格式合同

　　合同的格式
　　推荐度：
　　销售合同格式
　　推荐度：
　　借款合同格式
　　推荐度：
　　劳动合同格式
　　推荐度：
　　房屋租赁合同格式
　　推荐度：
　　相关推荐
　　有关格式合同锦集十篇
　　随着人们法律意识的加强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的格式合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　格式合同篇1
　　修建方：（以下简称甲方）电话：13985277123承建方：（以下简称乙方）电话：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就修建房屋、工程合作事项协商达成一致，签订本建筑合同，具体事项如下：
　　一、工程地址：
　　镇远县羊坪镇中街，上至胡松鹤，下至刘大炮家。
　　二、甲方现要修建的。房屋为四楼壹底。
　　三、甲方负责钢筋水泥、砂、门窗、扶手、地板砖材料。（注：乙方在打线胶板当天甲方包生活费壹餐）。
　　四、乙方承包该工程的内容：
　　1、采用扫地出门方式（全包干式）。
　　如：支撑模板（含木板、木方、铁钉、铁线）和电锯钢筋制作安装，浇砼（含保养），砌砖、内外顶棚、批灰、粉刷、安地板瓷砖、厨房、洗手间、楼梯等。
　　五、乙方必须按照甲方的要求施工。
　　六、乙方在修建过程中，必须严格执行国家施工安全操作规程，坚决杜绝任何违反安全操作规程的施工行为。如出现安全事故一切由乙方负责，甲方不承担任何责任。
　　七、承包单价：
　　按实际面积计算，每层楼打线胶每平方米为242。00元。
　　八、付款方式：乙方每修建完一层楼后付工钱65，然后每层楼批灰、粉刷、安地板完工后付工钱3000。00元，房屋全部修建完工，经甲方验收合格后，付清该工程尾款。
　　九、乙方在修建过程中，不得以任何理由拖延工期。除特殊情况外，如乙方在修建该工程时，又承包其它工程等原因，造成该工程停工三天，甲方有权叫其他工程队进场施工，如乙方进行阻挡，所造成的损失由乙方负责。
　　十、该工程的工期为20xx年底完工，乙方必须保质保量完成，如20xx年底完成不了，所造成损失由乙方承担。
　　十一、以上合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字之后本合同立即产生法律效力。
　　甲方签字：
　　乙方签字：
　　20xx年月日
　　格式合同篇2
　　出租方（简称甲方）：
　　承租方（简称乙方）：
　　经甲乙双方协商，特订立本合同，以便合同遵守。
　　一、出租房屋坐落地址：路号号楼单元室；
　　二、租赁期从20xx年9月1日起至20xx年8月30日止；
　　三、租金：1800元月，乙方每3个月向甲方缴纳租金人民币5400元整，不得转租。
　　四、乙方应按时交纳房租及水电费，保证租赁房屋安全，如造成房屋损坏，应负责恢复原状或赔偿经济损失；
　　五、租赁期间，如遇房屋拆迁等特殊情况，甲方应提前一月通知乙方，乙方应在一月内搬出；
　　六、租赁期满或合同解除，乙方必须按时搬出全部物件；
　　七、一方违反约定，另一方可以解除合同；
　　八、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。
　　出租方（签章）：承租方（签章）：
　　年月日年月日
　　格式合同篇3
　　劳务发包人（简称甲方）：劳务承包人（简称乙方）：
　　依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关行政法规，经甲乙双方协商达成一致定立本合同，其有关事宜如下：
　　第一部分：工程概况
　　（1）本工程属二层基础，一层商品住宅楼，前后和东山墙为37cm砖，西山墙为24cm砖，开挖深1。6m，宽1。2m，要求40cm素土，30cm三七灰土，楼顶为楼板棚顶，上面用架木做造型，上楼板属于甲方。
　　（2）上下水、暖、电、刮瓷、油顶、不属于本合同范围，白灰属于乙方，室内房心土由甲方供应。
　　（3）建筑面积按前墙的长乘以面积的宽为平方米，其中前墙长为米乘宽米，另加前后出檐公分，一层面积共计工程总造价为人民币大写元整（元）
　　（4）本合同承包为包工不包料形式，所有建筑用料由甲方提供，且甲方需保证三通，水通、电通、路通、包括用料的保障。
　　第二部分：付款方式及开竣工日期
　　（1）开工时预付40的工程款及其生活费：
　　（2）一层顶封后预付40的工程费。
　　（3）其余20的工程款项在工程竣工验收后一次性付清。
　　第三部分：工程质量
　　（1）本工程质量归双方研究要求达成合格，内墙为砂灰墙面。
　　（2）本工程按图纸施工，中途需改动的地方必须经双方协商一致方可操作。
　　（3）由于甲方材料不合格，造成的质量问题由甲方承担，乙方造成的质量不合格问题由乙方承担。
　　第四部分：乙方责任
　　（1）乙方有责任教育工人严格控制执行操作规程，安全施工，防炎，防盗。
　　（2）在施工过程中，因甲方材料不足，水不通，电不通，造成的务工损失由甲方负责。
　　（3）安全问题由甲方造成的安全问题由甲方负责，由乙方造成的安全问题由乙方负责。
　　第五部分：甲方责任
　　（1）未能按合同履行自己应尽的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此而发生的实际损失
　　（2）工程未验收，甲方提前使用，由此而发生的质量或其它问题由甲方承担责任。
　　第六部分：本合同的生效及终止
　　（1）本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
　　（2）本合同自签订之日起生效。
　　（3）本合同待工程结束后由甲方付款剩余款项而自行终止
　　甲方签字：
　　乙方签字：
　　年月日
　　格式合同篇4
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　甲乙双方经过友好协商，本着平等互利，共同发展的原则，乙方委托甲方买卖如下商品：
　　一、合同标的：
　　（1）买卖品名：
　　（2）买卖数量：
　　（3）品质规格：
　　（4）买卖价格范围：
　　（5）包装：
　　二、委托买卖期限：
　　三、甲方责任：
　　（1）甲方按照乙方每次最终传真件标明的品种、价格、数量、买卖期限，在甲方所属的《中国钢铁产业网》发布买卖公告。
