工程合同

　　空调工程合同
　　推荐度：
　　工程合同
　　推荐度：
　　建设工程合同
　　推荐度：
　　简易工程合同
　　推荐度：
　　拆除工程合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　精选工程合同集锦6篇
　　随着人们法律意识的建立，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的工程合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
　　工程合同篇1
　　工程名称：
　　工程地点：
　　合同编号：
　　（由设计人编填）
　　设计证书等级：
　　发包人：
　　设计人：
　　签订日期：
　　发包人：
　　设计人：
　　发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
　　第一条本合同依据下列文件签订：
　　1。1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1。3建设工程批准文件。
　　第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
　　序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资
　　（万元）费率
　　估算设计费（元）
　　层数建筑面积
　　（m2）方案初步设计施工图
　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
　　第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。
　　付费次序占总设计费
　　付费额
　　（元）付费时间
　　（由交付设计文件所决定）
　　第一次付费20定金
　　第二次付费
　　第三次付费
　　第四次付费
　　第五次付费
　　说明：
　　1。提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
　　2。在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
　　3。实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
　　4。本合同履行后，定金抵作设计费。
　　第六条双方责任
　　6。1发包人责任：
　　6。1。1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
　　6。1。2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
　　6。1。3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
　　6。1。。4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
　　6。1。5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
　　6。2设计人责任：
　　6。2。1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
　　6。2。2设计人采用的主要技术标准是：
　　6。2。3设计合理使用年限为年。
　　6。2。4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
　　6。2。5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
　　6。2。6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
　　第七条违约责任：
　　7。1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
　　7。2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7。1条规定支付设计费。
　　7。3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的。
　　7。4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
　　7。5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
　　第八条其他
　　8。1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
　　8。2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
　　8。3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
　　8。4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
　　8。5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
　　8。6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　8。7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
　　8。8本合同一式份，发包人份，设计人份。
　　8。9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
　　8。10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
　　8。11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　8。12其它约定事项：
　　发包人名称：设计人名称：
　　（盖章）（盖章）
　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
　　住所：住所：
　　邮政编码：邮政编码：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　开户银行：开户银行：
　　银行帐号：银行帐号：
　　建设行政主管部门备案：鉴证意见：
　　（盖章）（盖章）
　　备案号：经办人：
　　备案日期：年月日鉴证日期：年月日
　　工程合同篇2
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利的。原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：
　　一：工程地点
　　二：工期时间：三年（期满可续签合同），
　　三：结算方式：每三天结算一次，全额现金，或存入银行黑卡，确保乙方当天收到
　　四：运输计费：
　　1、泥口至转运场，8公里以内为每车人民币元。（运输税后价）
　　2、超出8公里，每公里加人民币元（运输税后价）
　　3、转运场至加工厂，12公里每吨人民币元（运输税后价）
　　4、超出12公里，每公里加人民币元（运输税后价）
　　五：挖机装车计费：
　　泥口装车每车人民币元（税后价）；转运场装车为每车人民币元（税后价）。六：合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币元，泥头车每台人民币元；乙方必须在天内组织台车辆，挖机进场开工。
　　七：甲方责任：
　　1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的情况下，发生责任费用由甲方负责。（因以上范围扣车超过24小时，甲方赔偿乙方误工费，每天每台500元人民币）。
　　2、因甲方原因造成连续停工，误工二天的从第三天开始每天每台车由甲方赔偿损失500元人民币，不可搞自然灾害除外。
　　3、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。
　　4、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。
　　5、备足资金我，按时支付给乙方运输费，若甲方不按时或无故拖延支付乙方运输费超过两天，乙方有权停工，并向甲方追讨工程费及追讨款项期间的误工费。
　　八：乙方责任：
　　1、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产；乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。
　　2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。
　　九：未尽事宜双方协商解决
　　本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式两份，甲。乙双方各执一份，此合同具有同等法律效力，
　　受法律保护，甲。乙双方共同遵守。
　　甲方：乙方：
　　电话：电话：
　　身份证号：身份证号：
　　合同签订日期：20xx年月日
　　工程合同篇3
　　甲方：
　　乙方：
　　现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：
　　一、甲方以每立方元（元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
　　二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
　　三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
　　四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后天内，以现金的方式一次性付清工程款。
　　五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
　　六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
　　甲方代表：乙方代表：
　　联系电话：联系电话：
　　时间：
　　工程合同篇4
　　甲方：
　　乙方：
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、承包方式：
　　二、甲方工作
　　1、向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设施，并说明使用注意事项。
　　2、指定边强为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查。
　　三、乙方工作
　　1、按甲方施工图纸及做法说明拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
　　2、指定为乙方驻工地代表，负责合同履行。按甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
　　4、务必做好施工现场安全防范工作，施工期间造成的安全问题由乙方承担。
　　5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　四、关于工期的约定
　　1、完工时间以乙方承诺的工期年月日前竣工。
　　2、不能按期开工或中途无特殊原因无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　3、因不可抗拒因素（工作用电、地震、雷雨等）导致施工无法进行，工期随之顺延。
　　4、工期可根据实际情况适当调整或宽限。
　　六、关于工程价款及结算的约定
　　1、按市财政局核定的价款作为付款依据。如由乙方一次性包段为人民币元，如按工期日计算，为人民币元天。
　　2、工程验收合格后一次性付清。甲方不再收取押金，但自竣工之日起1年内如出现线路问题属于乙方施工责任，由乙方负责维修及更改。
　　七、违约责任
　　1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现有线路，如造成损失，须照价赔偿。
　　2、超出工期乙方须向甲方缴纳违约金，违约金按日结算，金额按工程造价的10进行扣除。
　　八、附则
　　1、本合同一式2份，双方各执一份，具有同等法律效力。
　　2、本合同履行完成后自动终止。
　　甲方：
　　电话：
　　乙方：
　　电话：
　　年月日
　　工程合同篇5
　　甲方：
　　乙方：
　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：
　　第一条：工程承包范围
　　1。1工程地点：北京市顺义区南法信镇。
　　1。2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
　　第二条：工程承包方式及合同单价
　　2。1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。
　　2。2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。
