分包合同

　　劳务分包合同
　　推荐度：
　　工程分包合同
　　推荐度：
　　土建分包合同
　　推荐度：
　　工程劳务分包合同
　　推荐度：
　　拆除工程分包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　实用的分包合同范文集锦八篇
　　随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编整理的分包合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　分包合同篇1
　　发包方：高雷劳务公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
　　第1条项目及其概况：
　　1。1工程名称：黄江碧桂园14楼
　　1。2工程地点：莞深高速黄江高速路口
　　1。3工程概况及做法：
　　第2条工作内容：
　　2。1甲方工作内容：
　　2。1。1联系业主、监理，建立业务关系；协调分包方关系；
　　2。1。2对乙方进行技术、安全交底；对工程质量、工期、安全、文明施工进行指导、监督、检查；
　　2。1。3资料的编写、分项工程的报验等技术工作；
　　2。1。4向乙方提供相关施工图纸、会审纪要、设计变更、技术核定单等施工依据资料；
　　2。1。5提供水源、电源、外架；
　　2。2乙方工作内容：
　　2。2。1完成施工图、图纸会审纪要、设计变更及技术核定单中有关外墙工程做法的全部工作；
　　2。2。2所有装饰材料样品必须经业主、监理认可后方大规模施工。
　　2。2。3自备施工所需的设备、材料、自备食宿。
　　第3条质量要求
　　3。1执行《建筑工程施工质量验收统一标准》、外墙相关现行规范及碧桂园要求，验收合格。
　　3。2按施工图纸、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计（含方案、技术交底）施工。
　　3。3常规要求：乙方负责自己的成品保护，施工期间成品遭到破坏时由乙方负责维修。
　　第4条安全要求
　　4。1现场施工安全：施工人员必须按要求在施工现场正确佩戴安全帽，高处作业正确佩戴安全带，操作电动机械佩戴绝缘手套；临边洞口施工时，必须做好临边防护等各项工作；严禁酒后上岗施工，高血压、心脏病等患者严禁上岗。（乙方自备所需劳保用品，如：安全帽、安全带、口罩、雨具、胶皮手套、胶鞋）。
　　第5条工期要求：
　　5。1乙方按照甲方内部施工进度计划安排劳动力，保证计划的完成。节假日、农忙季节按
　　正常工期施工。
　　第6条承包方式、价格构成、结算方式及付款方式：
　　6。1承包方式：
　　包工不包料
　　6。2综合单价：
　　含成本、利润、其它费用及本合同全部工作内容。
　　6。2。1打点拉毛4元m2
　　6。2。2防水砂浆5元m
　　6。2。3挂网找平15元m
　　6。24粘贴外墙砖18元m
　　6。25施工洞、工字钢洞、洗墙等收尾工作11元m
　　6。3结算及付款方式：2222
　　每月按进度80付款，拆除外架支付工程款95，预留5质保金最终验收合格一次付清。
　　第7条本合同生效、解除、终止条件：
　　71本合同双方签印后即日生效。
　　72解除合同
　　因乙方严重违反规定（质量、安全、环保等）；乙方严重违背甲方的工期和劳动纪律要
　　求。则甲方解除合同。
　　甲方严重违反规定（安全、劳动、卫生健康）；无力或拒绝按合同支付工程款，则乙方解
　　除合同。
　　73费用结算、支付完毕，合同自动终止。
　　第11条本合同一式三份，甲方执两份乙方执一份。
　　发包方：（签印）乙方：（签印）
　　甲方代表：乙方代表：
　　经办人：经办人：
　　订立时间：订立时间：
　　分包合同篇2
　　甲方（承包人）：
　　乙方（分包人）：
　　按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
　　第一条、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、分包工程范围：
　　4、承包形式：
　　5、工程期限：
　　计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。
　　6、质量等级：
　　第二条、本合同条款符合总承包合同的要求
　　第三条、甲乙双方的权利、义务
　　1、甲方的权利与义务
　　（1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促乙方确保主合同责任的全面履行；制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，规范生产；
　　（2）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认；
　　（3）负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作；工程完成时及时完成验收和劳动报酬的发放工作；
　　（4）甲方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的；
　　（5）及时给相应的人员和设备上保险，发包人给相关人员上的保险，视为承包人上的保险。
　　2、乙方的权利与义务
　　（1）乙方应全面了解总（分）合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）；对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资质的工人投入工作；
　　（2）严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工，严格遵守安全生产制度，保证施工安全；
　　（3）加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定；自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款；
　　（4）乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求，不得擅自更改甲方的计划，有不同意见可与甲方协商；
　　（5）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；工程竣工时，配合甲方办理交工验收；
