工程劳务合同

　　工程劳务合同
　　推荐度：
　　工程劳务合同
　　推荐度：
　　个人工程劳务合同
　　推荐度：
　　建筑工程劳务合同
　　推荐度：
　　工程劳务合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　工程劳务合同15篇
　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用途越来越广泛，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编整理的工程劳务合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
　　工程劳务合同1
　　甲方：
　　乙方：
　　依照《》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方平等协商的基础上，为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务，顺利完成本工程项目，双方签订了本工程合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、资金来源：
　　二、承包方式
　　平米包干（包工不包料）。
　　1、甲方负责交纳税金及各项管理费用，并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括现场内安全用电、临时用水等。
　　2、乙方提供人工及技术，并包括施工工具、机械设备等辅助用具。
　　三、工程内容
　　图纸范围内的土建、室内外简装修、安装项目及室外围墙等，为该工程施工及施工现场内发生的一切用工（包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等项目）。以上分包工程、乙方不计取任何费用。
　　四、承包费
　　按图纸建筑面积计算，单价元，工程竣工结算以实际施工建筑面积计算承包费。
　　五、工期
　　工期为天，乙方必须依照甲方指定工期为准，严格服从甲方指挥，按照甲方指定的工期任务按时完成。
　　六、双方约定应做的工作
　　1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、相互配合、相互支持、相互信任，局部利益服从全局利益，一切从大局出发，保证甲方工程的正常实施。
　　2、在现场浇注砼施工时，技术人员必须坚守现场，发现缺一次，罚款元（如须解手、吃饭等，应与旁站监理协商，两人可轮换，但必须保持一人在场）。
　　3、乙方必须按时参加甲方和总监理工程师组织的有关工程会议。按照施工图纸、设计总说明、图纸交底、图纸会审纪要、设计修改或变更，通知和现行《施工技术验收规范》做好自检、互检、交接检查工作，并按监理规范程序规定报验审签。
　　4、做好施工管理、维护现场整洁、道路畅通，做到活完场清，按照《省建设工程安全文明施工管理办法》的要求管理现场，对施工现场物料堆放混乱、道路不通、无组织排水、现场清理不及时者，提出警告并赔付甲方违约金元次。
　　5、乙方应按有关文明施工规定，做好文明施工工作。
　　6、施工过程中如发现施工队某一班组工程质量不符合规范要求或工程进度缓慢，甲方有权责令乙方更换施工班组。乙方接到通知后必须在三天内更换。
　　7、甲方应做的工作：
　　（1）技术交底，各种原材料的检验，资料整理，每层楼主体控制线的放样。
　　（2）解决周边临界关系，负责与各职能部门协调事宜。
　　（3）甲方所进材料的管理。
　　七、工程质量：合格工程
　　1、工程质量的评定以国家质量检验评定标准为依据，以内蒙古自治区标准规范为准。
　　2、若因乙方原因造成质量不合格，乙方应无条件返修至合格，并负责赔偿因此给甲方造成的损失。
　　3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，由乙方自行承担。
　　八、付款办法
　　每次工程款支付均必须经甲方项目技术负责人和项目经理签证报总经理认可后支付（工程质量、工期必须满足合同约定的标准），如乙方施工质量不合格或工期不符合合同约定，甲方有权拒付工程款，并按照国家有关规定，本合同约定追究乙方有关责任。自签字之日起支付乙方工程款最长不超过10天（公休日除外）。
　　九、安全文明施工
　　1、乙方应按市《建筑工程文明施工管理办法》和建设部《建筑安全施工检查标准》等有关规定，必须达到安全文明施工标准、乙方应采取严格、科学的安全防护措施，确保施工者安全和第三者安全，承担因自身安全措施不力造成的全部损失。施工中所发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担，甲方概不负责任。
　　2、乙方施工中脚手架及护栏要按国家规范要求搭设，施工应符合国家安全规范要求。如乙方违反安全施工规定，甲方有权要求乙方停工，并视违规情节严重程度赔偿甲元违约金。
　　十、合同解除
　　除国家有关的规定外增加以下条款。乙方具有下列情形之一的甲方可以单方面解除合同：
　　1、明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的。；
　　2、合同约定的期限内没有完工，从甲方催告之日起五天内仍未完工的；
　　3、已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复的；
　　4、未经甲方同意将工程转包或分包的。
　　十一、合同效力顺序
　　1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之处，以签署日期在后的有关文件、协议、电子邮件等书面文字为准。
　　2、该合同未尽处，以国家有关法律、法规执行。
　　十二、工伤
　　甲方负责为员工办理工伤。一切伤亡事故均有公司负责处理，超出规定不予报销部分，有乙方负责。
　　十三、保修
　　自工程竣工验收合格符合合同要求和工程资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为年。保修期内由乙方保修并承担一切费用，非人为和机械及外界因素除外。
　　十四、违约责任
　　甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。
　　十五、其他
　　1、本合同一式份，甲方份，乙方份，双方签字盖章后生效。
　　2、其它未尽事宜，甲、乙双方协商解决，如发生争议，协商达不到一致，申请劳动部门。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日年月日
　　工程劳务合同2
　　甲方：（雇主）
　　单位名称：
　　经济类型：
　　乙方：（雇员）
　　姓名：
　　身份证号：
　　经双方协商一致，甲方将雇用乙方负责园林工程劳务，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
　　第一条、工程概况
　　1、工程地点：。
　　2、工程内容：。
　　3、工程人工费总额：元（大写）。
　　第二条、合同期限
　　乙方确保在年月日开工，于年月日完工。
　　第三条、工程劳务内容及要求
　　1、乙方负责翻土、清理石子、土地平整、消毒、播种、浇水、种植。
　　2、甲方提供的各种花草树木，乙方一定要爱惜，不得损坏，更不能丢失和拿回家，如有损失，照价赔偿。
　　3、地块应拉土回填30CM厚，平整、清理石子、消毒、播种草籽、浇水、清理场地。
　　第四条、工程质量
　　1、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。
　　2、乙方在施工中要精心组织，确保施工安全，如有事故发生，后果由乙方负责承担一切责任。
　　3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
　　第五条、劳务费用
　　1、整个园区内工程完成一半以上，甲方付给乙方工程款的，待整个园区内工程全部完成，通过甲方组织人员验收合格后天内，再付给乙方工程款的。
　　2、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。
　　第六条、双方责任
　　甲方：
　　1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。
　　2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。
　　3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
　　乙方：
　　1、乙方应严格遵守与甲方签订的各项协议及制度，甲方有权对乙方违法乱纪和违反劳务相关规定的行为进行处罚，对于产生的经济损失或处罚金由乙方劳务报酬中进行扣除。
　　2、乙方应接受甲方的对乙方劳务成果的考核，考核不达标者，在支付劳务费时将扣减相应的劳务费。
　　3、乙方严重失职，营私舞弊，蓄意损坏商品，串通诈骗或泄露商业秘密，对甲方、服务单位所在零售网点的利益造成重大损害的，甲方保留追究乙方经济和法律责任的权利。
　　第七条、社会保险
　　甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
　　第八条、违约责任
　　甲方责任：
　　1、甲方负责施工过程的质量监督。
　　2、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收。
　　3、甲方现场负责人：。
　　乙方责任：
　　1、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
　　2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款元。
　　3、乙方现场负责人：。
　　第九条、合同的生效与终止：
　　本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，乙方将工程交付甲方，甲方支付完毕，条款终止。
　　第十条、其他约定事项
　　1、本合同一式份，具有同等效力，甲、乙双方签字后甲方执份，乙方执份。