　　（2）确定中标人后，乙方按照公告公布的合同与中标人签定购销合同且交易双方分别向我网交纳相当于合同总额的履约保证金后即意味着甲方已完成乙方的委托交易。甲方向乙方收取合同总额的的委托佣金。甲方佣金的取得从乙方交纳的履约保证金中扣除。
　　（3）购销合同的签定，由乙方与中标人自行签定，甲方起中介作用。在乙方与中标人签定的购销合同的执行过程中，如出现经济纠纷，甲方不承担任何法律责任。
　　四、乙方的权利和义务：
　　（1）在委托甲方买卖前，乙方必须以书面形式对委托买卖的品种、数量、价格、品质要求、招标期限等内容进行确认。乙方的最终传真件标明的价格和数量作为委托甲方买卖的依据。
　　（2）经过甲、乙双方确认的关于每次买卖价格、买卖品种和数量等内容的传真件，将作为本合同的附件，具有同等法律效力。
　　（3）在甲方公告后，乙方不得对委托甲方的买卖价格和数量进行任何变动。
　　（4）乙方自行与中标人签定购销合同，并向我网交纳相当于合同总额的履约保证金。同时乙方向甲方交纳合同总额的的委托买卖佣金，并允许在履约保证金中扣除。
　　（5）对于乙方与中标人出现的贸易纠纷，乙方可委托甲方进行调解。
　　五、声明及保证
　　乙方在此确认，甲方所属的《中国钢铁产业网》是乙方在合同委托期限内的合法委托买卖代理单位，并严格按照合同条款交纳保证金及佣金。
　　六、协议期限
　　（1）本协议自双方签署盖章之日起生效，有效期为年月日至年月日本协议期限届满时，双方可就延期问题重新协商。
　　七、协议的终止
　　（1）本协议因以下任何原因而终止：本协议期限届满；经双方协商同意终止本合同；
　　（2）本协议的提前终止不应影响合同双方于本协议提前终止日之前根据本协议已产生的权利和义务。
　　八、争议解决与适用法律
　　（1）如合同双方就本协议内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
　　（2）本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。
　　九、其他：
　　（1）甲、乙双方的委托交易合同一经签定，即具有法律效力。任何合同条款的修改，都必须经过甲、乙双方的同意，并以文字的形式加以确认。
　　（2）本协议的任何一方未能及时行使本协议项下的权利不应被视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。
　　（3）如果本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，则该条款被视为删除。但本协议的其余条款仍应有效并且有约束力。
　　（4）本协议对每一方的继承人和受让人均有约束力。
　　（5）本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　法人代表法人代表
　　法定地址：法定地址：
　　开户行：开户行：
　　帐号：帐号：
　　格式合同篇5
　　甲方：杭州辰光商务信息有限公司？？？邮编：310009
　　地址：杭州市郭东园路8号（中闽大厦16f）电话：057187707071
　　乙方：邮编：
　　地址：电话：
　　甲乙双方经友好协商，就乙方成为甲方《中国企业黄页在线》销售代理商事宜达成以下协议。
　　第一条：代理原则
　　1甲方授权乙方为《中国企业黄页在线》的销售代理商。
　　2乙方在代理甲方产品的过程中，不得以任何形式损害甲方的声誉和利益。
　　3乙方须按实际情况填写《杭州辰光商务信息有限公司代理商申请登记表》如登记表中内容变更，乙方应在七天内书面通知甲方。
　　4乙方可以对甲方的工作做出评价和投诉，具体事宜请与甲方联系。
　　5乙方代理的市场区域为
　　第二条：甲方的权利和义务
　　1甲方拥有产品价格的制定权及发布权。
　　2甲方负责产品的广告宣传工作。
　　3甲方有权根据本协议的有关规定监督、检查乙方的协议执行情况，并在一定时间内考核乙方所完成的工作进度和市场行为，并有权决定是否保持其代理资格，乙方试运营二个月，合格者将正式颁发“授权书”。
　　4甲方负责向乙方或其客户提供技术支持，协助乙方做好宣传、销售、培训和售后服务工作。
　　5甲方对产品进行不断的。升级，保证其产品的先进完善性，并提供给乙方及其客户。
　　6对于乙方提供的关于产品功能或其他方面的合理化建议，甲方认可后将对产品进行升级，无偿进行更改并提供升级产品给乙方及其客户。
　　7甲方若对产品代理价进行更改，须提前半个月以书面的形式通知乙方。
　　第三条：乙方的权利与义务
　　1乙方可获得甲方的销售培训及电话技术支持。
　　2配合甲方跨地区性或全国销售宣传活动，努力开拓市畅？
　　3乙方有义务遵守有关的商业秘密，并以书面形式每月一次向甲方书面或电子信件汇报当地的市场动态及其行销计划和策略。
　　4乙方在媒体上刊登的代理产品价格和实际销售价不得低于甲方制定的统一市场零售价。如有证据证明乙方违反甲方的限价规定（如低价销售现象）并不能改正的，甲方有权要求乙方赔偿，情节严重的，甲方有权终止对乙方的代理授权，并取消其区域代理资格。
　　5乙方对所售产品客户必须建立完整的客户服务档案，甲方须对客户进行备案保存。
　　6乙方可以在甲方授权范围内以“某某地区代理”的名义但不能以“独家代理”等具有排他性的名义进行宣传及商业活动。
　　第四条：黄页价格、保证金及预付款、财务结算
　　1黄页的价格详见附件。
　　2乙方在本协议签订之日起，按照甲方网站上指定的支付方式向甲方支付保证金1000元人民币，并预付不低于3000元人民币的登录费。
　　3保证金及预付款的使用、管理遵照相关规定，如未有违反相关规定，保证金在本协议终止后全额退还给乙方。
　　4结算：
　　a乙乙方代理登录中国企业黄页在线，须在乙方预付登录费足够支付的前提下，由乙方在确认付款后开通，同时甲方将从乙方预付登录费中自动扣除乙方开通黄页的登录费用，每月25日甲乙双方应对上月26日至本月25日登录开通的黄页数量及清单进行核对，并由甲方给乙方开据相应登录款项的发票。
　　b甲方为乙方每月开据的发票金额为：上月26日至当月25日乙方向甲方支付的黄页代理登录费的金额。
　　c当乙方未能按a的规定全额支付开通黄页登录费时，甲方核实后有权取消对应黄页的服务，同时保留法律追索权。由此带来的与客户之间的法律纠纷均由乙方承担责任。
　　d本协议到期或者因双方因任何原因终止本协议执行，乙方已支付预付款在扣除应付款项后在仍有余款时，甲方在协议终止后30日内将余款退还乙方。
　　第五条：协议期限