　　（6）乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等保险，发生意外事故要及时整改，做到文明生产，安全生产；
　　（7）乙方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，不得擅自更换，应提前通知甲方，并保证更换的代表是具有相应资质的。
　　第四条、承包价款
　　1、承包价款的确定
　　承包价款以甲方与建设单位结算审计后确定的费用为计价基础
　　2承包价款的支付与结算
　　甲方按建设单位工程施工计量认证后的拨款额支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为建设单位拨付额的，余款待工程竣工验收合格后，承包人收到建设单位支付的工程结算款后日内按建设单位拨款额结算。
　　第五条、工程质量与检查验收
　　1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经建设单位及监理检验，达到交工验收条件为准；
　　2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换；
　　3、工程质量按建设方规定要求合格率；
　　4、乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方承担；
　　5、由于甲方供应材料质量造成的。损失由甲方负责，整改费用由甲方支付；
　　第六条、机械设备、材料
　　1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理，乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用，不得浪费。因乙方原因造成浪费，甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚；
　　2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。
　　3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。
　　4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。
　　5、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。
　　第七条、安全生产与文明施工
　　1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。
　　2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。
　　3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。
　　4、乙方所有特殊工种工人必须持《上岗证》或操作许可证上岗作业，不得安排无证人员从事非本专业工作。
　　第八条、工期延误
　　1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：
　　（1）承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地，分包人虽以书面形式提出申请，但仍未从承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地，以至影响施工造成停工的。
　　（2）分包人应在约定情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的，视为该情况未影响工期。
　　2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，应承担违约责任。
　　第九条、合同解除
　　1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：
　　（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达次的；
　　（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限的；
　　（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；
　　（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。
　　2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额以上的，乙方有权解除合同。
　　3、乙方应在甲方解除合同日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的作为违约金支付给甲方。
　　第十条、违约责任
　　甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，则应承担相应的违约责任。
　　第十一条、解决争议的方法
　　1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。
　　2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。
　　第十二条、本协议壹式份，双方各执份，自签字之日起生效。
　　第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决
　　甲方（盖章）：
　　代表：
　　年月日
　　乙方（盖章）：
　　代表：
　　年月日
　　分包合同篇3
　　发包方（甲方）：南通三建建筑劳务有限公司
　　承包方（乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程工期：年月日至年月日
　　二、承包范围及方式：
　　1、承包范围：
　　2、承包方式：包人工、包小型机具（手提式工具）、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。
　　3、工作内容：混凝土工程：混凝土的泵送、浇筑、振捣、后浇带、水平运输、泵管的移动、清理及整理；搭设临时马道、安放溜槽、补模板缝隙、浇水湿润模板、检查垫块；砼的磨平、压面、遮盖、装饰、保温、养护；现场零星砼搅拌；模板拆除后的砼结构的修补及试件的制作、养护、保养、取样、送样、检验等全部由乙方负责，检验试验费用由甲方负责。但因乙方原因导致重新送检的试验费用由乙方负责，并且乙方还要承担因此而使甲方遭受的罚款以及其他经济损失。