　　2、纠纷解决方式：因履行本合同发生的任何争议，双方可协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
　　甲方：（签章）
　　地址：
　　联系电话：
　　年月日
　　乙方：（签字）
　　银行账号：
　　联系电话：
　　年月日
　　工程劳务合同3
　　工程名称：
　　甲方：
　　乙方：
　　遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程项目实际情况，明确甲、乙双方责任、权利与义务，确保工程安全、质量、进度、文明施工等达到现行规范、标准要求，经双方友好协商，拟定以下合同条款，在完全自愿和理解本合同条款的情况下，双方签订本合同及《安全生产责任书》，并共同遵守履约。
　　一、承包方式：
　　单包钢筋作业人工费及辅助材料、机具设备、用具、低值易耗品等。
　　二、承包内容及工作范围：
　　主要包括：
　　1、钢筋放样，经甲方项目技术负责人或钢筋分项工长审核签字后方可交给制作工人，按甲方进度要求提出合理的材料需用计划；
　　2、盘元钢筋的调直、切断；
　　3、场内钢筋进出加工房的上下车、解捆、运输（包含人工搬运，10米内）、分类堆码；
　　4、钢筋制作、下料、成型、安装、绑扎、对焊、竖焊、窄间隙焊、校正、杂物清理；
　　5、钢筋马凳、S钩及技术措施内的钢筋制作与绑扎；
　　7、混凝土浇捣时派专人负责守护，保证钢筋位置准确；
　　8、加工各种试验所用的钢筋，保证焊接的钢筋质量合格；
　　9、按甲方现场要求文明施工，现场内钢筋堆码整齐，保持加工房清洁卫生，废料及时清理，大于300mm长度的HRB335、HRB400钢筋及大于500mm的HPB235钢筋必须在施工过程中使用完，多余钢筋及时回收分类堆放、场内运输、上车等所有工作；
　　10、钢筋工程所需的用具、辅助材料、低值易耗品，包含断线钳、扎钩、扎丝、手套、雨衣、绝缘雨鞋、安全帽、安全带等，辅助钢筋工程施工的一切设备
　　11、单项工作自检及配合甲方项目部和有关单位的检查，钢筋工程的隐蔽验收，等施工过程的各工序配合；
　　12、钢筋损耗控制在1以内（按定额计算）。
　　三、人员管理：
　　1、乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理（治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室），甲方有权监督检查所有进场施工人员，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方服从项目部的统一指挥、安排，做到安全文明施工，严格遵守项目部的各项规章制度，如因人为造成工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道，对公司形象造成负面影响的，乙方负责挽其回影响，并赔偿万元经济损失。
　　2、本工程在施工阶段乙方人员必须按甲方的进度要求完成其工作量操作，人员根据工程要求及时调整保证在15人以上，管理人员在1人以上，此管理人员在现场负责检查、指挥，不能直接从事钢筋制作安装，必须设1人专门负责安全生产、文明施工管理，设1人专门负责质量检查，如达不到要求，甲方将给予扣除钢筋基础部分人工费的作为经济处罚。
　　3、进场时，班组长必须将上岗人员名单、身份证复印件、“三级教育卡”、劳动用工合同，在上岗之前交到项目部质安员处归档。上岗人员必须年满18周岁以上，55周岁以下，严禁使用童工及伤残、生病人员，班组人员上班每日必须打卡管理。
　　4、为保证工人的饮食卫生，各作业组人员必须在项目部食堂就餐，如非食堂就餐出现食物中毒等现象，甲方概不承担任何责任。
　　5、工程承包人及班组长每周必须按时参加甲方的工作例会，如缺席按元次，迟到元次进行处罚。
　　四、承包单价：
　　人工费、辅助材料费、加工机械费、低值易耗费、安全文明施工增加费、合同工期内质量、进度达标奖金、工人劳保福利、保险费、暂住证、计划生育证、劳务税金、班长带班费、零星工程补助费等综合费用，此单价为包干价在施工期内不再进行调整。
　　注：面积按09清单计价定额建筑面积计算规则计算。
　　五、工期及质量要求（必须严格按照施工规范进行施工）：
　　1、本工程总体施工进度紧、质量要求高，要求乙方全体施工人员要有吃大苦、耐大劳的精神，在甲方现场工长的统一调配下，按总体工期的进度计划按时、保质、保量、安全的完成本项工程任务。
　　2、桥梁主体总体施工工期为天。
　　3、乙方必须严格按照签定的合同工期及施工中甲方的周进度计划及时组织安排技术力量和劳动力。若因农忙或其他人为因素不能按时完成，拖延一天乙方向甲方支付违约金元，以此类推。
　　4、若有人力不可抗拒的因素不能按时完成合同工期，应由甲方现场工长签工期顺延起止单，否则按第3条执行。
　　5、钢筋施工过程的所有工序，严格按国家现行的施工规范及操作规程执行，做到层层把关，达到设计和施工质量验收规范要求。
　　6、要求乙方全体施工人员必须具有有强烈的规范意识和质量意识，施工过程中应加强工人素质教育，对屡教不改者甲方有权要求其无条件退场。
　　7、钢筋工程中保证项目及基本项目严格按规范把关，实测项目必须在允许偏差范围内，主体结构验收整体必须达到以上。造成隐蔽验收不合格，每次乙方向甲方支付违约金元。整改不合格者，按递增交纳违约金。
　　8、钢筋绑扎成型后，做好成品保护尤其重要。在砼浇筑过程中乙方必须派专人看守修复，此人必须具有高度责任心保证其成型质量。如果扫描钢筋保护层不合格，乙方承担所发生的全部费用，并向甲方支付违约金元次。
　　9、做好各班组施工期间的互相配合，不得破坏其他班组的工作成品。
　　六、付款方式：
　　1、甲方按月支付乙方劳务费，乙方每月日前将本月所完成的工程量报甲方，经甲方审核确认，于次月日前按确认工程量的支付。（每月的劳务费在现场办公室发放，乙方在甲方的监督下支付给各班组务工人员后方可离开，发放时不在的人员应由代领人提供委托单，已领取工资的人员应提供相关凭据。）
　　2、工程竣工验收合格后，甲乙双方在日内完成结算，乙方应积极配合结算工作，日内按结算工程量的。支付乙方。
　　3、支付方式为：现金支付时，必须提供劳务费确认单、工资表及现金发放时照片；每次付款时提供劳务发票。劳务发票统一由诚挚劳务公司出具，税费由甲方代扣代缴。
　　4、中途因乙方管理不善，而拖延工期，项目部将勒令退场或自动退场，按实际完成工程量决算其产值，如中途拖延周进度计划工期，除承担每天元的罚款外，还应承担甲方派人支援的人工工资，最终结算程序按签字齐全的收方单结算。
　　七、质量、人工保证金：
　　班组在签订合同时，应向项目部交纳万元的质量、人工保证金，以确保工程的顺利进行，保证金在工程主体验收合格后第六次付款时一并退还。
　　八、安全管理：
　　1、乙方人员进入施工现场必须正确佩戴好安全防护用品，加强工人进场安全教育，提高自身安全意识，做好班前安全活动，书面资料每周交甲方存档。
　　2、特种作业人员必须持证上岗，正确使用加工机械及机械用电，所有机械必须保证安全、正常运转，每台机械必须出具检验合格证，上交项目部质安科备查。必须配备专职焊工、电工，焊工、电工必须持有效特种作业证，上交项目部质安科备查。
　　3、安全防护用品如安全带，安全帽，绝缘手套等由乙方自行购置，安全帽、背心由项目部统一购买，费用由乙方承担。
　　4、若因乙方人员操作不当造成安全事故，一切损失均由乙方自行负责。
　　5、若一般的人身安全意外事故，费用在元以下全部由乙方负责（包括误工费、生活营养费、护理费、赔付等费用），费用在元以上的医疗费用凭相关证明，按责任划分费用协商解决。
　　6、不允许私自撤除安全防护、警示标志装置，不允许私自乱拉乱接，所有设备由专人操作和负责，不允许无关人员任意使用，每个工人的工作内容必须定员定岗。
　　九、规章制度：
　　甲方制定的规章制度，乙方必须认真遵照执行。
　　1、乙方人员在施工过程中不听从甲方现场工长指挥、安排者，除对其进行教育外，乙方每次向甲方支付违约金～元；屡教不改者，甲方有权单方面终止合同，由此造成的损失由乙方自负。
　　2、乙方班组长要有很强的时间观念；开会第一次迟到，给予口头警告，以后迟到则罚款元次。
　　3、乙方人员严禁在施工现场随地大小便、私拉乱接电源、随便拆除临边防护，禁止在生活区使用电饭煲、电炉等做饭，酒后禁止上班、禁止男女混住一室等，如发生违纪行为，乙方向甲方支付违约金元每次。
　　4、乙方人员要有强烈的材料节约意识，若发现有意浪费钢材或其他建筑材料，甲方将按钢材及等值其他建筑材料原值向乙方收取违约金。
　　5、乙方人员如在施工现场、生活区内发生打架、斗殴事件，每一次向甲方支付违约金元，情节严重者，送司法机关追究其相关法律责任。
　　6、乙方人员若有偷盗行为发生，甲方拒付乙方承包范围内的所有人工费，并将当事人送司法机关追究其相关法律责任。
　　7、乙方人员严禁在工地食堂无理取闹，若认为食堂管理不善，应立即报告项目管理人员解决，若无端闹事，乙方向甲方支付违约金次。
　　8、乙方在承包范围内的工作面若不能满足甲方的工期要求，甲方有权借调其他钢筋班组参与施工，费用按合同价的倍在乙方人工费中扣除，如零星钢筋（包括建筑钢筋）未能按合同完善，甲方将剩余部份的工程量乘以承包单价的5倍，在乙方人工费中扣除补助共他借调班组。
　　9、乙方人员应切实做到文明施工，加工房材料堆码整齐，规格分类清晰，每天做到：工完料尽场地清，作好收尾工作。
　　十、争议：
　　甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方可向仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。
　　十一、合同生效与终止：
　　1、本合同一式四份，经甲、乙双方负责人签字生效，具同等法律效应，甲、乙双方各持两份。
　　2、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
　　本合同未尽事宜，双方协商解决。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　工程劳务合同4
　　甲方：身份证号码：（以下简称甲方）
　　乙方：身份证号码：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》