　　乙方的代理期限为年月日至年月日。
　　第六条：争议解决
　　在协议执行期间如果双方发生争议，双方应友好协商解决，如果协商解决不成，双方同意提交当地仲裁委员会进行仲裁。
　　第七条：附则
　　本合同如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份，经签字、盖章后生效，两份协议书具有同等效力。本合同传真复印件有效。
　　甲方：杭州辰光商务信息有限公司？乙方：
　　盖章：盖章：
　　甲方授权代表：乙方授权代表：
　　年月日年月日
　　格式合同篇6
　　甲方：公司
　　乙方：食府
　　经双方领导协商，签字协议如下：
　　一、甲方为乙方的专供商，供货期限x年xx月xx日至年月日止。合同期间甲方单独为乙方提供xx，乙方不再从其它渠道进货，如发现从其他渠道进货的问题。乙方应承担甲方的经济损失。甲方单独与乙方配送货物，如甲方违反规定乙方追究甲方经济责任并承担乙方全部损失。
　　二、甲方为乙方提供的商品，应符合食品卫生要求，如有质量问题，乙方可退货，由甲方承担商品损失。
　　三、甲方按乙方约定的时间，数量送货，不得拖延。
　　四、乙方每月x号给甲方结帐。乙方不得拖欠甲方货款。
　　五、甲方提供乙方完善的售后服务，保证产品质量、送货时间。如甲方价格不合理，质量出现问题，服务违反乙方规定，乙方可以从其它渠道进货，并要求甲方赔偿乙方一切经济损失
　　六、为保证双方的诚信合作，甲方需为乙方质押一定金额的保证金，金额为元。如因甲方的过失给乙方造成的经济损失，乙方直接可从甲方的保证金中扣除。
　　七、以上双方如违反者，可到当地法院起诉解决。
　　甲方盖章：乙方盖章：
　　负责人签字：负责人签字：
　　年月日年月日
　　格式合同篇7
　　合同编号：
　　委托方（甲方）：某某有限公司
　　受托方（乙方）：
　　本合同甲方委托乙方研究开发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。（合同中空白的地方填“无”）
　　第一条本合同研究开发项目的要求如下：
　　1。技术目标：
　　2。技术内容：
　　3。技术方法和路线：
　　第二条乙方应在本合同生效后日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：
　　1。
　　2。
　　3。
　　4。
　　第三条乙方应按下列进度完成研究开发工作：
　　1。
　　2。
　　3。
　　4。
　　第四条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：
　　1。技术资料清单：
　　2。提供时间和方式：
　　3。其他协作事项：
　　本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：
　　第五条甲方应按以下方式支付研究开发经费、报酬：
　　1。研究开发经费和报酬总额为元人民币整。其中
　　（1）
　　（2）
　　（3）
　　（4）
　　2。研究开发经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：
　　（1）
　　（2）
　　（3）
　　（4）
　　乙方开户银行名称、地址和帐号为：
　　开户银行：
　　地址：
　　帐号：
　　3。双方确定，甲方以实施研究开发成果所产生的利益提成支付乙方的研究开发经费和报酬的，乙方有权以的方式查阅甲方有关的会计帐目。（可选项）
　　第六条本合同的研究开发经费由乙方以的方式使用。甲方有权以的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。
　　第七条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
　　1。
　　2。
　　3。
　　4。
　　第八条未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。
　　第九条在本合同履行中，研究开发全部失败的全部返还委托方支付的报酬或经费，部分失败的返还委托方支付的部分报酬或经费。
　　第十条在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在1日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的。，另一方有权要求予以赔偿。
　　第十一条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：（或附加签一份保密协议）
　　甲方：
　　1。保密内容（包括技术信息和经营信息）：保密信息指不为公众所知，又能为其所有者带来经济效益的所有信息、数据或技术，包括但不限于提供方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、合同、价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件；保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的。
　　2。涉密人员范围：
　　3。保密期限：自20年月日至20年月日止。
　　4。泄密责任：一方违反本协议的规定，应承担违约责任，违约方应向守约方支付违约金元人民币，违约金的具体数额由双方协商确定。违约金可以根据双方确定的保密信息等级确定不同的违约金，例如：特级保密、一级保密、二级保密等。
　　乙方：
　　1。保密内容（包括技术信息和经营信息）：保密信息指不为公众所知，又能为其所有者带来经济效益的所有信息、数据或技术，包括但不限于提供方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、合同、价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件；保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的。
　　2。涉密人员范围：
　　3。保密期限：自20年月日至20年月日止。
　　4。泄密责任：一方违反本协议的规定，应承担违约责任，违约方应向守约方支付违约金元人民币，违约金的具体数额由双方协商确定。违约金可以根据双方确定的保密信息等级确定不同的违约金，例如：特级保密、一级保密、二级保密等。