　　三、合同价款
　　1、合同单价为：按建筑面积元。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
　　2、承包范围外的零星用工单价为元工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。
　　四、工程结算与支付
　　1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实际施工建筑面积以平方米计算。
　　2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。
　　3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
　　4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元人，饭票由财务会计领取。
　　5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5工程质量保修金，结算工程款的70，余款年底（农历）一次付清。
　　（总价款实际完成工程量综合单价零星用工单价签证工日数量）
　　5、工程款支付条件
　　1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。
　　2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。
　　3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
　　以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的。工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。
　　6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
　　五、双方责任
　　（一）甲方
　　1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。
　　2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。
　　3、甲方提供施工现场临时用水用电。
　　4、甲方提供安全帽和安全带。
　　（二）乙方
　　1、乙方驻现场管理人员：（乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元）。
　　2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
　　3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
　　4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
　　5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。
　　6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。
　　总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要，总包方不再提供。若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取使用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程使用，加强维护与保养，如有丢失或损坏的，按购买原价从乙方结算款中扣除。
　　7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100。进场前必须递交特殊工种上岗证。
　　8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
　　六、工期、质量、成品保护
　　1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按20xx5000元天支付违约金。
　　2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。
　　3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
　　七、安全生产
　　1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。
　　2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。
　　3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
　　4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
　　八、文明施工及环境保护
　　1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作2002000元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。
　　2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。
　　九、劳动合同的解除
　　经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
　　1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的；
　　2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；
　　3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
　　4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失；
　　5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失；