　　第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供市镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：
　　第一条合同事项
　　1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对
　　第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。
　　2、甲方做好协调工作，及时传达
　　第三方发包条件及要求，努力促成乙方与
　　第三方签订工程施工合同。
　　第二条报酬
　　乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。
　　第三条付款方式
　　1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。
　　2、在乙方收到
　　第一次工程款后的日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。
　　3、待主体工程全部竣工后的日内，乙方需
　　第三次向甲方支付万元劳动报酬。
　　如果乙方不按规定及时支付劳动报酬，则按未按时支付金额的，即向甲方承担违约金万元，甲方同时有权要求
　　第三方在项目工程款中优先扣除。
　　第四条违约责任
　　（一）甲方违约责任
　　1、在本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的
　　第三方（施工队伍）。
　　2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。
　　（二）乙方违约责任
　　1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的。合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
　　2、乙方与
　　第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与
　　第三方达成签约，仍视为甲方居间服务报酬，若乙方后续与
　　第三方签约，支付甲方居间服务报酬亦同。
　　第五条保密事项
　　甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。
　　第六条合同终止
　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
　　2、如果居间服务成功，本合同完成履行完毕后终止。
　　第七条争议解决方式
　　如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
　　本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖X（印）之日起生效。
　　甲方：
　　乙方：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　身份证号码：
　　身份证号码：
　　甲方鉴证人：
　　乙方鉴证人：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　身份证号码：
　　身份证号码：
　　年月日年月日
　　工程劳务合同5
　　编号：
　　发包人：
　　承包人：
　　分包工程名称：
　　施工地址：区（县）
　　XX市建设委员会
　　二0年印制
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
　　第一条工程概况及承包工作内容
　　1。1工程名称：
　　1。2工程概况：
　　1。3分包工作内容：
　　范围包括：
　　1。4工程监理单位（全称）：
　　第二条作业人员
　　承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名。
　　第三条合同工期
　　开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
　　第四条合同价款
　　4。1合同价款为：元（人民币）大写：元
　　4。2合同价款的确定原则（在确认的方式前划）：
　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
　　（）4。2。1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
　　（）4。2。2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：
　　定额工资单价为：
　　瓦工元工日；结构木工元工日；装修木工元工日；钢筋工元工日；砼工元工日；油工元工日；抹灰工元工日；架子工元工日；水暖工元工日；电工元工日；壮工元工日；；；；按建筑面积确定承包价元平方米；其中，地上结构：元；地下结构：元；初装修：元；水电：元；；；
　　分项工程承包：
　　外墙面砖：元；屋面防水：元；
　　水磨石地面：元；水泥砂浆：元；
　　内墙普通抹灰：元；；；。
　　（）4。2。3定额工以外发生的零星用工单价元工日；（以实际发生，书面签证资料为准）
　　（）4。2。4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按标准补偿。
　　4。3对合同价款内容的明确：
　　第五条合同价款的结算和支付
　　5
　　。1结算、决算资料：
　　5。1。1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
　　5。1。2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
　　5。1。3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
　　5。2合同价款的结算和决算：
　　5。2。1发包人应于每月日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
　　5。2。2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
　　5。3合同价款的支付：
　　5。3。1合同价款分期支付：在年月日付款元，在年月日付款元。
　　5。3。2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
　　5。3。3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
　　5。3。4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“XX市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
　　第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
　　6。1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
　　6。2重大伤亡及其他安全事故处理：
　　6。2。1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
　　6。2。2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
　　6。3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：。
　　第七条工程质量、验收与保修
　　7。1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
　　7。2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
　　7。3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
　　7。4对本工程的质量标准，双方约定如下：。
　　第八条工期延误
　　8。1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
　　因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
　　设计变更和工程量增加；
　　发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
　　承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
　　一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
　　发包人同意工期顺延的其他情况。
　　8。2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
　　8。3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：
　　第九条文明施工
　　9。1发包人、承包人应严格执行XX市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
　　9。2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
　　9。3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：
　　。
　　第十条材料机具供应
　　10。1本工程由发包人提供的机械设备为：承包人自备的工具为：双方确认防护用具由承担。
　　10。2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
　　10。3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
　　10。4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：