　　第十二条乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：
　　1。研究开发成果交付的形式及数量：
　　2。研究开发成果交付的时间及地点：
　　第十三条双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：
　　1。
　　2。
　　3。
　　4。
　　第十四条乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果、不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当向甲方支付违约金元人民币。
　　第十五条双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第种方式处理：
　　1。甲（甲、乙、双）方享有申请专利的权利。
　　专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：
　　（1）技术秘密的转让权归甲方所有
　　（2）技术秘密的使用权：归甲方所有
　　（3）相关利益的分配办法：归甲方所有
　　双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：
　　第十六条乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。
　　第十七条乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
　　第十八条乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归甲（甲、乙、双）方所有。
　　第十九条双方确定，乙方应在向甲文交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
　　1。技术服务和指导内容：
　　2。地点和方式：
　　3。费用及支付方式：
　　第二十条双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：
　　1。甲方违反本合同第条约定，应当支付违约金元人民币或损失赔偿额的计算方法
　　2。甲方违反本合同第条约定，应当应当支付违约金元人民币或损失赔偿额的计算方法
　　3。乙方违反本合同第条约定，应当应当支付违约金元人民币或损失赔偿额的计算方法
　　4。乙方违反本合同第条约定，应当应当支付违约金元人民币或损失赔偿额的计算方法
　　5。乙方违反本合同第条约定，应当应当支付违约金元人民币或损失赔偿额的计算方法
　　第二十一条双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲（甲、乙、双）方享有。
　　具体相关利益的分配办法如下：甲方享有
　　乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归甲、乙、双）方所有。具体相关利益的分配办法如下：
　　第二十二条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人，项目联系人承担以下责任：
　　1。
　　2。
　　3。
　　4。
　　一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及是通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
　　第二十三条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；
　　1。因发生不可抗力或技术风险；
　　2。
　　3。
　　第二十四条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地的人民法院起诉。
　　第二十五条双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
　　1。技术秘密成果的使用权、转让权，是指特定的当事人之间依据法律规定或者合同约定所取得的使用、转让技术秘密成果的权利。具体而言，使用权是指以生产经营为目的，使用该项技术秘密成果的权利；转让权是指通过技术合同向他人提供和转让该项技术秘密成果的权利。
　　2。技术秘密：指从事生产活动所必须的、未向社会公开的、可以通过秘密方式进行转让的技术知识、工艺程序、操作方法和管理经验等不具有专利权的技术。
　　3。第二十六条与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以方式确认后，为本合同的组成部分：
　　1。技术背景资料：
　　2。可行性论证报告：
　　3。技术评价报告：
　　4。技术标准和规范：
　　5。原始设计和工艺文件：
　　6。其他：
　　第二十七条双方约定本合同其他相关事项为：
　　第二十八条本合同一式贰份，具有同等法律效力。
　　第二十九条本合同经双方签字盖章后生效。
　　甲方：北某某有限公司（公章）乙方：（公章）
　　法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）
　　地址：地址：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　电话：电话：
　　税号：税号：
　　传真：传真：
　　格式合同篇8
　　兹有工程总承包人注册商标住址作为一方（以下简称总包人），分包人注册商号，住址作为另一方（以下简称分包人）达成协议，因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定（其中有关总包人的价款详细规定除外）并同意按附表二指明的文件所述项目履行，作为承担总包合同工程的一部份，现于年月日双方同意如下条款。
　　1本分包合同（以下照此名称）中，除另有注释外，以下名称分别具有特定的意义：
　　“总包合同”指其内容援引，载明于附表一内的合同。
　　“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件，但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。
　　“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。