　　6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。
　　十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
　　分包合同篇4
　　甲方：
　　乙方：
　　为确保甲方承建的工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
　　第一条工程概况
　　1。工程名称：
　　2。工程地点：
　　3。工程数量：
　　4。工程数量及内容：
　　第二条工期
　　1。开工日期：年月日开工。
　　2。竣工日期：年月日竣工。
　　3。总工期为：日历天天。
　　4。阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
　　第三条承包方式与工程造价
　　1。承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
　　2。工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
　　3。本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
　　4。工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
　　5。本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。
　　第四条履约保证金
　　1。合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。
　　2。若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。
　　3。乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5的手续费，不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。
　　第五条计量支付与工程结算
　　1。甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付，每月的25日为计量支付时间（但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整）。乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后，作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不预计量和结算。
　　2。施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95，扣留的总造价的5转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。
　　3。乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付，否则按上述比例的50拨付或不拨付工程款。
　　分包合同篇5
　　工程承包人：（以下简称甲方）
　　劳务分包人：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定，以及国家相关行政主管部门有关要求，为有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源，明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　一、劳务分包人基本情况
　　法定代表人：
　　营业执照号码：
　　有效期：
　　资质证书号码：
　　有效期：
　　二、承包工程概况及承包工作内容
　　工程名称：
　　工程地点：
　　承包范围：
　　（具体桩号以项目部技术部划分为准），详见附件1《工程量清单》。
　　三、合同工期及其责任
　　1、本合同总工期从年月日至年月日。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素，具体工期以项目部下发的月度、季度以及年度施工计划为准。
　　2、若乙方在合同工期内完成合同项下的全部工作内容，甲方给予乙方50万元奖励；若超过合同工期，甲方根据实际情况给予适当处罚；若在甲方同意的顺延工期内完成，甲方不予奖惩。乙方拖延工期由其承担违约责任后，并不免除合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。若业主（指江西省昌奉高速公路项目建设办公室，以下同）对工期有新的要求，乙方应积极响应，并满足业主要求，同时不得以此为由要求增加任何费用。
　　四、质量标准
　　本工程质量标准为优良工程标准，并应满足江西省高速公路精品大纲要求和本项目要求。如因乙方原因，未达到该标准引发的全部责任和费用由乙方承担；因乙方原因未达到上述标准给甲方造成经济损失的，
　　乙方按双倍数额予以赔偿。
　　五、工程数量及合同价款
　　1、本合同总金额暂定：大写：元（小写：元）。
　　2、本合同采用按约定的分项工程的综合劳务单价（含管理费）进行结算；工程量按设计图纸实物尺寸计算，同时须由项目部相关部门予以确认。
　　3、综合劳务单价包括的内容：甲方按本合同书给乙方支付的价款，为乙方承担本合同工程施工的全部价款，除本合同指明由甲方供应（或甲方委托乙方代购、代租）的材料、机具外，其余为完成本合同工程所需的人工费、小型材料费、小型机具费、小型设备费、材料现场卸车费、保管费、倒运费（甲方库房或指定存放点到施工现场）、缺陷修复费、管理费（含社会保险费用）、利润和税金（其中营业税（税率3。41）由甲方代扣，其他税费由乙方自行缴纳），以及合同明示或暗示的所有风险费用都含在此单价中；同时此单价中也包含了场内便道、施工生产生活用房、施工场地平整硬化、施工用水、施工用电等全部费用以及附表1《工程量清单》的“备注”中所示的全部工作内容。
　　4、本工程的合同价款，除设计变更外，均为一次包死，不再作调整。
　　5、工程量的确认：由甲方主管工程师按月将乙方完成的工程量填报数量表，并经乙方负责人或委托代理人签字确认，在规定时间乙方不予签字确认的视为认可；对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
　　六、计量与支付
