建设施工合同 推荐度: 建设工程施工合同 推荐度: 建设施工的合同 推荐度: 建设工程施工合同 推荐度: 建设施工合同 推荐度: 相关推荐 建设施工合同精选15篇 随着法律观念的深入人心,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家整理的建设施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。 建设施工合同1 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 现甲方将工程项目委托乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经双方协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容:仿古建筑,按双方确认的施工图纸施工。 四、承包方式:包工包料。 五、工期: 六、结算标准: 1、乙方交付甲方押金贰拾万元整,在工程完工后由甲方退还给乙方。 3、按《江西省仿古建筑及园林工程预算定额》(20xx年)为结算依据。工程总造价按本定额的定额直接费再加25为取费标准。 3、人工工资调差按20xx年《江西省仿古建筑及园林工程项目预算定额》等定额人工费单价调整的通知为准。 4、主材调价差:主材价格按市当地市场价进行调整。当月购料价格以双方签字确认为准(其中:水泥240元吨,钢筋3500元吨进入取费,差额部分按市场价进行增补,但不进入取费)。 七、结算方式: 按进度付款,工程完工付工程总造价100,余款在3个月内付清。乙方不承担税费。 八、甲方的工作 1、负责与周围有关单位和人员的协调工作。 2、负责有关单位手续的办理。 3、协调有关单位部门做好保卫、消防、建筑垃圾的处理工作,并承担相关费用。 4、负责“三通”。即:路通、水通、电通,并免费提供住宿。 九、乙方的工作 1、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全条例,环境保护。严格按图纸或作法说明进行施工,参加竣工验收、编制工程结算。 2、施工中未经甲方同意乙方不得随意拆除周围建物及设施。 3、工程施工中,如遇到不可预见的情况,乙方应及时通知甲方,并协商解决。 十、工期约定 1、因甲方未按约定完成工作而影响工期,则工期顺延。 2、因乙方责任不能按期完工或中途无故停工而影响工期,则工期不顺延。 3、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗拒因素影响,导致连续停工8小时以上,则工期顺延。 十一、工程质量验收 1、本工程的施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关规定为质量验收标准。 2、甲乙双方办理的隐蔽工程手续也是验收的依据。 3、工程竣工后,甲方在接到乙方验收通知后七日内应组织相关人员验收,并办理验收和移交手续。 十二、违约责任 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿因停工、窝工造成的损失,每停工、窝工一天,甲方应支付乙方1000元违约金。 2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方应支付甲方1000元违约金。 十三、保修期:按国家有关规定执行。 十四、争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门调解。 2、当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时,双方同意由市劳动仲裁委员会仲裁,仲裁不成时,可向市人民法院起诉。 十五、未尽事宜双方协商解决。 十六、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。 甲方:乙方: (签字)(签字) 年月日 建设施工合同2 甲方单位名称: 联系人电话: 乙方单位名称: 联系人电话: 一、目的 为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。 二、施工项目:1、二车间厕所修建施工 三、施工地点: 四、施工时间:年月日至年月日 五、协议内容: (一)甲方安全职责 1、审查乙方工程承包《施工合同书》、乙方负责人的安全资格证书、特种作业人员数量、安全管理规章制度、工程施工组织设计方案等。 2、为乙方提供必要的施工工作条件和安全作业场所。 3、有监督检查乙方执行国家安全法律、法规的权利。甲方的安全监督管理部门,不定期的对乙方作业现场及人员进行安全监督、检查,对违反安全规程的事情,有权予以纠正,并按本协议的处理标准进行处罚,对危机甲方安全与利益的施工作业有权停止。 4、乙方发生工伤事故时,甲方积极协助抢救,并提供其它便利条件。 (二)乙方安全职责 1、施工前必须按规定办理下列手续: (1)持工程承包《施工合同书》、乙方负责人的安全资格证书、特殊工种操作证、施工人员名单、安全管理组织机构图、工程施工组织设计方案及每项工程的施工安全技术措施,按照工程管理部门确定的缴纳标准足额缴纳()安全文明施工管理保证金办理相关手续。 (2)按施工人员名单,必须在施工现场指定一名戴有安全标记的安全员,负责施工现场的安全管理工作。 (3)应检查周围环境是否符合安全要求,不安全的隐患必须排除,否则不能进行施工作业。 (4)认真搞好施工人员的安全教育和安全技术交底工作。 (5)正确使用安全劳保用品;施工人员进入施工现场必须戴安全帽,扣好帽带。 2、乙方进厂施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。 3、乙方施工前,必须对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定《施工安全协议书》,安全协议书未签订,工程项目不得开工建设; 4、开工前施工作业区域安全防范措施须经甲方公司安全监督管理部门审查通过,方可施工作业; 5、施工人员进厂必须确保安全防护,不得携带烟火等易燃易爆危险品进入公司,必须遵守公司的规章制度及相关安全规定;特种作业人员必须持证上岗。 6、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查; 7、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失由乙方负责; 8、施工过程中如需使用水、电、气等,施工单位必须填写申请单,经甲方厂领导同意,方可使用。 9、施工过程中甲方实行安全监督检查制度,甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿; 10、乙方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净,施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款,对外发生的。