维保合同

　　消防维保合同
　　推荐度：
　　弱电系统年维保合同
　　推荐度：
　　维保服务协议书
　　推荐度：
　　相关推荐
　　维保合同模板锦集十篇
　　随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编收集整理的维保合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
　　维保合同篇1
　　使用单位（甲方）
　　维保单位（乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。
　　第一条日常维护保养的电梯
　　甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。
　　第二条日常维护保养内容
　　乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》（db11418）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录（见附件二）。
　　第三条日常维护保养标准
　　实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（gbt18775）、《电梯制造与安装安全规范》（gb7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（gb16899）的相关规定。
　　除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：
　　第四条日常维护保养期限
　　本合同期限年个月，自年月日起至年月日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满15日前重新签订合同。
　　第五条日常维护保养费
　　维护保养费（元）总计元（人民币），大写：。
　　第六条结算方式
　　（一）甲方按（月季半年年）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：
　　（二）支付方式：支票汇到乙方指定帐号。
　　第七条日常维护保养方式：清包半包大包。
　　半包维保中更换零部件单件在元以内的，由乙方免费提供。
　　第八条乙方抢修服务：。
　　抢修服务时间（困人除外）：。
　　第九条驻场：乙方（是否）提供驻场作业服务（驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中）。
　　驻场作业人员职责：
　　第十条甲方权利、义务
　　（一）权利
　　1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。
　　2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。
　　（二）义务
　　1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：
　　（1）产品合格证；
　　（2）使用维护说明书；
　　（3）电气原理图；
　　（4）电气敷设图；
　　（5）安装说明书；
　　（6）电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；
　　（7）电梯运行全部记录；
　　（8）故障及事故记录；
　　（9）改造、重大维修原始记录；
　　（10）北京市特种设备登记卡；
　　（11）电梯施工自检记录；
　　（12）上年度的检验报告；
　　2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。
　　3、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：
　　（1）负责电梯钥匙的使用管理；
　　（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；
　　（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。
　　如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。
　　4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。共3页，当前第1页123
　　5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。
　　6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。
　　7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。
　　8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。
　　第十一条乙方权利、义务
　　（一）权利
　　1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。
　　2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。
　　（二）义务
　　1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。
　　2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。
　　3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。
　　4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。
　　5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。
　　6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。
　　7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。
　　8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。
　　9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。
　　10、不得以任何形式分包、转包。
　　第十二条违约责任
　　（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。
　　（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
　　（三）甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用的违约金。
　　（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照
　　标准支付违约金。
　　（五）因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。
　　（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照标准支付违约金。
　　（七）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。
　　（八）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的。，乙方还应当承担电梯复验费用。
　　第十三条合同的解除
　　（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。
　　（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。
　　第十四条争议解决方式
　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第种方式解决（任选一种）：
　　（一）依法向人民法院起诉；
　　（二）提交仲裁委员会仲裁。
　　第十五条其他约定
　　（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。
　　（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。
　　第十六条附则
　　本合同自生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
　　本合同一式份，甲方执份，乙方执份，执份。
　　甲方：乙方：
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　代表：代表：
　　签约日期：签约日期：
　　维保合同篇2
　　发包人：承包人：
　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
　　第1条工程概况1。1工程地点：1。2工程内容：房屋间数室厅；总建筑面积平方米。1。3承包范围：