　　1、本工程每月计量一次，提交月计量报表的时间为每月2022日。甲方在接到报表后3日内组织现场验工计价；计量确认后，在业主拨款到位的情况下于3个工作日内支付该月进度款。在完成全部工作内容，并经业主、监理工程师验收合格后办理竣工决算。
　　2、甲方对乙方已完合格工程量通过量测核实后，进行计量与支付。构成支付的依据，必须由甲方计划、技术、项目总工和项目经理确认，任何个人单独签认的工程量及其价款都不能认定为支付依据。
　　3、乙方应派代表参加现场验工计价，并提供计量所需的一切详细资料和必要的人员、设备及有关永久工程的记录与图纸，对无异议的计量结果进行签认。如果乙方对甲方计量核实结果存在异议，应在计量结果公布当日起2天之内向甲方提出申辩，并与甲方共同进行复核签认，否则，视甲方计量结果准确；对于合同外用工，必须使用甲方提供的带有编号的《合同外用工派工单》，并由项目经理认定的人员签认完整，且在一个月内申报；超过一个月，甲方可以认为乙方自动放弃，不再受理。
　　4、如果乙方既不对计量结果进行签认又不提出异议或不派人参加计量工作，则视甲方所作的计量为正确计量，甲方不再接受乙方申辩。甲乙双方重要事项应以书面形式联系，任何一方接到另一方函件后应签收确认。
　　5、本工程无预付款。甲方按照乙方当月计量工程价款的90支付给乙方，同时扣除本月应扣甲方供应材料的价款及其它应扣款项；剩余10作为质量保证金和民工工资保障金，在业主对工程验收合格且民工工资支付完毕后，一次性退还给乙方。对缺陷期及保修期内未达到规定质量标准的，按实际发生的返修费用在质保金中扣除。
　　6、如因业主原因未能及时支付，甲方给予乙方的拨款也将顺延，甲方不承担违约责任，但不排除乙方在工程进度、质量、安全等方面的责任，否则构成对甲方的违约。
　　七、合同变更及解除
　　1、乙方不得将工程进行转包或分包，否则，甲方有权解除本合同并清退乙方，由此造成的全部损失由乙方承担。
　　2、如属乙方原因导致施工进度滞后或施工质量达不到甲方要求，甲方有权对乙方承担的工程任务进行调整或收回，由此造成的一切损失由乙方自行承担。
　　3、如果乙方只完成合同项下的大部分工程，未经甲方允许而撤除其施工机械设备、施工人员的，对于其剩余工程甲方有权另行安排其它队伍施工，其单价可以在合同单价的2倍范围内确定，其费用由乙方承担。
　　八、材料供应及设备租赁
　　1、对于工程中所用的主要材料，如钢筋、型钢、水泥、碎石、中砂等由甲方统一供应（供应单价见附表2《供应材料一览表》），乙方对数量、质量进行监督，不合格材料严禁使用；在甲方同意的条件下，也可以由甲方委托乙方代购部分材料。对于乙方自购材料，要保证达到本工程所要求的质量标准并经业主、监理同意后方可使用，同时乙方要将购买材料的发票交给甲方财务部门进行列销。
　　2、为了规范合同管理，防止材料不正当流失或损耗过大，本项目所用材料双方约定实行单项工程材料“总价包干”的办法，即由双方约定单项单位工程所消耗的材料数量，甲方只按约定数量和单价供应乙方材料，超出部分由乙方承担，合理节余部分的费用也由乙方享有。
　　3、机械设备、周转性材料等由乙方代甲方租赁，费用由甲方按乙方所施工的工程量进行测算，实行单项工程机械费“总价包干”，节余部分归乙方所有，超出部分由乙方自行承担。
　　4、小型材料、小型机具、油材料等由乙方自行采购，所需费用均含在综合劳务单价中
　　九、安全施工、文明施工
　　1、乙方在开工前，必须对全体施工人员进行岗前培训，特殊工种必须持证上岗；
　　2、乙方必须严格按照国家安全施工的有关规定及操作规程组织施工，教育全体员工认真落实安全措施和要求；
　　3、在乙方施工过程中，无论何种原因造成的人身、机械及其它事故均由乙方负责处理并承担费用，甲方不承担任何责任；
　　4、乙方施工期间必须加强对人员驻地、施工现场的安全管理，在施工现场、道路及乙方工作生活的其它场所设置、悬挂各种警示、标牌、围栏，确保行人、车辆、牲畜以及他人财产安全。
　　5、乙方要文明施工，尊重民俗，尊重业主、监理及甲方管理人员，爱护周遍环境，爱护百姓财产。
　　十、民工工资
　　乙方承诺民工工资由甲方代付。每月月底前，乙方将当月（上月26日至本月25日）民工工资表及出勤考核记录报甲方财务部门审核，由甲方财务人员按照审核后工资表上的人员逐一发放，严禁代领、冒领。
　　十一、保险
　　乙方在开工前应对自身的机具投保财产险，对从业人员办理人身意外伤害险，以及第三者责任险，其费用已包含在合同单价中，由乙方承担。
　　十二、双方责任
　　1、甲方责任
　　、及时向乙方提供施工图纸，技术交底和现场交接，并指导乙方施工。
　　、视业主拨款情况及时向乙方拨付工程款，组织工程验收和竣工决算。
　　、签证各种检查记录，审定各种计划和报表。
　　、提供经监理批准的砼配合比。
　　2、乙方责任
　　、乙方除经甲方书面授权外，乙方不能与业主直接接触或谈判，否则乙方应赔偿甲方因此可能遭受的任何损失。
　　、合同一经签定，保证在甲方要求的时间内开工。
　　、乙方应按相关规定，及时准确地向甲方报送相关统计报表及技术资料，并接受甲方的检查监督。、乙方无条件服从甲方的施工组织及现场安排。
　　、在本合同工程施工中，乙方要遵守国家和地方政府的法律、法规，尊重当地人民的风俗习惯，工
　　地应整洁有序，工完场清，注重环保。
　　、乙方应保证甲方不承担属于乙方及其雇员引起的诉讼控告、索赔及其它费用的责任和人身或财产损失的责任。
　　、乙方必须按时支付所用民工工资，如因此引起诉讼、索赔等事件，由乙方负担全部经济责任。
　　十三、组成合同的文件及解释顺序
　　1、本合同条款及附件；
　　2、施工图纸；
　　3、本工程采用的标准、规范及其它技术资料、技术要求；
　　4、经乙方签收的甲方项目管理部门下发的相关文件。
　　十四、争议
　　如甲乙双方在履行合同中发生争议，双方协商解决；协商不成时，可向大连市仲裁委员会申请仲裁。十五、其它
　　1、合同未尽事宜，双方应本着公平、合理原则及时协商解决。
　　2、本合同在双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，合同工程完工后经甲方验收合格、工程款结清后自行失效。
　　3、本合同书一式三份，甲方两份，乙方一份。
　　法定代表人或法定代表人或
　　其授权代理人：
　　其授权代理人：
　　日期：
　　甲方：
　　乙方：（隧道一工班）
　　分包合同篇6
　　总包单位：（简称甲方）
　　分包单位：（简称乙方）
　　由温州中强建设工程有限公司总承包的双屿客运中心立体停车库工程，因工程建设需要，现将其主体泥工分项部分委托乙方施工，为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容，经协商一致，特签定本合同。
