切责任归乙方。 三、本协议解释权归昆山市天狼星广告有限公司所有。 甲方：乙方： 法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日 安装合同篇4 甲方：乙方： 甲方因生产经营需要委托乙方承包空调器的安装、维修；经双方友好协商，自愿达成以下承包协议： 一，承包期限及区域： 承包期限：自年月日起至年月日止。承包区域：甲方委托乙方承包区域的空调安装和维修任务。 质保金：在每次结算单据时扣除20作为维修质量保证金。如无返修等情况发生时，满一年后一次性支付给乙方。 二，承包结算金额及周期： 保内维修：按厂家结算标准的60结算。保外维修：由乙方按甲方及厂家标准向用户收费。 结算周期：因实际结算流程需要。结算周期为2个月。如：1月25号之前提交的单据，结算（付费）时间为4月5号之前一次性支付给乙方（扣除维修质保金后的所有费用）。注：如乙方已经结算的单据里的空调出现： 1，加氟维修一年内再次加氟（包括补焊加氟）的，不再结算费用。2，三个月内的返修，不再结算费用。 三，甲方的责任和义务： 1，甲方每天21点左右将次日的用户报修信息通过QQ形式发送至乙方。并需双方确认。 2，甲方每月需按合同内规定的结算时间里将费用结算给乙方。 3，甲方需按工作性质指定管理人员，并提供对应的联系电话，便于双方工作的衔接。 4，甲方负责乙方维修配件申请的实际情况给予发放。 5，甲方需制定作业规范及标准，以书面形式传达给乙方。 6，甲方提供各单据填写东西，并指导乙方填写。 7，甲方提供相关收费标准。 四，乙方的责任和义务： 1，乙方应向甲方提供营业执照、法人身份证、税务登记证和组织机构代码以及空调器安装工、维修工相关职业证件。 2，乙方需要向甲方承诺旺季时期每天维修台，乙方在旺季期间无实际维修能力的，甲方改派其它人员或网点，并对乙方200元台的罚款。 3，乙方需对所有服务人员统一管理，按行业要求准时完成每张派单，否则愿意接受甲方及厂家制订的考核标准。 4，乙方需为每个安装、服务人员缴纳相关保险金，产生安全事故，人事纠纷均与甲方无关。 5，乙方按甲方要求在每天21点左右接收甲方派工，并安排到次日的维修任务中去，不得以任何理由拒派或漏派情况发生。6，乙方必须安排专人与甲方进行派工对接并互留联络方式，以便沟通。 7，乙方在一年内出现故障均由乙方负责上门维修，否则按拒单处理。 8，乙方误判两次及以上时，按100元台支付甲方，此单将由甲方另派人员上门处理。 9，乙方必须按时提交单据给甲方，提交周期为3天一次（且维修时间也是必须是该周期以内的），过期单据不再接收，按乙方放弃结算费用处理。 10，乙方每天及时将维修情况反馈给甲方。不得超过当天21点。 11，乙方应遵纪守法，对自己的经营负有全部法律责任。 12，乙方不得以任何形式将甲方承包给乙方的派工业务转包给任何第三方，否则视乙方违约，按违约责任第一条处理。 13，由于乙方维修不当导致的退换机，由乙方负责处理，并达到用户满意为止。 五，违约责任 1，如其中一方发生违约，另一方有权要求违约方支付20000元违约金。 2，因甲方业务原因，乙方不得在49期间提出解除协议，否则，按乙方违约处理。需支付相关违约金给甲方。 3，乙方应承担其故意或过失行为导致的所有纠纷、损失、债务等费用，并负责赔偿甲方因此蒙受的经济损失。 4，甲乙双方发生纠纷时，首先协商解决。协商未果时，任何一方有权提起法律诉讼。不得以任何理由唆使他人等前来与甲方纠缠，否则唆使一方将承担全部法律责任。并支付相关违约金给甲方。 六，合同的解除与终止 1，合同期满自行终止。至此，乙方不得以任何形式借甲方名义开展任何业务。否则，甲方将追究乙方相关法律责任。 2，除合同内约定的4至9月以外的双方协商解除或终止合同的，在协商达成一致时，方可解除本合同。 3，因其中一方违反合同约定条款时导致的合同终止，同样有效。后续责任将依据本合同约定内容处理，待纠纷处理完毕并经双方签字确定后，本合同方才全面终止。 七，配件管理方式见附件，具有同等法律效力。 八，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 九，本合同经双方签字后，立即生效。 甲方： 代表： 手机：电话：传真： 签定日期： 乙方：代表：手机：电话：传真：签定地点： 安装合同篇5 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电； 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系； 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书； 七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患； 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用； 3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用； 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 九、现场代表 发包人现场代表，承包人现场代表，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。 十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括： 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同共页 发包人：承包人： 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码： 安装合同篇6 工程发包人：（甲方）工程承包人：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就池塘综合工程事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：池塘清淤、挖排水沟、围堰（土方）、零星工程。 二、工程范围工程范围：经双方实际测量确认池塘长：，宽：，施工深度：。清淤土方量：3 三、合同工期工程日期：年月日至年月日止合同工期：个工作日 四、质量标准 （1）池塘清淤：以挖掘到池塘底部密实粉质土为准。 （2）挖排水沟：以符合排水、排渍标准，满足池塘附近农田正常排水功能。 （3）围堰（土方）：要求稳定、防渗、抗冲等。 （4）零星工程：按照甲方要求施工。 五、合同价款 1、池塘清淤价款：按元立方米单价乘以实际清淤的总土方量，按照最终审定价予以结算。 2、挖排水沟价款：按照最终审定价予以结算。 3、围堰（土方）：按照最终审定价予以结算。 4、零星工程：按照最终审定价予以结算。 六、工程款支付工程竣工验收合格后，经工程结算审定后一次性付清工程款。 七、施工现场管理1、甲方委派专人进驻工地，负责工程质量验收及竣工验收签证。2、乙方委派专人进驻工地，负责现场的质量、安全和进度等。 八、甲方权利和义务1、甲方有权制止乙方的违章作业。2、乙方现场管理和作业人员必须服从甲方现场人员的指挥和调度，否则，甲方有权终止本合同，并按已完成合格工程量的70结算。 九、乙方权利和义务1、全面履行本合同，组织实施施工的各项工作，对工程的工期、质量和安全向甲方负责； 2、自行解决生产、生活临时设施，并承担由此发生的所有费用，并应服从甲方现场管理人员的管理、安排。 