　　“总工程系指总包合同内所确指的工程。
　　“雇主”，“工程师”，“工程师代表”，“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。
　　“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。
　　总则
　　2
　　（1）分包人应按分包合同的规定履行，完成，养护分包工程，务必做到总包人及工程师的满意，所谓满意必须合乎情理。
　　（2）按第四条规定，分包人应提供劳务，材料，建造工场，临时工房以及为了履行，完成，养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。
　　（3）除事先取得总包人书面许可外，分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人，或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。
　　必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。
　　3
　　（1）本总包合同的各条规定，分包人应充分了解，确切明了，（但其中总包合同规定的总包价款，以及工程数量单内估算的单价等除外）分包人如需要时，可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。（价款不包括在内）
　　（2）除分包合同另有规定外，分包人应如实履行，完成，养护其分包工程，务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职，无法履行总包合同规定的义务；分包人（除另有规定外）应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。
　　本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。
　　（3）由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任，招致索赔，求偿，诉讼，损失，费用等情，分包人应予赔偿。
　　（4）此处分包人须确认：由其损害，违反分包合同势将导致总包人犯损害，违反总包合同的过失，从而对总包合同及其他负有损失的责任，此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。
　　4
　　（1）（关于提供和使用施工中架搭脚手架从略）
　　（2）总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程（其他从略）
　　工地施工与通道
　　5
　　（1）分包人按分包工程在工地施工时，必须遵循总包人同样的工作时间，对施工规定的所有合理的规章制度，材料到达和运离工地的时间等。（其余从略）
　　（2）总包人为使分包人能按分包合约顺利施工，必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分，并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。
　　（3）分包人应允许工程师，及其代表，雇员，总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所，工地场所，以便进行材料的准备贮放。
　　开工与完工
　　6
　　（1）分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作，辛勤以赴，不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。
　　但在本条本款约束下，分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务。
　　（2）在执行分包工程中，由于下列各点所造成的耽误：
　　a由环境造成或突发事件（分包人对合约失职除外）使总包人得以延期完成总包工程。
　　b由于受命作分包工程的更改，调整一一但不能引用（a）款。
　　c由于总包人破坏分包合约。
　　遇到上列情况，分包人有权要求延期完成任务，以昭公平。
　　此处必须明确，本分款（a）引用的任何情况，在分包人有权延期完成任务一则，必须在如此的前提下进行，即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人，并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。
　　（3）凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限，在本条各款含意之内，它们必作为整体的分包工程看待。
　　（4）本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知（如（1）分款提出的）以前任一时间到场开工以完成任务的含意。
　　指示与决定
　　7
　　（1）分包人在第八条约束，必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作，该项改动不论是否载明于总包合同内，都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费，得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利。再则，倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当，分包人在执行其义务后（按第14条）得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。
　　（2）总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力，尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样，分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力，不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。