污染、交通等意外事故由乙方负责; 11、乙方在施工作业中由于违反安全操作规程及各项安全制度规定而造成的事故和自身损失,自己独立承担全部责任。 12、服从甲方的安全管理,遵守甲方的所有安全管理制度。 13、对甲方提供的施工工作条件和作业场是否存在安全隐患应当提出书面意见,双方协商整改意见,否则应视为甲方提供的施工工作条件和作业场符合安全施工条件。 14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。 (三)来施工单位在本公司施工作业发生事故的处理规定 1、乙方独立承担在甲方公司施工作业中发生事故的民事责任,负责对事故统计、按时限上报上级安全生产监督管理部门,并对事故进行调查处理。 2、乙方在甲方公司施工作业中发生事故,造成重伤及伤亡以上事故,乙方应负责按时限上报上级安全生产监督管理部门,配合上级安全生产监督管理部门调查处理,同时抄送甲方安全部门备案。 3、乙方在甲方公司施工作业中由于违反安全操作规程及各项安全制度规定而造成的事故和自身损失,自行承担全部法律责任。 4、乙方在甲方公司施工作业中,由于乙方原因造成甲方人员受伤或生产损失,乙方承担全部责任并包赔全部经济损失。 六、本协议一式两份,甲乙双方各持一份。 甲方(公章) 年月日 乙方(公章) 年月日 建设施工合同3 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程承包范围和工期及施工要求 1、承包范围: 2、合同工期: 3、施工要求:乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求,组织施工,确保工程总体坚实、牢固,砌体砂浆配合比准确,砌缝内砂浆均匀,勾缝密实,水泥砂浆抹面,保证抹面的厚度,砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺,排水顺畅,不得有裂缝、脱落、空鼓现象,整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑,无折点、起伏。 三、工程价款及支付 1、乱毛石排水沟每米造价为415元大写:肆佰壹拾伍元(含税及管理费);沟基槽底抛填乱毛石、沉砂井等其它项目另议; 2、本工程造价以实际工程量为准,按工程单价据实结算。 3、付款方式:合同签订后,施工初期甲方预付部分工程款(8万元),工程竣工并验收合格后付至总价款的95,预留5的质量保证金,保修期满后未出现质量问题,如数退还质量保证金。 四、甲乙双方权利和义务 1、甲方: (1)甲方有权指导乙方规范操作、安全施工。 负责对乙方施工质量抽检和监督,对不合格的材料责成乙方调换,对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工,所产生的费用由乙方自行承担。 (2)甲方对施工过程进行协调解决现场施工问题。 负责施工地点的社会协调,保持有一个安全的施工环境。 (3)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。 2、乙方: (1)根据设计图纸和施工标准、要求,做好施工工作。 (2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工,严格实行自检制度,做到完成一项,合格一项,按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。 (3)自行采购工程所需材料,采购的材料必需符合设计、施工标准、要求。 (4)清整出的土方应合理堆放,不得随意乱放,更不得向沟内堆土,待工程结束后,负责将清整出未使用的土方清理到指定地点,并清理现场。 (5)在施工期间,必须抓好安全生产工作,施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。 乙方须充分了解和认可本合同约定的价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。 乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入,若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。 (6)乙方承诺:凡不属甲方原因引起的各种安全事故,均由乙方自理,甲方不承担任何责任和经济补偿。 (7)在工程验收合格后将工程决算书编制完毕,并递交甲方进行审核,确认后形成正式的工程决算书作为价款结算的依据,并提供相应数额的正式发票。 五、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。 甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。 乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。 若未经乙方同意启用,将视为通过验收。 3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 六、验收标准 本工程以设计图纸为依据,按照施工标准和施工要求进行验收,验收合格后,进入保修期。 七、保修期限 自验收合格之日起,乙方对施工建设的工程项目,负有保修责任,保修期一年。 本工程在交付使用过程中,如发生砌体裂缝或倒塌、抹面脱落、空鼓现象等工程质量问题,由乙方负责维修,维修费用由乙方承担。 八、其他事宜 在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商解决。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。 甲方代表(签章): 乙方代表(签章): 建设施工合同4 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上,双方就以下施工事项协商一致,订立如下协议: 一、工程项目名称: 鼎 二、工程地点: 大庆市X。 三、工程内容: 地下桩基础工程,1楼及裙楼工程。超流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为:2千多立方米。最终以实际发生的,并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准,此工程量作为工程结算依据。 四、工程价款及承包方式 1、甲方支付乙方工程款,单方造价:钢筋混凝土每立方米为1000元,工程价款按实际发生的工程量计算为准。 (1)该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。 (2)此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。 (3)最终以实际发生的工程量进行结算,工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认,最终以甲方、乙方、监理确认的为准。 (4)乙方负责向甲方支付2税金,其余部分由甲方负责。 