3、负责编制施工方案，制定各项管理目标；组织编制施工计划；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收； 4、精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，机具，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量返工、工期拖延、安全事故造成的损失及各种罚款；5、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、使用情况和操作人员的有效证件、持证上岗情况； 6、配合甲方办理竣工验收； 7、服从甲方人员的合理指令。 十、安全施工1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准、规定进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，消除事故隐患。因施工引起的一切责任和因此发生的费用均由乙方自行承担。2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。3、本工程所有安全防护措施费用由乙方承担。乙方在施工现场内使用的安全保护用品，由其自行解决。4、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。 十一、保险1、工程施工前，乙方应为施工现场所有人员和施工设备办理相应保险，且支付保险费用。2、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。 十二、设备管理乙方应妥善保管、合理使用现场的材料、设备，因保管不善发生丢失、损坏，与甲方无关，乙方应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 十三、工程变更1、施工中乙方不得对原工程要求进行变更。因乙方擅自变更发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。2、如有工程变更事宜，双方经协商一致后，签订工程变更单。 十四、工程质量 十五、违约责任当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： （1）乙方因自身原因延期交工的，应向甲方支付人民币1000元日的违约金； （2）乙方应负责对施工质量未达到本合同约定的质量标准项目整改到合格为止，工期不顺延。 十六、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行调解；调解不成的，双方约定向甲方所辖地人民法院诉讼解决。 十七、本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同、款项结清后本合同即告终止。 十八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 十九、附件 甲方代表（公章）日期：乙方代表（公章）日期 安装合同篇7 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确双方在工程中的权利、义务、经济责任、经甲、乙双方共同协商特签订以下合同条款，以兹共同遵守。 第一条合同基本内容 工程名称： 工程地点： 合同价款：人民币：整（：）。 第二条支付方式 1）本合同生效之日起一周内，甲方向乙方支付合同总金额的50。 2）工程整体竣工验收合格后，一周内甲方应支付合同总金额的45。 第三条工程期限 本合同生效之日起20个工作日内乙方须完成整个工程安装施工，并完工交验。乙方在完成工程质量保修义务后本合同自然失效。 第四条施工与验收 1。甲方确认施工现场条件具备后，提前三天通知，设备到场验收后由甲方负责保存，乙方进场施工。 2。甲方指定同志为工地代表，随工检查工程质量，办理各项随工记录，签证及变更手续。 3。乙方指定同志为工地代表，负责与甲方和监理单位的各项协调、配合工作，解决工程中发生的问题，组织安全生产，优质施工。 4。施工工艺，隐蔽工程采取随工检验的方式，合格后办理签证，作为竣工验收的依据和资料。施工中发生的工程质量问题，乙方应及时解决，再办理随工签证手续。 5。竣工前的设备安装应符合安防施工规范要求，检验合格后及时办理签证手续。 6。在施工过程中如果货物的质量和规格与合同文件规定相符，甲方应及时出具设备验收合格证明。如甲方提出增加的设备要求，将补充签订合同的材料货款前期已安装设备的维护风险费用由甲方承担，乙方只收取设备维修成本费用。 7根据施工进度进行布线，设备的安装调试，主体设备安装调试完成后，乙方二日内向甲方以书面形式正式提出工程的验收报告，并于十日内提供符合甲方要求的竣工资料报送相关单位审核。审核完毕后，由甲方组织在十日内组织相关负责人，按照有关安防建项目验收标准进行验收并出具验收报告和质量评语。 8。当甲方收到乙方正式验收申请后5个工作日内对系统进行测试，并明确提出具体的修改意见或签字验收，若甲方在10日内提不出具体的修改意见，则乙方示甲方已经通过验收并交付使用。 9本工程通过验收后，乙方须根据工程实际整理，并向甲方提交符合规范要求的竣工验收资料，（内容主要包括承包合同、设计文件、工程变更单、隐蔽工程单、设备材料使用清单、验收报告、竣工图纸、产品检测报告，合格证），等，以供甲方决算和存档。 第五条施工管理： 参考施工组织设计方案； 第六条质量保证与售后服务 1。乙方免费质量包修期限为1年，免费保修期限从工程验收合格之日开始计算，所有设备保修期限按各厂家保修单所载内容执行。系统免费维护期限为一年（人为及不可抗拒因素除外），提供系统终生维护。 2。乙方保证提供的材料符合，合同清单设备内容，并完全符合合同文件规定的、规格、型号。乙方保证其货物在正确安装、正常使用的保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 3。在质量包修期内，如果该安全防范系统出现质量问题，乙方承诺免费维修好，或更换。所发生的材料、设备费用和人工费等一切费用均由乙方承担。 4。乙方在接到甲方的故障通知后，应在8小时内予以响应，24小时内派专业技术人员赶到现场排除故障。 5。在1年免费保修期内，因甲方人为原因造成的安全防范系统设备损坏则不属于免费保修范围，保修期过后，如系统出现故障，乙方承诺负责维修，其所发生材料及设备费用由甲方承担。 6乙方在系统安装完毕经验收合格后，免费对使用者进行培训，培训内容包含使用者所须知的操作、维护等方面。 7乙方在设计施工过程中，根据现场实际情况，在符合甲方需求的情况下，经双方讨论一致，可对设计方案做合理更改 第七条分包或转让 除甲方事先书面同意外，乙方不得分包或转让其应履行的合同义务，否则视为违约行为。 第八条安全维护施工 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。 发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。 乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易然易爆地段附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施费用。 