　　第十一条文物保护
　　对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
　　第十二条发包人的权利及义务
　　12。1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
　　12。2负责于年月日提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
　　12。3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
　　12。4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
　　12。5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
　　12。6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
　　12。7负责组织工程的验收工作。
　　12。8本工程发包人施工代表为，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
　　第十三条承包人的权利和义务
　　13。1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
　　13。2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
　　133在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于，服从发包人的统筹安排，统一调动。
　　13。4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
　　13。5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
　　13。6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
　　13。7承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
　　第十四条违约责任
　　14。1发包人违约责任
　　14。1。1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
　　14。1。2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
　　14。1。3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
　　14。1。4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度
　　范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
　　14。2承包人违约责任
　　14。2。1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
　　14。2。2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
　　14。2。3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
　　第十五条合同争议的解决
　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“”）：
　　1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
　　2、向人民法院起诉。
　　第十六条合同的生效与终止
　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
　　第十七条
　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本份。
　　第十八条
　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
　　在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效
　　工程劳务合同6
　　甲方：
　　乙方：
　　依据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿公平原则双方就本涂装工程有关事项协商达成一致意见，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地址：
　　工程内容：外墙保温工程施工
　　合同性质：包工包料
　　二、合同工期
　　合同工期总天数为40天，自20xx年5月2日起，至年月止。
　　三、自然灾害等不可抗力引起的工程中断或工期延长，双方对此不承担任何责任。
　　四、质量标准
　　工程质量：合格
　　五、合同预算工程量及合同预算额
　　本合同预算工程量及合同预算额按发包方提供的施工方案实际施
　　工面积计算，工程结算按实际发生的工程量计算。
　　合同总价：60000元暂定
　　单价：2工作内容：粘贴铝箔复合玻璃棉丝保温50MM厚（容重40kgM3）、打膨胀螺栓，为完成施工所需要的其它工作。
　　本单价不含材料检测费用，如发生由甲方承担相应费用，但如果材料检测不合格，产生的费用及损失由乙方承担。以上单价，包含工程施工中所需一切费用，不另外计取其它费用。
　　六、甲方责任：
　　甲方无偿为施工方提供施工场地、通水、通电，并提供施工人员住宿。提供施工脚手架。
　　七、乙方责任：
　　1、施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。
　　2、自行提供为完成施工所需辅助工具。
　　3、按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金3000元。
　　八、工程验收
　　工程完工，由施工方提出验收申请，发包方接到申请后应在三日内，组织竣工验收，因发包方原因造成验收延迟，由发包方承担相应责任。
　　九、工程款付款方式
　　工程预付20xx0元作为备料款，在进度款中逐步扣除。外墙保温进度款支付时间：完成全部一期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的。80；完成全部二期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80；尾款一月内（扣除保修金5）付清。保修金待一期二期整体工程验收后一月内付清。
　　九、合同生效期
　　合同自双方签字盖章后生效。在工程完工验收、工程款支付完毕，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
　　十、安全生产
　　施工方应将安全生产施工放在前面，在施工期间内安全措施、防护措施，如发生安全事故，施工方责任自负。
　　十二、合同争议解决方式：甲、乙双方发生争议时，协商解决；调解不成时向北京海淀区人民法院起诉。
　　十三、合同份数。
　　合同一式肆份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程劳务合同7
　　甲方（劳务发包方）：
　　乙方（劳务承包方）：
　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的。情况下签定如下合同：
　　一、工程概况
　　工程地址：
　　工程名称：
　　工程内容：
　　二、承包价格
　　1。室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600700240，单价：450元只
　　2。室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元只
　　3。消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元米）。具体单价如下：探头单价：70元只
　　4。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
　　5。开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元只
　　6。由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
　　7。消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
　　8。消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
　　三、付款方式
　　1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
　　2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
　　四、材料及施工施工场地
　　1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
　　2。乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。
　　3。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
　　五、合同争议
　　1。出现争议甲乙双方先协商。
　　2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
　　3。本合同一式两份，双方各执一份。
　　甲方代表（签字）：乙方负责人（签字）：
　　联系电话：联系电话：
　　日期：日期：
　　工程劳务合同8
　　发包方（甲方）：北京华天幕墙工程有限公司承包方（乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。1、工程概况