2、承包方式 (1)乙方以包工包料形式承包,乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工,并且提供人工、材料,进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。 (2)乙方自行负责工程所用水、电费用。 (3)甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地,乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑,甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。 3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管,乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工,如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。 五、付款方式 1、本合同签订后,乙方人员、材料设备全部进场后,甲方向乙方支付工程款的30为工程预付款;以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格,乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。 2、甲方扣除工程款的5作为质保金,待工程竣工验收合格,正常使用一年后全部付清。 六、工程期限 合同签订生效后,乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为:自开钻之日起10天(有效工作日)如施工现场不具备施工条件,工期顺延。 七、质量要求 1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方原因造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。 2、工程完工后20天内,且在甲方拨付最后一笔工程款之前,乙方向监理单位及甲方提供完整、详实的内业技术资料四份。 八、责任及义务 甲方责任及义务: 甲方应提供确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等,为桩基础工程施工提供一切工作条件。 乙方责任及义务: 1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队配合进行桩 基础定位放线。施工中钻出的泥土,由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队,四方承担费用。 2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的准备工作,按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。 3、工程开工前五日内,向甲方及监理提供施工组织设计及进度计划进行审批,乙方必须按批准后的方案施工,随时接受甲方、监理的检查、监督。 4、乙方在施工过程中如果发生由于土质(如粉质淤泥层等)情况,导致施工不能正常进行,乙方有义务采取一切措施保证施工质量及工期,由此而产生的一切费用全部由乙方承担,由而引起的工期顺延。 5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工;桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必须满足设计要求;试桩时,乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的承载力(实际使用价值)达不到设计要求,乙方按照本工程造价的30承担违约责任。 6、乙方应认真按照标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工,随时接受检查并为检查提供便利条件。在施工中服从甲方、监理工程师的监督和管理。 7、工程具备覆盖、掩盖条件,乙方自检合格后及时通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后,方可进行隐蔽或继续施工。 8、乙方在施工过程中,若遇到地下障碍物、空洞、人防等,应及时通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务采取一切措施保证施工工期和质量。 9、乙方应与甲方及监理、施工单位积极配合,服从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。 10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内,人工、材料及设备全部进场。 11、试验桩必须加早强剂,其费用由乙方承担。 12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作,并承担试验检验费用。 13、负责内业资料的整理,竣工验收后移交给监理和甲方。 14、安全生产:乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工安全保障计划,做好安全技术交底工作,保证施工现场安全。如施工现场出现由于乙方原因引起的安全事故,乙方承担全部责任及费用。 甲方责任及义务 1、做好施工现场的“三通一平”工作。 2、负责协调乙方和施工队提供工程标高控制点及主轴线,并以书面形式交给乙方,乙方负责放线定位,甲方及监理验线合格后乙方方可施工。 3、向乙方提供施工的水源、电源并接入施工现场内,由此引起的一切费用由乙方承担。 4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。 九、其他事项 本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜,须双方共同协商,作出补充协议,补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。 本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。 甲方(公章):乙方(公章): 法人代表签字:法定代表签字: 地址:地址: 联系电话:联系电话: 日期:日期: 建设施工合同5 总包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 为了加强建设工程施工现场安全生产的管理,保障建设工程顺利进行,促进安全生产、文明施工,确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保在施工过程中安全生产。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例,掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达,并对落实情况进行监督检查。 