工程合同

　　工程合同
　　推荐度：
　　建设工程合同
　　推荐度：
　　简易工程合同
　　推荐度：
　　电梯工程合同
　　推荐度：
　　装饰工程合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　【精品】工程合同范文集锦六篇
　　随着法律观念的深入人心，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的工程合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
　　工程合同篇1
　　甲方：（以下简称）
　　乙方：
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、承包形式：包工包料
　　四、工程内容
　　五、工程造价
　　本工程合同预算价为元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款元，在进行开工时再付工程预付款元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
　　六、双方责任
　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的。工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
　　七、双方致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
　　八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为（大写）元。变压器油化试验费每台（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1。5计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元KVA计取（编入决算书）。
　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。
　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
　　十一、争议的处理
　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
　　（1）提交仲裁委员会仲裁；
　　（2）依法向人民法院起诉。
　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
　　十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
　　委托代表：委托代表：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　电话：电话：
　　签订时间：年月日签订时间：年月日
　　协议签订地：协议签订地：
　　工程合同篇2
　　发包方：承包方：
　　园林绿化工程施工承包合同书
　　甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，增强双方责
　　任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：
　　一、工程概况
　　工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容
　　二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。本造价内含两年养护费用。
　　三、承包方式：
　　由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、
　　包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的。
　　所有绿化工程（详见施工图）。
　　四、工期
　　本工程工期为：20xx年月日至年月日
　　绿化工程养护期为：年月日至年月日。
　　五、工程价款的支付与结算
　　1、按工程进度每月支付完成产值的；
　　2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后天内一次性付清剩余的款项；
　　3、本工程价款不含税金。
　　六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
　　Xxxxxxxxxxxxx
　　（公章）（公章）
　　甲方代表签字：乙方代表签字：
　　年月日年月日
　　工程合同篇3
　　甲方：乙方：甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的灰土挤密桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。
　　第一条工程概况与承包方式
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。
　　4、承包方式及价格：
　　（1）承包方式：综合单价
　　（2）承包价格：1100元m3
　　5、质量等级：
　　第二条工程期限
　　1、开工日期：
　　2、竣工日期：
　　3、总施工期：
　　4、如遇下列情况之一者，工期可顺延；
　　（1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。
　　（2）因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。
　　（3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。
　　（4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。
　　（5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。
　　（6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。
　　（7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。
　　第三条甲方责任
　　1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
　　2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。
　　3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
　　4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
　　5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。
　　6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
　　7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
　　8、向乙方提供的原料必须符合有关规范规定。
　　9、协调、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护，并承担有关费用。