　　2。3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
　　对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
　　第三条：工程承包内容
　　乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：
　　母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆（线）防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
　　第四条：工期和工程进度
　　41工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到0。000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。
　　第五条：项目经理与技术负责人
　　51乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是：李发友，技术负责人：熊宗旭。
　　52乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。
　　53施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。
　　第六条：工程质量
　　61乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2的经济处罚。
　　62乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。
　　63乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GBT28001：20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。
　　第七条：协作与配合
　　71在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。
　　72为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
　　73若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
　　74用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。
　　75为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。
　　第八条：月计价（结算）及拨款
　　81本合同工程每月20～30日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10作为质量保证金，工程竣工后返还5，缺陷责任期满后返还剩余部分（质量保证金的返还均不计利息）。
　　计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050020xx）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。
　　82乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的。工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。
　　83本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。
　　84为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。
　　85根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。
　　86所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。
　　87根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。
　　88本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元天计，技工按45元天计。
　　第九条：材料供应
　　91为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。
　　92用于本合同的主要材料（见附录《安装工程主要材料目录》）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。
　　93主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为10000～50000元并追究责任。
　　94乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1。3倍承担。
　　95乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。
　　96因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。
　　第十条：甲方责任
　　101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。
　　102负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。
　　103指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。
　　104负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。
　　105提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。
　　106负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。
　　107负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。
　　第十一条：乙方责任
　　111保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。
　　112乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。
　　113根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。
　　114严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。
　　115乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担其产生的一切损失和费用。
　　116乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度
　　117为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。
　　118按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。
　　119负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。
　　1110无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。
　　1111不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。
　　1112因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。
　　第十二条：安全及文明施工
　　121乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。
　　122乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。
　　123甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予乙方10000元处罚，每亡一人给予乙方30000元处罚，同时其责任事故均由乙方承担，虽然甲方给予了安全生产处罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故，工程完工后退还安全保证金。
　　124为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。
　　125乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的，甲方将不予计量。
　　126施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以3000～8000元的罚款。
　　127乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者500～1000元次的罚款。
　　第十三条：违约责任
　　131乙方有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担：
　　（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方七日观察期，情况未见改观或整改不理想时；
　　（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；
　　（3）、乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；
　　（4）、安全管理体系不健全，造成等级以上安全事故的；
　　（5）、乙方严重违约使协议不能继续履行的。
　　132乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行承担退场引起的相关损失。
　　第十四条：履约保证
　　141根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证金壹拾万元，工程竣工后无违约情况给予退还。
　　第十五条：质量保证金条款
　　151为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5，其余5在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。
　　第十六条：合同附件
　　161乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。
　　162双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。
　　第十七条：争议解决
　　171协议履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。
　　第十八条：协议生效与终止
　　本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。
　　第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。
　　甲方：（公章）乙方（公章）
　　代表：代表：
　　日期：年月日
　　工程合同篇6
　　甲方（卖方）：
　　住址：
　　身份证号：
　　联系电话：
　　乙方（买方）：
　　住址：
　　身份证号：
　　联系电话：
　　经X等友好协商，甲乙双方就甲方所有的（转让给乙方一事达成一致协议如下：
　　一、（概况
　　品牌：型号：
　　机号：
　　二、转让价格：B元。
　　三、甲方承诺
　　甲方承诺对上述转让的（享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述（。如因第三人向乙方主张（的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。
　　四、问题说明
　　（现状已由双方确认。因该（系二手旧机，甲方对于的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。
　　五、乙方应在年月日前一次性或分期（明细）将货款付至如下账户：
　　付款迟延的，乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金，迟延超过天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
　　六、因履行本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。
　　七、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。
　　甲方：
　　乙方：年月日
　　年月日