2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育,必要时进行各种培训,乙方应及时进行班组安全教育,提高自我保护意识和防范措施,让每个工人在教育记录上签字。 3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理,负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。 4、有权对其中出现的问题进行批评、教育,甚至停工整顿。 5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。 6、严格审查乙方施工资质,不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。 7、对乙方进行定期或不定期的检查,发现隐患、违章要及时通知,提出整改措施,对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿,不执行甲方要求的,清除出场。 8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度,对进入施工现场所有施工单位工作人员,做好安全教育、安全技术交底,同时填写书面记录。 2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案,并征得发包人安全部门同意。 3、严格履行发包人特种作业工作审批制度,根据各施工阶段,将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批,并派专人负责现场监护。 4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任,任何第三人在施工现场发生伤亡事故的,除依法由第三责任人承担责任以外,均有乙方承担相应的责任。 5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。 6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益,按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施,消除事故隐患,防止伤亡及其他事故的发生。 7、乙方必须设专、兼职安全管理人员,负责乙方的安全生产管理,协助甲方工作。 8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题,不允许充当队(班组)的保护伞,从而拒绝甲方的管理要求,养痈为患。 9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡,不得缺人、漏人,三级教育卡由乙方保存好备查,经常教育有乙方负责。 10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度,不得违章办事和作业,乙方应落实岗位责任制,不得违章指挥。 11、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具,并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。 12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查,遵章守纪,杜绝三违现象的发生。 13、乙方所使用的施工机械(电动吊篮、小型电动工具等)必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证,操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理,做到经常检查,发现问题及时整改。 14、必须执行班前讲话制度并做好记录,针对每天的不同工作环境、对象、工种,由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。 15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标,制定出安全管理计划,并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果,有乙方负责。 16、因乙方原因,造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚,一切损失由乙方负责赔偿。 17、乙方每次更换和调动人员,必须事先向甲方通报,并落实好各项合法手续,严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故,由乙方第一负责人和相关责任人承担。 18、所有特殊作业人员,必须持有有关行业部门颁发的上岗证书,严禁无证上岗。 19、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证,食堂应有卫生许可证,并要保持清洁卫生,有消毒措施和管理制度,严禁食物中毒。 20、对乙方的违章指挥有权拒绝执行,并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。 21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品,严禁酒后上班。 22、由于乙方责任造成生产安全事故,导致甲方或第三方人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。 三、其它: 1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行,不能成为某个方面的借口、推辞,协议在生效期内,如果双方还有其它条款,甲、乙双方可协商解决。 2、有新的法律、法规、条例规定时,以新的为准。 四、特别说明: 安全生产、人命关天,责任重大。上至国务院、市、区,下至本公司都极为重视,相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度,因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产,以人为本。 五、补充条款: 补充条款如下: 1、乙方按甲方要求日期交齐相关手续及证件,否则除承担全部责任,还要承担上级或公司对甲方的处罚。 2、 补充条款与协议正文具有同等法律效益。 本协议自签字盖章之日起,开始生效,工程完成后本协议自行解除。 本协议一式贰份,甲方、乙方各保存一份。 甲方(章):乙方(章): 甲方负责人:分包负责人: 年月日年月日 建设施工合同6 施工单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(c厚),屋面防水工程采用“”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。 