　　10、工程完工后积极组织基桩测试工作，并承担基桩检测所需费用。
　　第四条乙方责任
　　1、认真抓好工序管理，严格执行质量检验制度，按规定对该项工程所使用的材料及预制构件进行自检检验。
　　2、组织全体施工人员掌握设计要求，制定施工技术措施及施工方案，抓好现场文明施工工作，如因地质原因需进行技术处理的特殊情况，及时向甲方或有关单位提出处理方案。
　　3、因乙方原因造成的返工以及人身、设备等质量安全事故概由乙方负责并承担费用。
　　4、工程竣工后，乙方只负责乙方的相关工程竣工资料的签字和公章签证。
　　第五条工程价款的支付与结算
　　工程价款的决算：应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程借款的决算办法”执行；在桩检测合格后3日内完善工程竣工决算审核签证，乙方凭收款收据收工程款。
　　第六条违约和索赔
　　1、工程合同签定后，若任何一方未履行施工合同规定的职责或毁约，则视为违约，应由违约方赔偿给另一方违约金。
　　2、若乙方不能按合同规定的工期交付使用，甲方有权将乙方清除出场，甲方仅支付乙方已完成工程的计价款，一切损失由乙方负责。
　　第七条附则
　　1、本合同未尽事宜，可签订补充条款，被盗条款与本合同具有同等法律效力。
　　2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同从双方签字盖章后失效，工程竣工结算全部工程款项后自行失效。
　　甲方（章）：
　　法定代表人：
　　委托代理人：
　　联系电话：
　　签订时间：乙方（章）：法定代表人：委托代理人：联系电话：年月日
　　工程合同篇4
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　发包方（以下简称甲方）：
　　单位：
　　委托代理入：
　　联系电话：
　　承包方：
　　承接代理人：
　　联系电话：
　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
　　第一条：工程概况
　　1工程地点：
　　2工程内容及做法（详见预算和设计图纸）
　　3工程承包方式：
　　4工程期限
　　天。开工年月日，竣工年月日。
　　5合同价款：工程造价
　　元。金额大写：
　　第二条：施工管理
　　1乙方应保持施工现场整洁，符合文明施工有关规定，工程交工前要达到工完清场。
　　2采取积极措施作好建筑物的保护工作，严格按照室内装修行业的有关规定。按设计图纸施工，因乙方责任造成建筑物损坏的经济损失，由乙方承担。因甲方责任造成建筑物发生损坏的经济损失，由甲方承担。
　　第三条工程质量管理
　　1乙方应认真按照装修工程的质量标准，规定和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查。
　　2施工中经检查工程质量不合格，乙方应按照要求进行返工和修改。并承担其返工、修改的费用。非乙方责任导致返工、修改的费用由甲方承担，工程相应延期。
　　3竣工工程质量应达到乙方要求或相关部门的质量检验评定的合格条件。
　　4竣工工程质量经甲方检查不合格，乙方应按要求进行返工，并承担返工时所发生的费用。
　　5因甲方原因导致竣工工程质量不合格，甲方应承担返工所发生的费用。
　　6隐蔽工程必需经甲方或者质监部门验收后方可隐蔽。
　　第四条设计变更
　　1甲、乙双方必须坚持按图纸施工，任何一方不得随意变更设计。
　　2施工中，甲方提出对原设计进行变更，应书面通知乙方，乙方按变更通知进行施工，因变更导致的费用由甲方承担，工期相应顺延。
　　3因乙方施工责任导致设计变更，应经甲方同意后，乙方方可施工。所发生的费用由乙方承担。
　　第五条材料供应
　　1按合同约定由乙方提供主要材料、设备，由甲、乙双方看样定货，乙方应在材料到场前通知甲方，双方共同验收，验收合格后方可由乙方使用。
　　2按合同约定由甲方提供材料、设备，甲方在材料到场前通知乙方。
　　第六条合同价款与支付
　　1本合同价款任何一方不得擅自改变，除发生下列情况应做调查。
　　（1）室内装饰定额站发布的调整文件并由室内定额站的审认定。
　　（2）设计变更。
　　（3）甲方确认的工程量增减或所用材料、配套用品的变更。
　　2工程款的支付：合同签定后，甲方应预付工程总造价的70，计：x元。泥工、木工完工后，甲方验收合格后，乙方安排下道工序进场，甲方应付工程总造价的25，计x元。工程竣工后，甲方应在三天内办理验收手续和一次性付清工程余款x元，甲方如延期拖欠工程款，每天按欠款的3赔偿给乙方，并终止维修条款。
　　3如有增补项目，甲乙双方协商妥定，并且书面签定后甲方应当一次性付清增补项目工程款，如有违反，乙方有权对增补项目不施工。
　　第七条合同签定后，如中途退约，由违约方赔偿对方经济损失，赔偿金额按总工程总造价的50赔偿给对方。
　　第八条甲乙双方商定的其他事宜
　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　第九条本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决。协商或解决不成的，双方同意由市仲裁委员会仲裁（双方在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成协议的，可向人民法院起诉）。
　　第十条本合同双方盖章签字后生效，在甲方付清工程款、乙方将工程交付甲方使用后，其他条款即告终止。
　　委托方（章）：
　　承接方（章）：
　　单位名称：
　　单位名称：
　　住址：
　　住址：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　合同签定时间：
　　年月日
　　工程合同篇5
　　勘察是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。因此准备一份详细精确的建设工程勘察合同协议是非常有必要的。
　　工程名称：工程地点：
　　合同编号：勘察证书等级：
　　发包人：勘察人：
　　签订日期：
　　发包人：勘察人：
　　发包人委托勘察人承担任务。
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
　　第一条工程概况
　　1。1工程名称：
　　1。2工程建设地点：
　　1。3工程规模、特征：
　　1。4工程勘察任务委托文号、日期：
　　1。5工程勘察任务（内容）与技术要求：
　　1。6承接方式：
　　1。7预计勘察工作量：
　　第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
　　2。1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
　　2。2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
　　2。3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
　　2。4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
　　2。5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
　　第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