　　8
　　（1）分包人务须按照下列情况更改，增添，节除其分包合同的工程：
　　a根据总包合同所规定的工程师指示，并经总包人以书面通知加以证实的事项，或
　　b由于雇主和总包人协商同意，经由总包人以书面通知的事项。
　　c经由总包人以书面通知分包人的事项。
　　本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动，必须由总包人（按a款）证实者才能作为分包工程的改动依据。
　　工程更改
　　（2）凡直接发自雇主，工程师有关分包工程改动而未经证实的指示，分包人不应予以遵从，倘若分包人接有此类直接的指示，必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示，也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下，才应遵从办理，该项书面指示总包人必将尽速送到。
　　（3）除上述情况外，分包人对分包工程不得作任何更改和变动。
　　工程更改部份的估价
　　9
　　（1）所有分包工程，经授权更改部份的估价应按本条，并根据附表三内所列款额加以增，减调整办理。
　　（2）关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算，倘其中无此单价，或其中单价不适于引用，另估的价额必须公平合理，所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。
　　（3）分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改，这项更改须由工程师加以检验测量，应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验，测量时总包人应允许分包人到场参加，在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份，亦应据此估价。
　　（4）除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外，该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成较单内规定的超额部份须加以检验测量，照例估价，其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表（3）内原定价款作必要的增删。
　　通知与索赔
　　10
　　（1）在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下，按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表，帐目，通知；同此。分包人也应向总包人递交书面的统计报表，帐目和通知以便于后者履行合同义务，上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责。
　　此项约定旨在于分包人常以不了解（他应该了解的）情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表，帐目，通知以及他的报告正是总包人所需要的。
　　（2）分包人遵循执行本分条规定时，总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力，遭遇的人为障碍，克服困难的环境，应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益，分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助，以便总包人向雇主索取此项利益，总包人在收取雇主给予的此种经济利益时，须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况，障碍，环境与执行工程无关的，总包人不负此种责任，因为分包人自己提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。
　　（3）倘如由于分包人方面违反本条（1）款内规定的理由，而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项，于是在不损害总包人的补救办法下，总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。
　　工场物料财产
　　11
　　（1）总包合同载明提供建造工场，临时厂房，材料物料一则，这种财产在某种情况下是应归属于雇主的，为了进行分包工程关系，该建造工场，临时厂房，材料，物料是由分包人提供的，但为了执行总包工程，该财产在归属雇主之前，须由分包人直接交总包人，再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。
　　（2）（关于工厂？厂房方面其它规定与疏浚吹填无关。此处从略）
　　赔偿
　　12
　　（1）分包人于执行，养护，完成其工程中。凡造成他人（包括总包人的雇员，代理人）的身体伤害。财产损失，完全负有对总包人赔偿之责，这些受到损害人如向总包人索取所有的代价，费用，开支亦须由分包人付给。
　　但倘如根据总包合同规定，总包人得以从雇主处索取该项赔偿时，总包人就无上述权利。
　　倘如前述的伤害，损失是全然由于总包人及其雇员，代理人的过失忽略等原因导致的，分包人就无须担负赔偿之责。
　　（2）在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。
　　保险
　　13
　　（1）除附表五第一部份内另有说明外，分包人必须对该表内规定的人员，为他们可能遭遇的危险，进行人身保险，该保险期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止（按14条规定）