　　一、工程名称：双屿客运中心立体停车库工程
　　二、承包方式：包清工
　　三、项目内容：
　　1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。
　　2、基础及主体结构砼浇捣（含垫层、垫层找平、桩灌芯、砼养护、钢筋保护层、一次性找平、电渣压力焊冲洗）
　　3、二次浇捣（含所有圈梁、过梁、构造柱、素砼反梁、拦板、窗台压顶、消防预留洞、门顶过梁、模板穿墙螺杆修补等）所有零星砼
　　4、一层地面（坡道等建筑物四周1米内零星项目）
　　5、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。
　　6、屋面（含所有砼浇捣、保护层）
　　7、楼地面（含所有清理卫生、清理地面、楼梯踏步清理卫生、养护）
　　8、墙柱模板底由泥水班组负责采用水泥砂浆补缝，墙柱角漏浆、蜂窝等缺陷由泥水工班组负责修补、清理。
　　9、其它内容：柱剪力墙根部打毛冲洗、楼层浇捣前模板钢筋冲洗、建筑垃圾清理，水、电、消、智能等修补。楼层的打扫清理、后浇带浇捣前的清理，浇捣场内硬地坪及标化工地所需硬地坪道路，基坑及电梯井抽水，砼薄膜覆盖。
　　10、机具内容：搅拌机、平板振动器、插入式振动器、砂浆机、斗车、太阳灯、灯管、灯泡、冲水皮管，三级配电以下的所有电线电缆、电器、开关插座头。
　　四、工程造价：
　　1、工程单价：29元，建筑面积为：39990。
　　2、建筑面积以中标通知书中的建筑面积一次性包死，以后不再调整。
　　五、付款方式：
　　1、每月按完成月工程量的80支付，中间验收合格后付总款10，余款待工程竣工验收合格办理决算后一次性付清。
　　六、工期要求：
　　按甲方工程总进度计划及与施工进度计划完成，若有工期延误，则延误的工期按本工程建设工程施工合同（温市合备字房建20xx314号）中的延期处罚执行。
　　七、工程质量要求：
　　1、乙方必须按有关验收规范、设计图纸要求进行施工，工程质量必须达到合格，如达不到要求由其发生的相关费用及责任全部由乙方负责。
　　2、乙方必须严格控制施工工艺工序，抓好施工质量，不得出现较大质量事故。
　　3、出现蜂窝麻面，如乙方未经甲方同意擅自修补，每处罚200元，并重新进行修补，其费用有乙方负责。
　　4、乙方原因或任务，甲方要求乙方派人完成，乙方不派人完成的，由甲方派人完成的以一工罚十工进行向乙方计算人工费。
　　八、安全、文明施工要求：
　　1、乙方施工人员进场必须具备三证，即：身份证、暂住证、计生证。
　　2、乙方在施工过程中应做好文明施工，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全，同时乙方在施工过程中必须听从甲方有关管理人员的指挥。
　　3、乙方在施工期间进行违章操作所造成的人身、机械及其他安全事故，医疗费用在2000元以内的由乙方自负，2000元以上至20xx0元以内甲乙双方各付50，20xx0元以上甲方付70，乙方付30
　　5、在安全生产检查中发现由于乙方人员及乙方责任而受公司或安全监督站罚款的，甲方则以2倍罚款加以处罚。
　　6、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入证。
　　九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同经双方签字盖章后生效，完成工作内容竣工验收质量符合要求工程款结清后失效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　分包合同篇7
　　发包方（甲方）xxxxxxxxxxx项目部
　　承包方（乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx
　　2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
　　3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程
　　二、承包方式、取费标准：
　　1、承包方式：甲方以包人工包辅材（不含对拉螺杆）包模板、包木枋、包小型机具（电锯、台锯、电锤等）包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。
　　2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。
　　3、合同单价
　　（1）工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。
　　（2）模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板（16000）木枋（400m3），含所需辅材（如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等）含运输费如（模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等）》为26元。此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保（安全帽、雨衣、雨鞋等）保险及医疗费，人工费、辅材费（隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等），机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
　　（3）计时工如发生时单价为50元工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2。
　　（4）本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
　　（5）以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。
　　5、工作内容：
　　a。测量放线（甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点，其余轴线及标高引测由乙方完成）配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。