　　1。4承包方式：双方商定采取下列第种承包方式：（1）承包人包工包全部材料；（2）承包人包工包部分材料；承包人包工、发包人包料。1。5开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历工期（包括法定节假日）：日
　　第2条合同价款与支付2。1合同价款金额（人民币大写）：：2。2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定。（1）采用固定价格。固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括（2）采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。（3）成本加酬金2。3工程预付款合同生效后，发包人向承包人预付工程款即人民币（大写），预付款扣回的时间、比例：2。4工程款（进度款）支付（1）工程款支付方式：
　　（2）工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
　　第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。
　　第4条发包人工作4。1指派为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4。2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。4。3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4。4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4。5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4。6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
　　第5条承包人工作5。1指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5。2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。5。3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5。4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5。5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5。6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
　　第6条材料供应6。1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6。2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。6。3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
　　第7条安全生产和防火7。1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。7。2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。7。3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。7。4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的。一切经济损失。
　　第8条工程质量及验收8。1双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准（可选择优良或合格）。8。2优良工程等级增加的经济支出8。3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8。4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8。5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8。6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
　　第9条工程变更9。1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9。2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
　　第1条竣工结算1。1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。1。2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条工程保修11。1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
　　第12条违约责任12。1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。12。2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的。12。3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12。4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。12。5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12。6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12。7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12。8双方约定其它违约责任：
　　第13条争议的解决方式13。1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交大连仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
　　第14条不可抗力14。1双方关于不可抗力的约定：第15条保险第16条合同生效16。1合同生效日期：第17条合同份数17。1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：第18条合同备案、鉴证18。1合同备案、鉴证：
　　（现场签字）
　　发包方：身份证号：承包方：身份证号：
　　维保合同篇3
　　甲方：
　　法定代表人：
　　地址：
　　联系电话：
　　乙方：
　　法定代表人：
　　地址：
　　联系电话：
　　第一条、订立合同原则
　　根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过充分协商，订立本合同。由乙方对甲方使用的门禁管理系统进行有偿维护保养，合同期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止。
　　第二条、维保内容：
　　1、门禁系统的日常维护保养；
　　2、技术咨询培训服务；
　　3、系统故障的维修保障；
　　4、设备的免费升级。
　　第三条、维保工作
　　甲方和乙方签署维保合同后，乙方按维保的数量和型号进行设备检测、贴维保标，进行检测保养。
　　第四条、双方权利和义务：
　　一、甲方权利和义务
　　1。甲方应正确使用门禁设备，减少人为损坏，及时通报设备故障及运行情况，如有发现损坏应及时通知，配合乙方及时对损坏设备进行检修；
　　2。甲方应指派专管员及系统管理员协作配合，并向乙方维护工作提供必要的条件；
　　3。未经允许不得自行拆卸修理系统设备。
　　4。按合同规定向乙方支付费用。
　　二、乙方权利和义务
　　1。乙方技术员将两个月一次到现场进行例行检测，并提交测试报告（测试点由甲方系统管理员提供），确保设备正常运作；
　　2。乙方在接到检修通知后，如无特殊原因，应在接到甲方保修通知后24小时内到达现场进行维修；
　　3。应甲方要求向甲方提供免费技术咨询和培训；
　　4。应甲方要求提供重大活动的技术支持与保障；
　　5。及时向甲方通报系统运行基本状况，并提出合理意见和建议；
　　6。甲方采购本系统设备配件需经过乙方技术及质量检测，如未通过乙方检测投入使用导致损坏影响系统设备，乙方不负维保责任：
　　7。乙方提供设备的免费升级。
　　第五条、费用负担：
　　1。甲方负责上述维护保养费用？15000元人民币整；（明细见附表二）由于非乙方责任（乙方负责包括：维护保养不当、维护保养时造成系统故障）的零部件损坏、须更换设备所发生的费用由甲方负责；
　　2。乙方只收取维修器件成本费；
　　3。乙方负责所有因维修、维护、咨询、培训所发生的人工和技术费用。
　　第六条、付款方式：
　　维保费用一次性付清。