二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价:厨卫间聚合物防水每平米元;屋面聚氨酯防水每平米元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准:乙方应确保公司生产基地楼防水工程达到优良标准,严格参照有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任: 1、甲方责任: (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。 (3)配合乙方施工,如提供必要的。垂直运输、工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。 2、乙方责任: (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送检验合格后使用。 (2)配合公司基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。 (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修年。 六、付款方式:本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95给乙方,留5的工程款作保修金,年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。 七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。 甲方: 乙方: 建设施工合同7 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定,甲乙双方经平等自愿协商,就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称施工工程。 2、工程地址: 3、工程范围及标准:,30cm厚河卵石垫层,25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。 4、承包方式:乙方包工包料施工,甲方负责水电。 5、工程期限:本工程自日竣工,工期天。 二、验收标准 本工程竣工后,由乙方汇总施工材料,由甲乙双方会同相关管理部门进行验收,验收标准为符合国家相关标准,符合本合同要求。 三、合同价款及工人工资预付款 1、本合同工程单价为人民币(小写:)单价为税后价。 2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97。 3本合同签订之日内,甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)按时足额支付工人工资,甲方代为发放,其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方,工人工资预付款拾万元。 四、双方的权利和义务 1、乙方保证有建设本工程的资质要求。 2、甲方在工程开工前,做好清场工作,方便乙方施工建设。 3、本合同工程图纸由甲方提供,乙方必须严格按照图纸进行施工,如发现图纸有问题,应及时向甲方书面提出,未经甲方许可,不能擅自改变图纸进行施工。 4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。 5、在施工中,如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由甲方承担全部赔偿责任。 6、乙方应及时足额发放施工人员工资,否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放,由甲方承担。 7、在本合同履行期间,甲方派驻工程监理一名,乙方应服从工程监理的监督。 8、对隐蔽工程在隐蔽前,乙方会同甲方组织验收,经甲方验收合格后,方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。 9、本工程验收合格后,甲方扣除乙方工程总价款3的质保金。 10、本工程质保期为一年,在一年内,如发生翻浆,断裂等质量问题,乙方负责免费维修。 11、平整路基厂房费用由甲方负责,由乙方负责施工管理,路基完工后。 甲方如期把工程款结清,如乙方不能正常施工,合同自动解除。 五、违约责任 1、如乙方违约,未按合同履行,造成乙方停工,一切损失由甲方负责。 2、如乙方未按合同所约定的工期,保质保量的完成,所照成的损失由乙方承担。 3、甲乙双方如对本合同产生异议,双方协商解决,如不能达成协商,由人民法院仲裁。 4、乙方必须保资质和证件真实有效,否则视为合同无效。 本合同一式两份,双份各执一份。 甲方签字(盖章): 年月日 乙方签字(盖章): 年月日 建设施工合同8 甲方: 乙方: 甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定,为明确双方的权利、义务和责任,保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议: 第一条、工程概况 1、施工名称:办公楼内墙面装修 2、施工地点:市区区大路2499号 第二条、承包范围:行政办公楼内墙粉刷。 第三条、工程要求:符合省的有关规定及国家验收标准。 第四条、合同工期:总工期为(日历工期)4天。(年月日年月日) 第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律 1、合同使用的语言:汉语。 2、适用法律、法规:中华人民共和国有关法律、法规。 第六条、工地代表 甲方代表: 乙方代表:王XX 第七条、工程量、合同造价、结算方式: 1、工程量:粉刷面积为。 2、合同造价:甲方以固定总价的标准计算合同价款,共计人民币(大写),小写:。 3、付款方式:工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95,剩余5做保修金,保持期满年验收无缺陷后一次支付完毕。 3、结算方式:结算审核后,由施XX出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票,甲方于日内将工程款的95,一次性付给乙方。 第八条、甲方工作 1、甲方提供工人的就餐场所,费用由施XX承担。 2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题,并负责组织工程竣工验收等。 3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口,并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用,工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。 