　　b。场内运输：木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。
　　三、双方责任
　　（一）甲方
　　1、甲方驻工地代表：xxxxxxxxxxxxx
　　2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的文字交底。
　　3、甲方负责提供塔吊、提升机，大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。
　　4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。
　　5、及时组织钢管和扣件材料进场，负责搭设安全设施，指挥安全、质量、进度、施工技术，协调各种正常施工，指挥机械运转。
　　6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费，甲方按6度电人，3吨水人限制用电用水量，超额部分按市场价直接在工程款内扣除。
　　7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。
　　（二）乙方
　　1、乙方驻工地现场代表：（乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元天）
　　2、乙方必须持有效的“四证一书”（营业执照、资质证书、含安全资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书），并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。
　　3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
　　4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
　　5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施，由责任方承担自身安全防护措施。
　　6、乙方提供施工人员使用的木枋、模板等周转材料，乙方施工人员使用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。
　　7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
　　8、乙方进场人员自带生活费。
　　9、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100。进场前必须递交特殊工种上岗证。
　　四、工期、质量、成品保护、安全文明施工
　　1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织计划施工，按甲方计划材料进出场，每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量，最后甲方统计总量。因乙方原因造成工期延误者，按每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按500010000元天罚款。
　　2、质量：该工程质量目标确保武汉市优质工程标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准；工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工原因造成工程质量达不到优质标准，人工费的合同单价按10下浮。
　　3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
　　4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200～XX元的罚款。
　　5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作，乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育，并对他们的安全健康负责。
　　6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。
　　五、工程结算与支付
　　1、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
　　2、人工费支付：
　　乙方施工的分项工程按节点付款，基础平0。000付款一次，每六层结构付款一次，主体封顶付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的70，主体封顶支付总价款的85，工程完工后一个月内办理结算，二个月付至90，三个月付至100。
　　若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
　　3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续，以上合同单价均为不含税单价。
　　六、其他
　　1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力；如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。
　　2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为，甲方一律不予调解，第一次打架罚款5000元，第二次打架罚款10000元或退场，，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。
　　3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。
　　4、结构内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。
　　5、乙方必须确保进场模板新旧比例为8：2，即10000的新模板，否则，甲方有权根据实际情况罚款5000～10000元（从履约金内扣除），且单价下浮10。
　　6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视具体情况罚款100元～XX元。
　　7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以200～1000的罚款，从工程结算中直接扣除。