　　（2）附表五内第二部份所列的保险单，总包人必须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止。倘如该保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房，材料或其物品遭到损坏而可以索赔的话，分包人应该取得该赔款或其损失的价值，按该两项价值较少的付给，并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目。除上述情况外，在总包工程按总包合同规定完成以前，分包人应自负分包工程的风险。或者倘如总包工程规定并非分段完成的，须等到分包工程所属的最后一段完成，在此以前分包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害。
　　（3）在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定。力求实现并维获保险事宜。任何一方如要求另一方出示相应的保险单及其付费收据，应按照办理。否则另一方可以代为进行保险，并从对方帐内扣除该项费用。
　　养护与缺陷
　　14
　　（1）倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规定总包工程须分段完成的，而分包工程列于其中最后的工段，在此最后工段完工以前，分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补（无论何种原因产生的）其缺陷并弥补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止。并按照13条内，除上述的缺陷或不够完善之处确由于雇主，他的雇员，代理人的错误与疏忽，或总包人方面的雇员，代理人的错误与疏忽引起的以外，分包人不得对该项增加的工作要求额外付款。
　　（2）在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后，分包人应维护其工程，并应修补其缺陷，弥补其不够完善之处，这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期，同一条件下进行这项弥补的工作一样。
　　在本分条款规定下，倘若系出于总包人及其雇员，代理人的疏忽，错误的缘因，致使分包人担负修补工程缺陷，弥补其不够完善之处，则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利，他应该偿付分包人为了进行修补缺陷，弥补不够完善处的合理价值。
　　付款
　　15
　　（1）在执行分包工程期间，分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内。具备书面通知递交总包人，其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款。该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图，并做好工程部份的报价，须按分包合同内载明的单价计算。（如其中未载明单价的，则参照价款计算）。
　　（2）总包人应按时根据总包合同规定迅速申请付款，在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而申请应得的价款数目和运到工地的材料费。
　　（3）总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款，应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目（或参照价款计算）付给分包人，但须按照附表（3）内指明的比率扣除留置款。一直扣到附表（3）内（如有载明的话）指明的留置款期限到达为止。
　　（4）在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的。（总包工程是分段完成的，而分包工程又是属于最后一工段的）总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人。
　　（5）在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内（按照两者中较早的为准）此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人，其中应扣除后者已经收到款项。
　　遇到如此情况：倘如总包人在其合同约束下受命于雇主，或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务，分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款。
　　（6）总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故，事端或分包工程的执行问题并不负有责任，但在工程师签发有关总包工程的养护证明（）以前，分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中，分包工程属于最后工段者不在此列。
　　总包合同的终止
　　16
　　（1）倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前，总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止，则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系。此时分包人在11条约束下（材料财产权）应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员。
　　（2）分包人的雇用关系一经宣告终止，本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效。引用第3条规定：分包人得以领取全部价款，该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的，或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格，再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格，但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目。另外，倘如在宣告此项合同终止的当天，分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用，他应当遵从总包人合理指示，将该项物件运达工地或其他处所，分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额。