　　第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
　　4。1开工及提交勘察成果资料的时间。
　　4。1。1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
　　4。1。2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
　　4。2收费标准及付费方式。
　　4。2。1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用；或以“预算包干”、“价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
　　4。2。2本工程勘察费预算为元（大写），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为，计元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度时，向勘察人支付预算勘察费的的工程进度款，计元；勘察工作外业结束后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的，计元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
　　第五条发包人、勘察人责任
　　5。1发包人责任
　　5。1。1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
　　5。1。2在勘察工作范内，有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
　　5。1。3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
　　5。1。4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
　　5。1。5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
　　5。1。6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
　　5。1。7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。
　　5。1。8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按提前一天向勘察人支付元计算加班费。
　　5。1。9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
　　5。1。10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
　　5。2勘察人贡任
　　5。2。1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
　　5。2。2出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单时，勘察人应承担全部
　　推荐阅读：合同某市建设工程勘察合同
　　勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的。
　　5。2。3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
　　5。2。4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
　　5。2。5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
　　5。2。6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
　　第六条约责任
　　6。1由于发包人给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
　　6。2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
　　6。3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；己进行勘察工作的；完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费计元；完成的工作量超过50时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。
　　6。4发包人按合同规定时间（日期）拨付勘察费，超过一日，应偿付支付勘察费的千分之一逾期约金。
　　6。5由于勘察人原因按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，超过一日，应减收勘察费千分之一。
　　6。6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
　　第七条本合同尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
　　第八条其它约定事项：
　　第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或不成的，可以由仲裁委员会仲裁。
　　第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
　　本合同一式份，发包人份、勘察人份。
　　发包人名称：勘察人名称：
　　（盖章）（盖章）
　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
　　住所：住所：
　　邮政编码：邮政编码：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　开户银行：开户银行：
　　银行帐号：银行帐号：
　　建设行政主管部门备案：鉴证意见：
　　（盖章）（盖章）
　　备案号：经办人：
　　备案日期：年月日鉴证日期：年月日
　　工程合同篇6
　　甲方：刘劲松
　　乙方：周正光
　　经甲乙双方协商相互同意，甲方自愿将云南省火电公司所承包的铁塔组立工程转让给乙方。
　　一、工程名称：500kV思通线新建工程4铁塔组立工程
　　二、甲方承诺：
　　1。基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金（此款将来由佟宗华付清）外其它账务已经全部结清。
　　2。基础施工中的所有工人工资款已经全部结清。
　　3。甲方和佟宗华之间的利润分配已经结清，合作关系已经解除。
　　三、乙方承诺：
　　甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方，今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。
　　四、铁塔组立工程款结算方式全权由周正光领取进帐，从双方签定本协议起，既生成法律效应。
　　五、此协议共一页一式两份，甲乙双方各持一份，甲乙双方签字画押后立刻生效，立即具备法律效应。未尽事宜，经甲乙双方协商后的补充条款与此协议一样生效。
　　甲方签字：乙方签字：
　　日期：日期：