4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。 5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。 6、协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。 7、监督乙方的安全生产、文明施工,同时为乙方提供施工便利条件,如办公室、食堂等。 第九条、乙方工作 1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。 2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。 3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期,如发生质量问题,根据损失给予甲方相应赔偿,如工程逾期,每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。 第十条安全及防护要求 1、施XX须设置专职安全员,负责施工现场安全,作好施工现场安全管理工作。 2、严格按照《劳动法》规定对现场施工人员进行管理,按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工,并采取严格的安全防护措施, 3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。 第十一条技术要求 1、乙方根据工程的具体情况,派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。 2、乙方在施工过程中,须按照甲方的技术交底施工,每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。 3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料,不得出现脱落、发霉等现象。 第十二条文明施工 1、乙方在施工过程中必须遵守省建筑装修行业及XX公司的有关文明施工的规定,不得扰乱建设单位正常秩序。 2、进入现场施工的人员应有礼貌,不得顶撞甲方。 3、使用的生活设施应保持整洁卫生,施工人员不得随地大小便,不得在厂区内吸烟,由此引起的罚款由责任方承担。 第十三条违约责任 1、由于一方过失造成合同不能履行时,由过失一方承担违约责任,如属双方过失,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任。 2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时,甲、乙双方应协商解决。 3、当合同双方发生争议时,可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解,不愿通过协商调解或调解不成的,可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。 第十四条附则 1、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着友好合作的精神,另行商定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同经双方签字(盖章)后生效。 3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年月日 年月日 建设施工合同9 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚 二、工程地点:知行希望小学 三、工程内容:柴棚顶棚和食堂门口雨棚 四、承包形式:总承包,包工包料。 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数10天 开工日期:20xx年8月25日 竣工日期:20xx年8月27日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 第三条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。 二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程 第四条工程验收和付款 经核算,建设工程总价为:陆仟圆整(6000元),工程竣工后,由甲方验收合格方可向乙方付款。 第五条附则 一、甲方代表:乙方代表:姜小五。 二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。 甲方:乙方: 代表:代表: 年月日 年月日 建设施工合同10 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,协议如下: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 二、承包方式及范围: 1、承包方式:包人工、包机具、包工期、包验收,乙方自行提供乙方承包范围内所使用的一切机具、设备、移动电缆。 2、承包范围:本项目工程施工图及设计变更中所包含的所有模板工程、脚手架工程、安全防护工程、砼工程。 3、乙方提供的辅料:对拉螺杆、梁卡、铁丝、钉子、双面胶、封口胶、套管、砼套凳、内撑、虾扣、手套、雨具等低质易耗品。 4、乙方的辅助用工: 配合甲方分墨放线、施工管理及复查; 搭拆四口五临边、人行通道口安全防护棚; 周转材料的维护、保管; 卸料平台安装和拆除; 结构尺寸误差20以上的剔打; 不同砼标号间的钢丝网隔断或后浇带钢丝网割断; 刷脱模剂。 外架标杆刷漆。 水电、消防、放线孔预埋盒安装、拆除; 外架爬梯搭拆及临时检查楼梯搭设; 乙方所用材料的上、下车、周转及分类堆码、人工二次及多次转运; 爆模后的砼清理干净后重复使用; 楼层泵管加固,地锚埋设; 天棚望板砂磨; 管道安装、拆除、楼层除渣,做到工完、料尽、场地清。 5、乙方自备的机具、材料、设备自己保管,如有遗失或损坏甲方概不负责。 三、工程工期: 乙方必须在60天内完成七星楼主体工程施工,45天内完成踏步、平台及锚杆挡土墙主体结构的施工,二次结构施工工期以满足甲方现场要求为准。 四、工程质量: 乙方应严格按照施工图、设计变更和国家现行规范标准进行施工,并且各项工序必须通过质检站、建设方、监理方和施工方的验收,如因乙方原因导致的质量、安全文明施工损失概由乙方负责。如在施工中不听指挥,不严格把好质量关,甲方有权进行罚款和辞退,罚款从乙方当月工资中扣除。 甲方提供的木模板,乙方须按甲方指令进行合理配置,严禁浪费。甲方将按1层柱模和2层梁板模的标准进行配置,如有损坏,必须经甲方同意后方能进行更换,如未经许可擅自进行切割木板,甲方将按模板原价的双倍进行罚款。乙方配置好模板后,一律不准将圆盘锯放在楼面施工作业区内,发现一次罚款100元。 乙方应严格按照甲方开出的配合比配料,严格控制水灰比、坍落度,如在施工中,乙方未按甲方要求操作施工,造成板厚度不够、超厚、平整度不够、板面开裂、蜂窝、麻面等一切费用损失,由乙方自行负责。 