　　1。1、工程名称：意华广场温室玻璃幕墙工程1。2、工程地点：燕郊开发区
　　1。3、承包内容和方式：钢丝平网搭设及拆除，包括所有材料的采购
　　承包的方式：包工包料形式
　　2、合同价款及付款方式、结算方式2。1合同价款
　　2。1。1合同总价为（暂定）：35000元；大写：叁万伍仟圆整。（其中包括钢丝网、大眼网、绿网及辅料的材料费、跳板租赁费，以上合计费用上限20000元，低于20000元，按实
　　际费用结算；人工费上限15000元，低于15000元按实际发生人工计算。）2。2付款方式：
　　平网搭设完毕交付使用，付款20000元，工程竣工，拆除完毕后，付清剩余款项。3、工期
　　3。1开工日期：20xx年03月01日
　　竣工日期：20xx年04月30日，总日历天数为60天。3。2工期延误：
　　3。2。1乙方不得由于施工组织、人力、机具设备等原因延误工期，否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料或者引进新的队伍来确保工期，由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。
　　4、质量标准
　　平网搭设必须符合相关规范的要求，保证能够安全使用。5、安全施工
　　5。1乙方必须与甲方签订安全协议；严格执行甲方的安全管理规定。同时，必须服从并执行国家行业以及当地政府的安全、消防、文明施工管理规定。5。2乙方必须按甲方安全交底的内容执行、配合甲方的安全检查。
　　5。3由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。
　　5。4乙方须为所有劳务人员办理意外伤害保险。。
　　5。5乙方按甲方要求配置相关的合格的管理人员并且是全职的。
　　5。6甲方安全员负责现场的所有安全管理规定及罚款措施，各项罚款费用直接从当月工程款中扣除。
　　5。7乙方在现场使用的劳保用品必须是合格的，符合国家相关规定的产品。6、双方责任：6。1甲方责任
　　甲方负责向乙方进行工程、施工技术、质量、工期、安全交底；6。2、乙方责任
　　定期对平网的安全性能进行检查，保证平网的安全使用。7、争议解决：
　　7。1如本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决。如协商无结果，则双方同意由北京市仲裁委员会仲裁解决。
　　7。2乙方提出无理要求或寻衅滋事的或阻止后续施工队进场施工的，由此给甲方造成的名誉及一切经济损失均由乙方承担，且甲方将扣除乙方剩余的全部工程款。8、合同生效与终止：
　　8。1本合同从签订之日起生效。竣工决算完成，两年保质期满以后，合同终止。本合同一式两份，双方各执壹份。
　　8。2由于乙方原因造成工程进度缓慢或停工的，甲方有权利要求乙方无条件退常并保留追加处罚的权利。
　　8。3由于业主原因造成工程进度缓慢或停工的，乙方必须全力配合甲方工作，并服从甲方的安排。
　　10、未尽事宜，双方另行协商。
　　附件1安全生产协议书
　　甲方：北京华天幕墙工程有限公司
　　乙方：
　　甲方代表：乙方代表：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：日期：日期：
　　编号：宁煤一公司合同XX
　　工程承包人（甲方）宁夏煤炭基本建设公司建筑一公司
　　劳务分包人（乙方）石嘴山市信实劳务有限公司劳务施工作业队
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：工程所在地
　　三、承包方式：工程的劳务人工费（清工）
　　四、承包范围、工作内容、计件承包单价。
　　1、承包范围：按施工图纸设计规定的煤贮运项目砖砌体及抹灰工程（XX年施工后的剩余部分）
　　2、工作内容：详细分项工作内容以《煤炭建设地面建筑工程基础定额（XX统一基价）》的有关解释为准。
　　3、工程量计算及费用单价：工程量计算以《煤炭建设地面建筑工程基础定额（XX）》为准；砖砌体工程按每立方米90元（包括大小砖：24011553、24024090）结算时按实际体积结算；抹灰不分内外墙、柱按每平方米11元计。施工所用脚手架按定额规定予以结算，钢筋植筋每个2元计。12转运楼砖砌体每立方米120元，抹灰不分内外墙、柱按每平方米16元计。
　　五、工程日期：
　　开工日期自年月日。
　　竣工日期止年月日或工程停工日。
　　六、结算办法
　　1、按定额结算部分定额工日具体为：构筑物36元工日，非构筑物38元工日，计时工45元工日（一天）
　　2、每月20日前由甲方技术人员出具合格工程的工程量结算单，由甲方项目经理、技术负责人、质检员、乙方代表签字后按照本合同约定的单价予以结算，经双方负责人签字后，交甲方财务挂帐。付款根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后五天内按结算进度予以支付。
　　3、乙方招录的人员，必须在到工地当月向甲方上报能证明其身份的有效证件；乙方在施工现场必须设置专职或兼职的考勤人员和用工单位的考勤员在一起，每天对劳务工进行考勤，详细记录每天工地的出勤、工种、人员及人员的流动情况。每月劳务结算时必须上报当月农工使用考勤表（甲方项目部负责人与乙方共同签字）与工资表（乙方上报、甲方项目部审核），并在农工结算清单上（详见附表二）签字；否则工程结算不予办理。
　　4、每月结算款由乙方合同签订代表集中领取，按照工资表及考勤表，由甲方项目部派专人监督发放（发放完毕后工资表由甲方项目部保管），乙方不能对劳务工资出具欠条（出具欠条甲方一律不予认可）对无工资表、克扣劳务工及手续不全等引起的争议、诉讼聚众滋事、上访等造成甲方企业声誉或其他严重社会影响的，乙方将以结算劳务人工总额的5向甲方承担违约责任。
　　5、乙方施工所租房屋的租赁费用由甲方按乙方完成劳务结算额的0。5在每月的。结算中给予结算，水电费用由乙方自理。
　　6、质保金：质保金按工程总造价的10逐月或每单项工程逐次扣除，保修期为一年，保修期结束后，甲方除扣除代缴的总结算费用2的个人所得税外，一次付清余款。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知三日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
　　如不扣除保修费，则结算总额按工程总造价的95予以结算，2的个人所得税甲方按正常支付程序予以扣除代缴，一次付清余款。
　　七、工程质量与验收标准
　　1、工程质量标准：分部分项工程合格率100、优良品率90以上；单位工程竣工验收合格率100。
　　2、严格按照审核的施工图纸、施工验收规范及质量安全交底、设计变更单、国家现行施工规范和质量验收统一标准施工，确保工程质量。
　　3、所有分部分项工程，必须经过与甲方质检人员及业主或监理验收后，方可进行下道工序，不经检查、验收，擅自隐蔽或进行下道工序施工者，每发现一次视情节给予一定500元以上的罚款。其所造成的一切后果由乙方自负。
　　4、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，所造成的后果及损失由乙方承担。
　　5、如果乙方对工程进行施工中，质量达不到标准必须返工达到标准，全部费用由乙方自理，并没收保修金，另外给予一定数额的罚款。
　　八、甲方责任
　　1、甲方应在乙方工作开工前，向乙方提供图纸一套。
　　2、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料
　　的指挥、监督与管理。
　　3、负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，拨付工程款。负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
　　九、乙方责任：
　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
　　2、绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
　　3、必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、甲方损失及业主罚款等问题均由乙方承担。
　　4、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
　　5、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
　　6、乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
　　7、完工后，向甲方及时上报该工程的自检结果。
　　十：安全施工与检查
　　1、乙方应认真执行《建筑法》、《安全生产法》、《劳动法》，文明施工检查标准，安全施工要求达到的《建筑工程安全生产管理条例》，组织文明施工，安全施工。操作人员必须身体健康，患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁上岗作业，乙方对有残疾及智力障碍的劳务工一律清退。如果乙方使用有健康缺陷的劳务工在工地现场出现意外及安全保护不当或违章作业等原因造成施工中发生一切伤亡事故均由乙方负责，甲方在任何条件下不承担连带责任，如果因某种原因造成本因由乙方承担的责任而归责给甲方，甲方有权向乙方追偿。
　　2、乙方在施工现场内使用的安全帽、安全带由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应。施工中其他劳动保护用品及属个人使用的带电操作用具（绝缘手套、胶鞋等）由乙方自行配备。
　　3、乙方必须服从用工单位施工人员的指挥，自觉接受各级单位质量，安全检查人员的监督检查。
　　4、乙方必须严格执行施工现场的各项规章制度和国家、行业有关规范标准，严格执行安全技术操作规程，同时执行建设公司的有关规定。严格按施工工序和操作规程操作。
　　5、特种作业人员必须持证上岗。