　　8、模板封模前应将其内的杂物清理干净，以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款100～1000元。
　　9、模板的接缝不应漏浆，否则每次罚款200元。
　　10、因乙方原因出现爆模，乙方除及时按技术规范处理外，甲方视具体情况对乙方罚款100～5000元。
　　11、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
　　12、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。
　　13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的200倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
　　七、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，签字盖章后生效，结清人工费和材料费后失效。
　　八、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。
　　甲方（盖章）
　　乙方（盖章）
　　现场负责人：
　　现场负责人：
　　年月日
　　年月日
　　分包合同篇8
　　发包方：（以下简称甲方）
　　分包方：（以下简称乙方）
　　因施工生产需要甲方与乙方建立合作关系，双方遵循平等自愿、协商一致的原则，签订本合同供双方共同遵守。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、乙方资质情况：
　　资质证书号码：
　　发证机关：
　　资质专业及等级：
　　四、劳务分包内容及范围：本工程所有墙面乳胶漆。
　　工程价款及结算
　　4。1结算单价：
　　4。3工程量结算方法：按实际工程量结算。
　　4。4工程款支付方法：按月结算，次月15日内结算价款的85，工程交工验收合格无质量问题三个月内付清余款。
　　五、施工进度：
　　严格按项目部施工进度计划实施，有效工期为x天。若因乙方自身原因影响工期，每拖延工期一天对乙方处以工程总价款1罚款，非乙方原因及不可抗拒的原因则工期顺延。
　　六、质量标准：
　　1。乙方必须遵守甲方的质量管理体系文件的有求，必须按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB5021020xx）的施工工艺和施工方案的要求进行施工，质量必须达到《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》标准及项目部的质量要求，若达不到要求，则不予结算工程款。
　　2。内墙乳胶漆应表面平整、无裂逢。
　　3。涂饰工程应涂饰均匀，不得漏刷、透底、起皮。
　　4。乙方须接受甲方现场工作人员检查、检验，对不合格部分应及时返工。
　　七、安全管理：
　　1。乙方必须遵守甲方的健康安全管理贯标体系文件的要求，加强对高空坠落，物体打击、触电、火灾及机械伤害等可能造成安全事故的危险源控制。
　　2。乙方人员必须尊守《安全操作规程》未经专门培训，无特种作业上岗证者不得从事特种作业，乙方负责人担任分承包方第一安全责任人，并设专职安全员，违章操作及发生伤亡事故，一切责任由乙方自行负责，甲方有权按有关规定对乙方进行处罚。
　　3。乙方工作人员在高空施工时必须给其操作工人办理人身意外伤害保险。
　　4。涂料施工前应对安全防护设施进行全面检查，进行验收，并办理验收手续。
　　八、环境管理：
　　乙方必须遵守甲方的环境和职业健康安全贯标体系文件的要求，进入施工现场服从甲方对乙方在施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物的管理；施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制，不断提高质量、环境和安全意识，对容易出现问题的场所必须重点加强管理，确保达到文明工地要求。
　　九、文明现场管理：
　　1。遵守甲方各项规章制度，接受各级有关部门的。监督、检查，并定期接受安全、文明施工教育和培训。
　　2。严格执行甲方质量、环境与职业健康安全管理体系标准，提高生产效率，并对施工人员的健康状况定期检查。
　　3。积极作好本职工作，爱护甲方财产，遵守职业道德，对损坏甲方财产要照价赔偿。
　　4。服从甲方务工管理，对违纪违章人员，应果断处理，并令其退场。
　　5。乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业。
　　6。乙方必须依照《劳动法》及有关规定，与其所有工人签订劳务用工协议，并明确劳务费的支付方式。
　　7。乙方必须遵守甲方环境和职业健康安全管理体系的要求，进入施工现场必须服从甲方对乙方施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物处理、施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制，提高质量、环境和安全意识，对容易出现问题的场所必须重点加强管理，确保达到文明工地要求。
　　8。乙方必须按甲方对文明现场管理的标准组织实施，并作到规范管理。
　　十、争议或纠纷处理程序：
　　本合同履行过程中发生争议或纠纷时，按以下程序处理：
　　1。由甲方项目部组织乙方协商解决；
　　2。由甲方主控部门和法律事务部与乙方协商解决；
　　3。甲、乙双方协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
　　十二、合同终止：
　　双方履行完合同全部义务，劳动报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
　　十三、合同分数：
　　本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。
　　十四、合同生效：
　　1。合同订立时间：年月日。
　　2。合同订立地点：
　　3。本合同经双方签字并盖章后生效，未尽事宜，双方可另签补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
　　甲方：（公章）乙方：（公章）
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　年月日