五、结算办理: 1、计算方式:以所浇筑的砼立方量综合价进行计算。 2、计算单价:有模板部份按综合价160元3,无模板部份按综合价50元3。 3、以上单价为综合价,此价格已包含的内容有: 1)综合脚手架、外脚手架搭拆,模板安拆,砼搅拌、振捣、收面、养护等工序; 2)四口五临边、安全文明施工、挂安全网、钢管刷漆、人工二次及多次转运、乙方自用的。卸料平台安拆、防护用工等; 3)乙方提供的辅料、辅助用工、施工机具、搅拌站搭拆、蓄水池砌筑等。以上项目乙方不再另行计费。 4、如乙方未在合同约定工期内完工,甲方将按结算总价的90支付工程款。 5、因甲方需要的计时工,乙方必须给予配合,甲方按60元天按实签证。若乙方不配合,甲方按实际产生的费用对乙方进行双倍罚款。 6、乙方所有承包项目施工完毕,并且通过验收后甲方一月内和乙方办理结算。 六、付款方式: 1、每月按工程进度完成的合格工程量支付80,乙方进场应向甲方提供所有民工身份证复印件,并每月向甲方提供发放工人工资清单备案,否则视为乙方违约。 2、竣工验收合格后3个月内付清所有工程款。 如乙方在收到甲方拨付的工程款后不按实发放给工人所造成的责任和事故由乙方负责。 七、安全文明施工: 乙方必须定期对工人组织安全学习,严格要求工人按照安全操作规范进行施工,如发现不安全隐患,必须整改后再进行施工。施工单位或甲方对乙方的安全、质量隐患的处罚,乙方必须全额接受。如在施工中发生任何安全事故,由乙方自行解决,甲方不承担任何费用。 八、违约责任: 上述条款双方均须无条件执行。如有违反则视为违约,同时认定该方为违约方,另一方为受害方。 受害方可书面提出处置请求,违约方将依照处置请求赔偿对方损失。赔偿落实后视为处置完毕,任何一方不得再以该违约行为提出异议。 处置请求须经双方负责人及当事人签字方可生效,赔偿限于受害方直接经济损失部分。 如相同问题违约次数达到3次则受害方随时可以提出合同解约,而不承担违约责任。 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 年月日年月日 建设施工合同11 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚 二、工程地点: 三、工程内容:柴棚顶棚和食堂门口雨棚 四、承包形式:总承包,包工包料。 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数10天 开工日期:20xx年8月25日 竣工日期:20xx年8月27日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 第三条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。 二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程 第四条工程验收和付款 经核算,建设工程总价为:陆仟圆整(6000元),工程竣工后,由甲方验收合格方可向乙方付款。 第五条附则 一、甲方代表: 乙方代表: 二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 甲方代表签名:乙方代表签名: 地址:地址: 电话:电话: 传真:传真: 日期:年月日日期:年月日 建设施工合同12 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将本公司办公楼玻璃幕墙工程委托给乙方制作安装施工,经双方共同协商,本着信誉第一质量第一互惠互利的精神,依照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律法规之原则,签订本工程合同以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包形式:乙方包工包料,包质量、工期、安全生产、文明施工,综合治理。 三、工程施工主要材料及规格: 四、工程造价人民币: 1、幕墙每平方单价: 2、幕墙面积: 3、此工程造价不含税收、配合费、水电费及脚手架费用。结账时开普通收据。(面积据实结算)。 五、工程款支付和结算: 付款方式:合同签订后,乙方施工人员、机械设备、材料进场,甲方按工程总价的30付给乙方,铝合金龙骨安装完毕,甲方按工程总价的50付给乙方,工程完工后,经甲方及有关部门验收合格,留质保金2一年内,余款在十日内一次性付清尾款。 六、工程工期: 1、合同工期20个有效日,具备施工条件(从收到甲方开工通知之日算起)。 2、在施工过程中,遇到下列情况,则工期顺延: 人力不可抗拒的灾难; 设计变更和工程量增加; 因停电达12小时,按一天顺延; 经甲方同意的其他情况; 工程款不能按合同条款兑现,则工程顺延。 七、双方责任: 1、甲方责任: 负责现场“三通一平”使施工现场具备施工条件; 负责协调乙方与当地关系,协助乙方办理施工中的有关手续; 协助乙方解决住宿、生活、制作材料存放场地; 负责在装饰施工图、预算单上签字,如变更设计需书面通知乙方; 甲方管理人员有权监督乙方的施工质量; 按合同规定支付预付款、进度款、结算款; 甲方负责提供水源、电源及脚手架。 2、乙方责任: 乙方人员进场后属甲方统一领导管理,严格执行各项规章制度及措施; 严格执行国家标准和有关规定,按图纸组织施工; 保持施工现场整洁,符合文明施工等有关规定; 除由甲方要求外,乙方不得以任何方式转包给其他施工单位施工,如发现上述情况,甲方有权终止合同。 八、质量管理: 1、质量等级达到国家质量检验合格标准。 九、其他: 1、争议解决方式,本合同在施工过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可以双方仲裁。 2、乙方在施工过程中由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用,全部由乙方自负,甲方概不负责。 3、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。 4、其他未尽事宜,双方另订立补充协议,补充协议与本合同具备有同等的法律效力。 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 年月日年月日 建设施工合同13 上诉人:名称: 住所: 电话: 法定代表人:名称: 职务: 委托代理人:姓名: 性别: 年龄: 民族: 职务: 工作单位: 住所: 电话: 上诉人因一案,不服法院于年月日字第号判决,现提出上诉。 上诉理由及请求: (上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误,提出所根据的事实和理由,包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的。请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。) 