　　6、治安：乙方必须遵守国家法律法规，不得偷盗工地任何材料及物品，一经发现，扣件每个按500元，架管每根按1000元，其他物资按照损失物资价值的5倍予以罚款，费用从总结算中扣除，相关人员立即清退出场。情节严重的送交公安机关处理。发生治安案件的由相关人员自己承担。
　　7、乙方须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用（费用已含在调高的定额单价中）
　　十一、事故处理
　　1、发生安全事故时，乙方应立即上报甲方施工现场负责人，同时积极组织抢救，防止事故的扩大，发生事故后不积极主动组织抢救，致使事故扩大，则甲方按事故处理费用的1。2倍在工程结算时予以扣除。
　　十二、奖与罚：
　　乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间，如期按时完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，罚金1000元。
　　十三、其它有关事宜
　　1、乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3的违约金。
　　2、方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
　　3、乙方进入该工程的所有人员都要与甲方签订劳动合同。
　　4、乙方必须保证该工程的所需劳动力人。其中：管理人员人；瓦工人；木人；钢筋工人；砼工人；架子工人；普工人；及其它工种人。
　　5、乙方劳务工必须按按国家有关规定办理有关证件，缴纳有关费用。
　　6、爱惜用人单位的一切机械设备和机具，承担所使用的一切机械设备和机具的维护与保管。违章操作致使机械设备和机具损坏的，其维修费用分清责任由责任方承担。
　　7、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
　　8、本合同如发生争议，双方协商解决。协商不能解决的，向工程所在地劳动仲裁委员会申请仲裁或到当地人民法院提起诉讼。
　　9、后附：一公司农工结算清单
　　《安全生产目标责任书》。
　　甲方单位：宁夏煤炭基本建设公司建筑一公司
　　乙方劳务作业队：石嘴山市信实劳务有限公司劳务施工作业队
　　甲方负责人乙方负责人签字：
　　签字（盖章）签字（盖章）
　　身份证号码：身份证号码：
　　签订日期：签订日期：
　　工程劳务合同9
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，依据自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程水电暖安装工程承包事项，协商达成一致，订立本协议：
　　一、工程名称：公寓楼工程
　　二、工程地点：
　　三、承包方式：清包工（不包料）
　　四、结构形式：地下一层框剪，地上五层砖混
　　五、楼栋面积：见下表
　　六、承包范围：
　　1、给水管线预埋安装；
　　2、排水管线预埋安装；
　　3、采暖系统预埋安装（包括地暖敷设）；
　　4、照明系统预埋安装；
　　5、避雷系统预埋安装；
　　6、卫生间、厨房的卫浴、洁具的安装；
　　7、电视、电话、宽带管线预埋（不包括安装）；
　　8、空调、冷凝水的预留及安装；
　　9、外墙排雨水管道的安装；
　　10、屋面避雷系统的安装；
　　七。承包内容：
　　水电暖系统所有管路安装，出散水距离均按1500mm施工，承包范围内管路的防锈、防腐、保温。所有预留洞的留设及封堵，并做相关实验的调试，弱电预留的畅通，乙方自行配备电锤、电钻、套丝机、切割机等使用机械。
　　八、承包价格：
　　楼水电暖工程承包的安装范围按原设计图纸为计算依据，原承包价格为53元，在实际施工中因材料变更（铸铁管改为PVC管材），承包价改为48元。
　　九、付款方式：
　　主体建设到三层封顶，付总工程款的10；主体封顶，付总工程款的10；排水安装完毕，付总工程款的10；暖气、给水施工完毕付总工程款的20；穿线安装完毕付总工程款的20；屋面避雷系统安装完毕付总工程款的2；卫浴洁具安装完毕付总工程款的10；交工验收后付总工程款的15；剩余总工程款的3作为质保金，无重大质量问题，自交工之日起一年付清。
　　十、双方权利和责任：
　　1、乙方必须按照国家规定，对所承包的工程质量负责，若因为施工质
　　量问题不合格，造成经济和法律责任及产生一切后果，均由乙方承担。
　　2、若因工程款付款不及时或安装材料不到位，造成的停工，经济损失由甲方承担。
　　3、施工中，按图安装后若出现安装部分变更，由此产生的人工费按工程预算价格由甲方承担。
　　4、承包范围外的施工项目，所产生的人工费，经双方协商好的工价实行，费用由甲方承担。
　　十一、争议及其它：
　　1、施工过程中若有一方提出终止合同，需向另一方以书面形式提出，经双方同意后办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
　　2、双方发生争议时，不论在施工中或竣工结算时，首先双方应主动协商，协商未成时，再向所在地人民法院起诉，费用由责任方承担。
　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
　　4、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
　　甲方：乙方：
　　日期：日期：
　　工程劳务合同10
　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF910201），结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成如下协议：
　　第一条工程概况
　　1、工程名称：白集高速公路第一合同段
　　2、工程地点：内蒙古自治区集宁境内
　　3、工程内容：钻孔桩工程
　　4、承包范围：霸王河大桥26、27桩基钻孔施工
　　5、工期：自开工之日起至20年6月5日。
　　本工程按工序单价承包，如果实施中乙方的施工质量、安全、进度、环保等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同，此时，合同条款自行失效。
　　6、质量等级：工程一次验收合格率100，优良率90以上，创国家优质工程。
　　7、结算方法：按完成质量合格的工程项目数量和相对应的合同工序单价进行结算。
　　第二条承包单价及方式
　　1、承包单价：2600元米
　　承包单价包括：钻孔、护筒制作及安装、泥浆外运、下钢筋笼、混凝土灌注、桩头破除等全部工作内容。
　　2、承包方式：承包单价一次性包死，本单价在任何情况下不作调整。
　　第三条甲方责任
　　1、甲方负责乙方四台钻机的进场调遣费：10000（人民币大写：壹万元整）。
　　2、协助乙方做好上场准备工作，乙方钻机全部就位后，每开钻一台机械甲方支付10000元（人民币大写：壹万元整）作为乙方的工程预付款。
　　3、甲方负责将施工用电接至施工现场；乙方用电按0。45元kwh在每次计量支付中扣除。
　　4、确定水准点与坐标控制点位置，进行控制测量。
　　5、及时组织施工设计图的会审及技术交底。
　　6、对工程进度、质量、安全、环保等进行监控、检查，负责对隐蔽工程的检查与验收。
　　7、负责实施性施工组织设计、施工方案的制定，施工技术指导。
　　8、负责根据工序承包单价对满足质量要求的工程及时验工计价，拨付工
　　程款和办理竣工结算。
　　9、负责与业主、监理、设计、呼铁局等单位的联系和协调工作。
　　10、负责组织工程的竣工验收和交付。
　　11、负责将钢筋笼、成品混凝土等材料供应至施工现场，负责混凝土灌注时吊车费用。
　　第四条乙方责任
　　1、负责生产及生活区的场地平整、区内用水、用电、道路等小临设施的修建、使用与维护管理，维护，费用自负。修建地点、标准须报甲方审批。
　　2、按承诺上满足施工要求的钻机四台，并服从甲方管理及安排。
　　3、严格按照铁路既有线施工规范及要求进行施工。
　　4、劳务人员应办理人身保险，并支付保险费用。
　　5、协助甲方搞好日常施工测量，并保护现场桩厥。
　　6、严格按施工图纸、设计要求、技术交底及施工作业指导书进行施工，凡因违规操作及不服从甲方质量管理所造成的损失自行负责。
　　7、严格按规定的操作规程组织施工，建立严格的安全制度，并配备一名专职安全员，负责主抓安全工作。乙方承担施工期间所发生安全伤亡事故的全部责任（含连带责任），并接受甲方有关规定进行处理，直至自负法律责任。
　　8、负责施工的单元，必须有一名合格领工员兼质检员对其工作全面进行管理；如乙方无此人员，则甲方有权委派，其工资奖金每月不得少于2500元，由甲方直接从乙方工程款中支付。
　　9、加强对劳务人员的教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负，甲方不承担任何责任。
　　10、配合甲方的计量支付、质量、安全、进度、现场管理及技术资料收集等工作。
　　11、严格现场管理，按甲方要求做好文明施工。及时对施工现场进行清理和环境保护。接受地方环保组织的监督检查。达不到要求，接受甲方处理。
　　12、根据施工组织安排和工期要求，如甲方需要对施工任务进行调整，乙方无条件地服从。
　　13、不得拖欠工人工资，如有拖欠，甲方有权从乙方的工程款中扣除，代为支付。
　　14、负责合同条款中乙方应负的其他责任。
　　第五条工程质量
　　1、本合同工程质量应达到：一次验收合格率100，优良率90以上，创国家优质工程。
　　2、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划标准、施工技术规范施工，并接受甲方人员的监控。
　　3、乙方应按甲方贯标要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的工作。
　　4、乙方在在施工中发生质量事故时，应及时书面报告甲方工程管理部门，并接受甲方的处理，其责任和费用由乙方承担。
　　5、质量的奖惩执行甲方制订的《工程质量奖惩办法》。
　　6、甲方对工程质量实行一票否决权，工程质量达不到标准的一律不予计价。因质量不合格而发生返工费用及造成的工期延误均有乙方负责。返工后仍达不到工程质量验收标准的则由乙方承担违约责任。
　　第六条劳务管理