　　第七条、不可抗力：
　　系统设备遭受自然灾害及人为损坏，乙方向甲方另收维修成本费；对甲方原因损坏需收维修费及设备成本费。
　　第八条、违约处罚：
　　如因甲方因素违约，乙方可要求终止合同，甲方需支付实际使用期的维保金额；乙方违约，甲方可要求终止合同，甲方可按情节轻重扣除维保金。
　　第九条、争议解决：
　　合同执行过程中如双方发生争议，则由双方协议解决，协商不成，可向顺城区人民法院提起诉讼。
　　第十条、其它
　　其它未尽事宜，甲乙双方本着平等原则协商解决。本合同壹式二份，甲方执一份乙方执一份，具有同等法律效力，双方签字之日起生效。
　　维保合同篇4
　　甲方：
　　乙方：
　　为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。
　　一、本合同经双方代表签字盖章后生效
　　二、服务范围
　　甲方委托乙方对安装于下述位置桥式起重机实施保养服务：
　　1、有限公司车间内型号为：桥式起重机台；
　　三、服务期限。
　　自年月日起至年月日止，为期1年。
　　四、服务时间。
　　1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行，若有特殊需要，乙方可在任何时间提供服务，只需另行计费。
　　2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。
　　五、服务内容及双方责任
　　1、乙方的责任1。1本合同的服务方式为维修保养，不包括设备配件。如需更换配件需另行计费。
　　1。2每月一次派技术人员，根据国家标准及乙方的工艺和规范的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。
　　1。3提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后贰小时内赶到现场，特殊情况叁小时内到达。
　　1。4负责服务期内保养不当所造成的损坏件的免费调换。
　　1。5当发现或发生非保养责任事故时，应立即通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时，有权通知甲方停止使用该设备。
　　2、甲方的责任
　　2。1负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。
　　2。2保养时，给予乙方合理充分的停工时间并在显眼处设置标贴安全警示标志。
　　2。3使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和安全。
　　2。4负责支付非乙方保养不当所更换的起重机零部件及材料费。
　　2。5因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，需与乙方签订修理合同。
　　六、服务费用
　　根据服务形式和服务内容，保养费为：
　　起重机编号：起重机型号：型数量：台载重吨，日工作量：hd，每月每台保养费（人民币）元，年合计（人民币）元，年度起重机保养费总计（大写）：
　　七、付款方式：
　　甲方在合同生效之日起5个工作日内向受乙方支付本合同服务费用总额的50，共计人民币；余下款项在每月15日之前汇入乙方指定账户。年度服务结束前5个工作日内，乙方向甲方开具发票。
　　八、本合同不承担项目：
　　因甲方使用管理不当或人为损坏，或因不可抗力所造成的修理和更换工程。
　　九、其他
　　1、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。
　　2、在保养或维修前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必须由甲方代确认，并将更换下的废旧零件给甲方，如没有得到甲方代表确认，甲方有权视本次服务无效。
　　3、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方承担，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。
　　4、因国家颁布或修订有关标准而需要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。
　　5、乙方在实施服务后，甲方若未及时支付应付的费用，乙方有权按银行贷款利息向甲方索取违约金。
　　6、保养中产生的各类废弃物，由甲方按照当地损失管理法律法规及有关规定予以处理。
　　7、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份《另行约定》，作为本合同附件二。
　　8、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。
　　9、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。
　　10、乙方的工作内容和其它约定事项皆按原合同实行。
　　11、任何一方若需终止合同，必须提前二个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。
　　12、本合同一贰俩份，双方各执壹份，签署盖章后生效。
　　甲方：：乙方：
　　签订日期：年月日
　　维保合同篇5
　　电梯维保恶性竞争由来已久，同样的楼层住宅、同样品牌的电梯，一年维保费开价有的高达1万多元，而有的则低至2000元。维保公司为了压低成本，容易导致电梯维修保养的偷工减料。
　　3月2日，安徽省质监局、工商局联合发布《安徽省电梯维保合同》示范文本，并在全省推行使用，电梯维保双方当事人应使用示范文本，任何单位和个人不得擅自修改，确保电梯维保到位，防止维保不到位引起的电梯使用安全事故。
　　安徽省质监局介绍，20xx年下半年，该省对全省电梯日常维护保养质量进行了一次全面的监督抽查，结果显示，有近一成电梯维保不合格，电梯存有隐患。其中发现的维保问题有：垂直电梯在门系统、应急救援、机房部件、井道内部件、底坑内部件、保养记录等方面均存在问题，比如：轿门安全装置存在光幕损坏、轿门安全触板无效比例达2。66；厅、轿门清洁和润滑保养不符率达12。4；厅、轿门间隙未调整、部分变形。自动扶梯维保也存在诸多问题。电梯事故频发多为老旧小区，其主要原因是维保不到位。
　　对电梯双方在权利和义务上做出了规定，对保养时间以及对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等具体的维保内容也有具体的约束。同时，合同还要求维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据，每台电梯均应当建立独立的维保记录，维保记录一式两份，双方各保存一份，保存时间为4年。而维修与抢修记录均应当长期保存。
　　维保合同篇6
　　发包方（简称甲方）：
　　承包方（简称乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《无锡市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
　　一、概况
　　1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
　　2、装饰施工地点：区（县）路弄（村）号楼室。
　　3、住房构：房型房厅套，施工面积平方米。
　　4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
　　5、承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）。
　　6、总价款：元，大写（人民币）：其中：材料费：，人工费：；管理费：，设计费：；垃圾清运费：，税金（3。41）：；其他费用：。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
　　7、工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。
　　二、关于材料供应的约定：
　　1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
　　2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
　　3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
　　4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
　　三、关于工程质量及验收的约定：
　　1、本工程执行dbj086297《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31t301999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
　　2、本工程由方设计施工方案。
　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
　　6、工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