在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护的措施，并承担有关经济支出。 第九条不可预见事务处理 1。如发生不可抗拒因素的影响（如地震自然灾害等），使系统无法按期完成，或无法完成，乙方需书面报甲方认可，并协商确定新的完工日期。如果发生其它不可预见问题（如：临时增加工作量或由于甲方原因而延误工期等），其解决问题方法及费用另行商议。 2本合同未尽事宜，双方在不违背本合同文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。 第十条合同争议的解决方式 在合同履行过程中，甲乙双方如有争议，应先行友好协商；但经协商无效，任何一方可向武汉市的仲裁机构或人民法院申请仲裁或诉讼。 第十一条合同生效及其它： 本合同自双方代表签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。 1。本合同一式四份，双方各执两份，具有同等效力。 2本合同签订地点为： 3本合同签订时间为二一三年月日 4。本合同范围和要求以及合同的总报价单详见合同附件。 甲方签章：乙方盖章： 代表：代表： 开户银行名称及帐号：开户银行名称及帐号： 安装合同篇8 甲方：xx 乙方： 昨岭村新农村范围内38户自来水，承包给乙方安装，经甲乙双方协商后作如下事项： 一、乙方所负担事项。 1、质量中上国标热融管。 2、挖沟、复土、包括一切投工。 3、不锈钢水龙头38个，每只30元以上水表38只（水表包安装）。 4、每户安装一个水龙头自来水送到厨房。 5、自送水日起包修一年，一年内管子压破，冻破由乙方负责。 6、室外管子一年内得露出土面。 二、甲方包负担事项： 1、供电、水泵、井水，水量水泥、砂石。 2、按每户842。10元计算，共计人民币叁万贰仟元工程款付给乙方。 3、付款方法：乙方安装完毕，送水成功，甲方应付给乙方工程款50，即壹万陆仟元整。 剩下50即壹万陆仟元整，待县拨款到位付清。以上合同甲乙双方共同执行，本合同一式三份。 甲方签字：乙方签字： 年月日 安装合同篇9 蒋洪芹（以下简称“甲方”） 罗礼平（以下简称“乙方”） 经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议： 第一条工程项目 一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程 二、工程地点：贵州镇远县 三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设；新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。 第二条工程实施 一、工程定于20xx年8月20日开工，20xx年11月20日竣工，工期15个月。 二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。、不可抗力原因。 、甲方未提供施工必备条件。 、其他非乙方原因引起的工期延误。 三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。 四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。 五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。 六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。 七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。 八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。 九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。 十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。 第三条合同总价及付款方式 一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整（小写：5160000。00元）。 二、付款方式： 工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95工程款即4902000。00元（大写：人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整）。余下的本合同总价的5工程款即258000。00元（大写：人民币贰拾伍万捌元整）作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。 第四条工程质量 一、工程效果达到甲方的。图纸要求。 二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。 第五条售后服务 一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。 二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。 三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。 第六条工程竣工及验收 一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。 二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。 甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收；若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。 三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。 第七条违约责任 一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5日向甲方支付违约金；因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。 二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的；甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。 三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5日向乙方支付违约金； 第八条其它事项 一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。 三、本合同一式贰份，双方各执壹份。 四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。 甲方（签字盖手印）：乙方（签字盖手印）： 年月日年月日