　　劳务的提供与管理：乙方应提供与其承担工程项目相适应的各类专业施工人员，特殊工种应持有效证件上岗。上场人员应满足工程施工进度需要。乙方应负责劳务的日常管理和工作技能培训，加强组织纪律教育，防止违法乱纪和刑事案件发生，劳务人员的工资发放实行工效挂钩。
　　第七条计量与支付
　　1、已完工程量的计量由甲方负责，乙方对甲方计量的工程量如有异议，由双方现场核实确定，并需由甲方项目部总工、现场技术人员、计量人员和乙方负责人共同签证认可。如业主的上级主管部门在项目审计中因工程量的计量依据不足进行扣款时，甲方对乙方的计量支付也相应进行扣款。
　　2、对设计变更和洽商的费用计量支付或结算应以业主最终批复并经甲方认可的数量为准，在此之前一切计量支付均视为临时措施，不代表甲方已接受认可，不作为双方最终结算的依据。
　　3、工程款的支付
　　（1）工程进度款支付严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为依据，在上级支付进度款到位后及时向乙方支付；
　　（2）乙方同意甲方在每次计量支付时扣留工程款的10作为质量保证金，业主初验合格后返还5，整个合同工程竣工后缺陷责任期满，若无质量问题，无息返还剩余的5，若在缺陷责任期内发生维修，其费用从质量保证金中支出；
　　（3）甲方按计量支付批复金额的90（扣除电费及其他代付费用后），向乙方分期拔付。如甲方拨付工程款后，乙方不按计划支付应付的人工费、材料费，而从中截留，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如不执行，暂停下期工程款的拨付；
　　第八条、违约责任及工期奖罚
　　1、由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，应当免除甲方责任，不得以任何理由起诉甲方。
　　2、由于乙方原因出现停工行为，一次罚款壹万元。
　　3、乙方成孔施工，总体工期每提前一天奖励1000元，每滞后一天罚款1000元。
　　4、由于本工程工期的特殊性，当工期无法满足业主要求时，乙方必须无条件按业主及甲方要求增加施工机械及人员。
　　第九条终止合同的条件
　　乙方在执行合同中有下列情况之一者，甲方有权单方终止合同，并不负任何经济和法律责任，乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费，并按甲方要求时间无条件撤离施工现场。
　　1、乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工，出现偷工减料，影响工程质量，经两次下令整改不执行的，或出现较大质量事故的。
　　2、乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时，经两次督促无改进的。
　　3、安全防范措施不严，造成等级以上安全事故的。
　　4、乙方在施工中将工程转包他人，或工程第一负责人长期不在施工现场的。
　　5、劳务人员法制观念单簿，纪律涣散、打架斗殴情节严重的。
　　6、合同中规定的其他终止合同的条款。
　　第十条工程验收
　　1、工程验收时，乙方应提供经甲方签认的隐蔽工程检查记录，及时交回所有的设计资料。
　　2、工程验收合格后，乙方对所施工的工程按规定负责保修。
　　第十一条合同争端
　　甲、乙双方同意，如在合同执行过程中发生合同争端，在双方不能自行调解时，提交甲方企业所在地（即北京市怀柔区）仲裁委员会仲裁，或提交甲方企业所在地北京市怀柔区法院判决。
　　第十二条本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程劳务合同11
　　甲方：
　　乙方：
　　一、工程地点：
　　二、工程范围：
　　三、工程概况：
　　五、承包方式：
　　六、工程付款方式：
　　1、按工程进度拔付工程款80元。工程结束，工程劳务款一次性付清。
　　2、按工程总量的30完成率支付工程款，总方量。30为，拔款为元；60为，拔款元；90为，拔款为元。100完成，全部一次性付清。
　　3、工程结束，工程劳务款一次性付清元。
　　七、工程结算方式：单价每平方米元，工程结束按实际方量结算。
　　八、乙方按甲方要求施工，具体要求：
　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，至工程款结清后失效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程劳务合同12
　　甲方（总承包方）：
　　乙方（分包方）：
　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、政策之规定，甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致，特订立本合同，共同遵守。
　　一、工程概况：
　　一、工程名称：
　　二、工程地址：
　　三、结构类型：
　　四、结构层数：
　　五、建筑面积：
　　二、工程承包范围：
　　本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工程劳务（不含二次结构）。设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完成工程而需进行的辅助工作及配合其他专业分包队伍的配合工作。
　　三、承包方式及内容：
　　一、采用甲方负责项目管理、材料和大型机具机械，乙方包人工、包辅材、包中小型工器具、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式，采用固定综合单价形式。
　　二、钢筋工程的内容包括：配料、制作、绑扎、下料、工地内所有相关材料装卸车、转运，绑扎柱墙的脚手架搭拆，不得有50cm以上的废料（材料损耗率不得超过2），废料清理堆码，搭接电焊，对焊，垫块制作，机械安拆，钢筋后浇带除锈等所有钢筋工程相关的施工内容。
　　三、辅材辅机包括：电焊条、扎丝、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、钢筋剪钳、鸭嘴钳、切割机、切割片等所有相关辅材；钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、车丝机等，还包括电渣焊、钢筋转运、焊接，自带焊机、夹具、电源电缆，包焊剂、二级箱以下的的电缆电线等。机械连接（套筒安装）、马凳的加工，止水带的安装，钢筋收料，领料、卸车。
　　四、工程结算及合同条款：
　　一、主楼地下室（含夹层、基础）：元吨，按实际钢筋吨位结算。
　　二、标准层（含屋面）：元，按建筑面积结算。
　　三、商业楼及地下车库（含基础）：元吨，按实际钢筋吨位结算。
　　注：以上单价均包含所有人工费用，机械费用，辅材费，电渣压力焊等费用。
　　五、结算及付款方式：
　　一、合同签订后，乙方一次性提交5万元工程保证金，在工程结构验收合格后，扣除罚款后一次退还。
　　二、按施工形象进度分阶段办理结算与付款，出0。000按已完工程量的80支付工程款。
　　三、以后每完成四层支付已完工程造价的80；主体封顶后15日内支付已完工程造价的80；主体验收合格后付至结算总价95；其余工程款待工程竣工验收合格后一年内付清。
　　三、乙方每次付款前应提供现场施工人员的工资表、施工人员的领取签字记录（注：必须为真实记录）。
　　四、甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具收据且必须提供每个工人签字的工资表和相关工人身份证复印件。
　　六、工程质量要求：
　　一、由于本工程标准为优质工程结构重点工程，不仅代表乙方形象，也代表我们整个施工队的形象，为保证工程工期质量，乙方必须严格按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求认真组织施工，工程质量必须达到设计及验收规范。
　　二、因工序搭接期间和其他因素的待工现象乙方不得向甲方索取任何费用。
　　三、施工过程中乙方必须按程序签字验收，上道工序未经现场监理验收签字，不得进行下一道工序的施工，否则每次按500元罚款。
　　四、梁柱节点处钢筋布设符合设计和规范要求，箍筋加密区间距的留设符合标准图集规定。
　　五、同一截面的钢筋接头率满足规范要求、钢筋搭接长度、锚固长度须符合设计、规范及标准图集规定。
　　六、结构中的预留孔洞处需按设计布设钢筋。
　　七、钢筋下料准确，型号、规格、间距符合图纸或设计变更，间距符合设计要求，钢筋绑扎符合要求，严禁跳绑。
　　八、悬臂构件和板负筋位置安装正确，悬臂构件负筋因踩踏等原因发生变形、位移的，发现一处处100元罚款。
　　九、钢筋制作、安装必须满足规范及设计要求，若有违反，视情况进行相应处罚。
　　一十、钢筋安装需一次到位，保证一次验收合格；安装后的钢筋保证横平竖直、分布均匀、整齐美观，保护层厚度均匀满足设计要求。
　　十一、若乙方个别工人无法达到甲方管理要求，甲方有权要求乙方3日内对不符合岗位要求的工人进行无条件调整。
　　十二、因乙方施工质量造成的返工、窝工，损失由乙方自行承担。
　　七、安全文明施工要求：
　　一、严格执行《安全操作规范》，认证贯彻“安全第一、预防为主、以人为本”的方针。
　　二、乙方进场的操作人员必须进行“三级”考试合格后才能上岗，操作人员必须听从甲方和公司质安人员的指挥，做到“三不伤害”，做好“三宝、四口、五临边”的安全防护工作。
　　甲方：乙方：
　　甲方代表：乙方代表：
　　工程劳务合同13
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把县工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：
　　一、工程概况：
　　一、工程名称：县工程
　　二、工程地点：县镇村委会村。
　　三、建筑结构：（框架结构）壹栋约。
　　四、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。
　　五、承包方式：包工、包料。
　　六、工程造价暂定万元。
　　二、付款方式与结算：
　　一、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按20年《建筑工程消耗量定额》计价，下浮6后结算给乙方。