此致 人民法院 上诉人:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 建设施工合同14 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程地点: 第二条工程承包范围作。 第三条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到一次性交验合格。 第四条承包方式、价格及包含的内容 1、承包方式及单价 本单价含浇筑混凝土、模板安装的劳务费及所需辅材工用具、加工费及场内转运费,按混凝土立方体体积55元计算。 2、承包价格所包含的内容: 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费、辅材工用具费、加工费、场内二次转运费、机械加油及机械工工资。 3、本合同单价为一次包干价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 4、计量办法:结合甲、乙双方现场签证的工作量计量。 第五条核算办法及付款方式 1、完工后由甲方按乙方实际完成工程量承包费,7日内按合同价款核算完毕,交甲方财务部门作为支付承包费用的依据。 2、甲方不预付乙方生活费用,待甲方承包工程完工验收合格后付清。 第六条安全施工与检查 1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。 2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,保留相关记录。 3、分包人所有进入施工现场工人作业时必须戴好安全帽,系好安全带。承包人管理人员发现没1人没戴安全帽,或者没系安全带,每发现一次罚款元。注:(如安管站检查发现了一切与安全有关的安全事故与罚款由分包人承担) 第七条施工验收 1、乙方应按本合同约定及施工图纸质量标准施工,确保工程质量。施工完毕,验收结果表明乙方工作质量不合格时,乙方应负责无偿修复,并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,因乙方原因的,乙方应无偿修复,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2、乙方应配合甲方对工程质量监督工作,施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。 第七条合同份数 本合同一式份,甲方份;乙方份。 第八条合同生效 本合同双方约定后生效。 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 年月日年月日 建设施工合同15 发包方: 承包方: 工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米;层数: 结构类型:;檐高跨度:米 批准文号:(有权机关批准工程立项的文号) 工程性质:(指基建、技改、合资等): 承包范围: 承包方式: 质量等级(优良或合格): 工程承包造价(金额大写): :元 北京市工商行政管理局 北京市城乡建设委员会监制 一九九五年八月 北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据(建设工程施工合同示范文本)(gf一990201)拟定的,适用于建筑面积在XX平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。 北京市建设工程施工合同协议条款 依照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议: 第1条工期 11本合同工程定于年月日开工;于年月日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。 12承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 13工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定: 第2条图纸 发包方于年月日,向承包方提供套图纸。 第3条发包方、承包方驻工地代表。 发包方工程师姓名:; 项日经理姓名:。 第4条发包人工作 开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担相关的经济支出。 第5条承包人工作 51每月日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。 52遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。 承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。 第6条工程质量检查及验收。 61当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方己经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。 62工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。 发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 第7条设计变更及合同价款的调整 71施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。 72本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整: 第8条工程价款及结算 81双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。 拨付工程款时间(工程进度、部位) 占合同承包造价百分比 金额人民币(元) 第9条材料设备的供应。 91发包方按双方约定的(发包方供应材料设备一览表)(附后)供应材料设备,如与(一览表)不符时,承担相应违约责任。 92发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。 93承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。 第10条争议 发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决: 第一种争议解决方式:向仲裁委员会申请仲裁; 第二种争议解决方式:向人民法院起诉。 双方约定按第种争议解决方式解决。 第11条违约 发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本份。 第13条补充条款如下: 工程发包方供应材料设备一览表 序号 材料或设备名称 规格型号 单位 数量 单价 供应时间 送达地点 备注 本合同订立时间:年月日(即日起生效) 发包方(章) 地址: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 帐号: 邮政编码: 承包方(章)