　　7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
　　四、有关安全生产和防火约定：
　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
　　五、关于工程价款及算的约定：
　　1、工程款付款方式列下表：
　　付款时间付款百分比金额
　　对预算设计认可签订合同之日1000元，第二次付款时扣除
　　合同签订后开工前二至五天65元
　　施工过程中工期进度过半30元
　　竣工验收当天5元
　　增加工程项目签订项目变更表100元
　　注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。
　　2、工程算：详见附件六《工程算单》。
　　3、工程保修期壹年。须工程款全部清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。
　　4、双方款项往来，均应出具收据，施工须开具发票。
　　六、其它事项：
　　1、甲方工作：
　　（1）甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
　　（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
　　（3）如确实需要拆改原建筑构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
　　2、乙方工作：
　　（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
　　（2）指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。
　　（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构及各种共用设备管线。
　　七、违约责任：
　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的支付违约金。
　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。
　　3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。
　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
　　八、纠纷处理方式：
　　1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向无锡市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向无锡市仲裁委员会申请仲裁；向人民法院提起诉讼。（将不选定的解决方式划出）
　　九、合同的变更和解除：
　　1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。
　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
　　十、其它约定：。
　　十一、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　委托代理人：法定代表人：
　　住址：地址：
　　电话：电话：
　　邮编：邮编：
　　年月日年月日
　　签订地点：签订地点：
　　维保合同篇7
　　总：
　　我店接手自动扶梯22部，客梯4部，货梯2部共计28部。目前准备投入使用36部，其中客梯2部，货梯2部、自动扶梯32部。需要维保的电梯共计10部，其中客梯2部、货梯2部、自动扶梯6部。其余自动扶梯26部因建筑公司施工移位和新加自动扶梯，由该公司负责后期维保一年。
　　物业保卫部经与公司、公司沟通，分别报价如下：
　　经综合对比有限公司北京分公司价格较为合理。此外，公司维修人员在电梯发生紧急情况时30分钟内到达现场，非紧急情况时60分钟内到达现场，公司维修人员在电梯发生紧急情况时60分钟内到达现场，非紧急情况时90分钟内到达现场。建议与公司北京分公司签订电梯维保合同。
　　物业保卫部
　　年月日
　　维保合同篇8
　　我酒店使用的两部乘客电梯（型号：GPS2），由上海三菱电梯有限公司生产，于20xx年安装调试且投入使用，至今已使用十二年之久。按照《电梯使用管理与维护保养规则》的规定，电梯年检时必须持有电梯维保合同，我单位与上海三菱电梯有限公司榆林分公司签订的维保合同于20xx年1月31日到期。由于维保期限已过，维保单位不再对我酒店电梯进行维护保养，为了不影响电梯的。正常运行，现需续签电梯维护保养合同，望领导批准。
　　维保合同篇9
　　委托单位（甲方）：
　　维保单位（乙方）：
　　为保证弱电系统安全稳定运行，经甲乙双方协商，由乙方承担甲方弱电系统维护工作。为明确双方的权利与义务等各项事宜，甲乙双方经协商，签订此合同。
　　第一条维护保养概况
　　1、工程名称：弱电维护工程。
　　2、工程地点：。
　　3、维保项目：
　　电视监控系统周界报警系统门禁管理系统楼宇对讲系统
　　大屏拼接墙系统电子巡更系统车库道闸系统电梯三方通话
　　（注：在选定对象的方框中打（），未涉及内容在中补充。）
　　4、服务内容：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。
　　5、合同期限：壹年
　　第二条具体维保内容
　　乙方应根据维保项目出具详细《维保计划书》作为本合同附件，计划书内容经甲方确认后，乙方应严格按计划书内容开展维保工作。
　　第三条维护保养期为年月日至年月日止。
　　乙方如需续约，应于合同期满前一个月提出续签意向，甲方从乙方维保、服务质量等方面综合评测后，双方友好协商无争议，可续签本合同。
　　第四条承包方式及维护保养费用
　　1、乙方在维护保养费用总价为（元）
　　2、在保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由乙方承担：
　　电阻、电容、二极管、三极管、松香、电工胶布、白胶布、扎线排、器材专用清洁剂等。
　　3、如出现设备维修更换零部件或更换设备时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的相关费用，甲方只需支付器材成本费。
　　第五条付款及结算办法
　　维护保养费支付方式：每季度支付元（元）。甲方在合同签定后将维护保养费用以每次一个季度的支付方式支付给乙方，并由乙方开具正规发票，甲方在收到乙方发票后应10日内支付款项至乙方提供的公司账号。甲方每次付款暂扣20的维护款，用于对于乙方的约束。乙方应于每季度维保工作结束后，将经甲方现场负责人签字确认后的月检、季检记录单一并交至甲方作为余款的付款凭证，甲方如无异议，应在七个工作日内支付剩余费用。
　　第六条双方权利义务
　　甲方：
　　1、甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。
　　2、乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认。
　　3、在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜，若因甲方原因造成乙方无法正常施工，由此造成损失的，责任由甲方承担。
　　4、因乙方维修不及时、服务不到位或不按照甲方规定完成维保任务，甲方有权单方面终止合同。
　　乙方：
　　1、定期检查维护各类弱电系统，使之正常运行，保证系统处于无故障状态。若因维保期间系统故障，维保方没有及时进行维修导致系统没有发挥其功能，造成甲方损失的，责任由乙方承担。
　　2、在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月次。
　　3、要有详细的月检、季检、年检记录交甲方现场工作人员签字确认。
　　4、乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。
　　5、系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内8小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏，无法修复（包括设备零配件已被市场淘汰等因
　　素），乙方须提供整改方案，并保证在个工作日内交由甲方确认并协商解决。
　　6、乙方对维修过的设备负责半年的免费保修，对更换的新设备负责壹年的。免费保修，自更换安装完毕验收合格之日起算。
　　7、乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员工伤事故及其他责任事故均由乙方承担，甲方概不负责。
　　第七条违约责任
　　甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责，并支付合同总造价15的违约金给对方。
　　如因乙方维保不力造成的责任事故，给甲方或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
　　第八条合同份数及有效期
　　本合同共五页，一式贰份，甲、乙双方各壹份。
　　本合同维护保养内容自合同签订之日起生效，维护保养期满后失效。