　　二、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的县造价信息进行调价。县没有列入的材料则按市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。
　　三、工期：
　　一、本工程有效工期为天。
　　二、开工时间：20年月日前（以甲方进场通知为准）。
　　三、竣工时间：（按实际开工日计算）
　　四、质量及材料要求：
　　一、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。
　　二、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。
　　三、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。
　　四、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。
　　五、工程款支付方法：
　　一、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到00地面（现浇完毕）
　　二、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。
　　三、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。
　　四、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金外，个月内一次性付清，不得拖欠。
　　五、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3赔付给乙方，以此类推。
　　六、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：
　　开户银行：
　　银行：的帐户上。
　　六、工程竣工验收及交付：
　　一、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。
　　二、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。
　　三、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。
　　七、甲、乙双方权责
　　一、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。
　　二、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。
　　四、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。
　　五、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。
　　六、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。
　　七、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。
　　八、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。
　　八、违约
　　一、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担（除乙方自身原因外）。
　　二、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。
　　三、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。
　　四、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。
　　甲方：（盖章）乙方：
　　法定代表人：法定代表人：
　　身份证号：身份证号：
　　电话号码：电话号码：
　　年月日年月日
　　工程劳务合同14
　　甲方（劳务发包方）：
　　乙方（劳务承包方）：
　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
　　一、工程概况
　　工程地址：
　　工程名称：
　　工程内容：
　　二、承包价格
　　1。室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600X700X240，单价：450元只
　　2。室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元只
　　3。消防X系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元米）。具体单价如下：探头单价：70元只
　　4。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
　　5。开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元只
　　6。由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
　　7。消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式X阀共计15000元。
　　8。消防系统调试费仅计取X系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
　　三、付款方式
　　1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
　　2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的。85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
　　四、材料及施工施工场地
　　1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
　　2。乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。
　　3。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
　　五、合同争议
　　1。出现争议甲乙双方先协商。
　　2。协商不成可向争议所在地X提起诉讼。
　　3。本合同一式两份，双方各执一份。
　　甲方代表（签字）：
　　乙方负责人（签字）：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　日期：
　　日期：
　　工程劳务合同15
　　甲方：联系方式：
　　乙方：联系方式：
　　为了加强县乡公路养护与管理，稳定提高县乡公路路况，保证公路安全畅通，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，经甲乙双方协商签订如下劳务协议：
　　第一条公路养护劳务内容
　　1、甲方将养护线路：合计公里，以劳务方式交由乙方养护。
　　2、乙方承担公路养护的内容：清扫路面、削高路肩、培路肩、清理边沟、清理塌方、填补缺口；安保设施、构造物、桥栏杆、百米桩的的维护和油漆，绿化管养、行道树的刷白等工作；做好公路巡路，特别是雨雪后的巡路，发现险情及时向公路站汇报，并积极参加抢险。
　　3、养护劳务经费：
　　线路养护劳务经费年公里元，合计元。
　　间断护栏油漆每个两元共计个，合计元。
　　警示桩油漆每个三元共计个，合计元。三项合计养护劳务经费元。
　　第二条：公路养护劳务期限
　　自年月日起至年月日止。
　　第三条：公路养护劳务质量标准
　　1、路况指标：路面整洁、路肩顺适、边坡稳定、排水良好；绿化、桥涵、安保设施保持完好状态，路况稳定，养护好路率稳中有升。
　　2、加强公路养护，及时清扫路面，保持路面整洁，清除塌方、路障，积极配合公路站对线路内的坑洞修补。
　　3、路肩整洁不积水、无堆积物、无杂草，边沟排水畅通、路面与路肩不脱节，绿化修剪治虫、管养及时，路容整洁美观。
　　4、桥头（涵顶）无跳车，桥涵排水良好，发现危桥、危涵立即上报公路站，做到桥栏、K桩、百米桩、安全设施及标志牌整洁整齐、无倾斜倒地现象。
　　5、发现塌方应立即清理，确保畅通，同时应立即向公路站报告。每次塌方在立方米以上，由公路养护站统一安排清理。
　　6、详细的公路养护质量标准以浙江省发布的《公路养护质量检查记录评分表》为准。
　　第四条：养护劳务作业安全管理
　　在养护劳务作业中，乙方应注意安全，杜绝安全责任事故的发生。
　　第五条：劳务报酬的支付方式和时间
　　1、甲方根据约定的公路养护标准对乙方进行检查考核，并依据考核结果支付乙方的公路养护劳务费。
　　2、甲方指定公路站及养工科对乙方养护线路进行巡查和检查，根据养护工作量和路况状况确定养护劳务费的支付。对达不到本协议约定的养护标准，养护检查人员及时发出限期整改通知，不按时完成整改的，视情扣除养护劳务经费。造成路况严重下降，又整改不力的，甲方有权解除养护劳务协议。
　　3、公路养护劳务经费按季度由甲方以汇款方式支付给乙方，第一季度按养护经费总额的支付，第二季度按养护经费总额的支付，第三季度按养护经费总额的支付，第四季度按养护经费总额的支付。若乙方违反协议，公路养护劳务经费按扣除后的标准支付。
　　第六条：附则
　　1、乙方同意在劳务协议期内医疗费用自理。
　　2、甲乙双方约定，甲方为乙方购买一份意外伤害保险，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期限与本协议期限相同。
　　3、本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，如给甲方造成损失、应予赔偿。终止或解除本协议，双方互不支付补偿金。
　　4、本合同一式四份，本合同一式份，甲乙双方各执份，甲乙双方签字后生效。
　　甲方：乙方：
　　年月日年月日