　　第九条争议处理
　　本合同如有未尽事宜，经双方协商后可签订补充条款。
　　甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决，不能协商解决的，可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院提起诉讼。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　法定代表人（负责人）：
　　地址：
　　公司电话：
　　公司传真：
　　管理处电话：
　　现场工作人员：
　　签订日期：年月
　　法定代表人（负责人）：地址：公司电话：公司传真：报修电话：抢修负责人：日
　　维保合同篇10
　　发包人编号：
　　承包人编号：
　　备案编号：
　　鉴证编号：
　　发包人：
　　承包人：
　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
　　第1条工程概况
　　1。1工程地点：
　　1。2工程内容：房屋间数室厅；总建筑面积平方米。
　　1。3承包范围：1。4承包方式：双方商定采取下列第种承包方式：
　　（1）承包人包工包全部材料；
　　（2）承包人包工包部分材料；
　　（3）承包人包工、发包人包料。
　　1。5开工日期：年月日
　　竣工日期：年月日
　　总日历工期（包括法定节假日）：日
　　第2条合同价款与支付
　　2。1合同价款
　　金额（人民币大写）：
　　：
　　2。2合同价款采用方式
　　双方商定本合同价款采用第种方式确定。
　　（1）采用固定价格。固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括（2）采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工算。
　　（3）成本加酬金
　　2。3工程预付款
　　合同生效后，发包人向承包人预付工程款即人民币（大写）预付款扣回的时间、比例：
　　2。4工程款（进度款）支付
　　（1）工程款支付方式：
　　（2）工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
　　发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
　　第3条施工图纸
　　双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：
　　（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
　　（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。
　　第4条发包人工作
　　4。1指派为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
　　4。2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。
　　4。3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
　　4。4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
　　4。5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
　　4。6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
　　第5条承包人工作
　　5。1指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
　　5。2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程算。
　　5。3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
　　5。4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构及各种设备管线。
　　5。5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　5。6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
　　第6条材料供应
　　6。1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
　　6。2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
　　6。3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
　　第7条安全生产和防火
　　7。1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
　　7。2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
　　7。3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
　　7。4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
　　第8条工程质量及验收
　　8。1双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准（可选择优良或合格）。
　　8。2优良工程等级增加的经济支出8。3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　8。4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
　　8。5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
　　8。6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
　　第9条工程变更
　　9。1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
　　9。2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
　　第10条竣工算
　　10。1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工算报告，办理竣工算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
　　10。2工程算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人清工程尾款。无正当理由不办理算，应承担违约责任。
　　第11条工程保修
　　11。1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
　　第12条违约责任
　　12。1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的
　　支付滞纳金。
　　12。2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人元违约金。
　　工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的。
　　12。3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　12。4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。
　　12。5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
　　12。6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
　　12。7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　12。8双方约定其它违约责任：
　　第13条争议的解决方式
　　13。1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
　　（一）提交大连仲裁委员会仲裁；
　　（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
　　第14条不可抗力
　　14。1双方关于不可抗力的约定：
　　第15条保险
　　第16条合同生效
　　16。1合同生效日期：
　　第17条合同份数
　　17。1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
　　双方约定合同副本份数：
　　第18条合同备案、鉴证
　　18。1合同备案、鉴证：（现场签字）
　　发包方：身份证号：
　　承包方：身份证号：
　　第19条其它约定