　　对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益，也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益。
　　（3）倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的，那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用。就此总包人与分包人的权利相同，有如分包人因违犯之故放弃本合同，总包人也按（1）款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样。
　　分包人违约
　　17
　　（1）倘如分包人：
　　a在总包人书面进行催促下，仍没有奋力执行分包工程；或
　　b没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务，而他仍未照做。
　　c在总包人书面进行指示按照办理的情况下，拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程。或
　　d犯有倒闭行为，或与其债权人进入财产安排，或是一个进入财产清算的公司（为了重行开业自愿清算的除外）。
　　遇到此类事情，在不损害其他利益和补救办法下，总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系，可以占有其所存的材料，建筑工场及其他分包人运到工地的物件，并可以利用此种材料，物件以执行完成养护分包工程，并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部，将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项。
　　（2）合同按照这种情况终止时，引据以上条款，总包人和分包人的权利和责任就相同了，有如分包人放弃了本合同，总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则，择权而接受其放弃一样。
　　（3）总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分包人之手接收过来分包工程，可以亲自由他自己，他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份，碰到这些情况，他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来。
　　争议
　　18
　　（1）倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议，那就归属于本条规定范围之内，应当提请仲裁和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下，暂由英国土木工程协会主任委任协会仲裁。
　　（2）倘如关于总包合同方面发生争议，且总包人认为该项争议涉及或关系到分包合同工程方面，再假设双方还未同意或未委任仲裁人以履行上述条款的。话，总包人可以书面通知分包人要求将本分包合同的争执事项提交仲裁人（他已经兼管总包合同方面的争议了），如果该仲裁人愿意接受处理本合同争议的话（该仲裁以下称共同仲裁人）。遇到这种事，共同仲裁人可以在取得雇主准许下，按他自已认为公正可行的办法，决定同时或先后处理该争议，并可决定分包人作为一造对总包人与雇主为一造发生争议。并将罗列具体事实根据分包，总包合同予以证明而加以判决争议。
　　（3）倘如双方在协议同意委任仲裁人以调解本条第一分款以前，总包人与雇主在总包合同方面发生争执，就此在法院审讯期间，又是总包人认为该项争议涉及，关系到分包工程时，他可以用书面通知分包人撤销本条（1）款规定事项，由于总包人，分包人不再提出从而不存在对本合同的提请仲裁问题。
　　19
　　（1）本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部（送经修正的），“税”，“应完税人”，“应完税物品”与法令的词汇同一意义。
　　（2）分包人不应将税金列入价款之内，如他缴付给海关关长的税金，执照税，对总包人提供的可供完税的物品，后者应载明于分包合同内。
　　（3）在递送完成部份工程帐目报表要求付款时，或送上的文件含有上述情形时，分包人不应将完税款项以单独项目列入并要求偿付。
　　（4）
　　a总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目，相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数（如15条（3）款所提的）
　　b倘如皇家税关授权并发给营业证书于总包人，许其自行记帐申报税款的（在分包人可以接受的条件下）总包人应在每次付款时，代分包人填具一份完税发票，并将该完税发票记录的抄本连同付款单一并交给分包人。除上述情况外，总包人不得签发完税发票。倘使皇家税关和营业证书所许可的完税条件有所变更或撤销时总包人应立即通知分包人。
　　生效
　　（5）分包人按（4）款收到款项时（除（4）（6）款内所引述的自行记账申报税款的安排以外），应立即制备并交付于总包人一件生效的单据（其格式如同一九七二年规则SI19721147价值加税款二十一条（2）的规定）或如该条例修正本内的规定。
　　（以下四条规定都是关于在英国，总包人，分包人向皇家税关完税中办理的手续与我们无甚关系，予以删略）。
　　为证实签约关系，双方须于下节各自加盖印章铃记。
　　参照原文第13页执行条例，凡不适用的词汇，可以删除。在分包合同自签订执行日起的三十天内，应在合同上粘贴10先令印花。
　　附表一总包合同内容
　　双方签订人：
　　日期：
　　总包工程概述：
　　附表二
　　a作为分包合同部份的文件
　　b分包工程
　　附表三
　　a（分包工程）价款
　　b
　　（）留置款的百分率
　　（）留置款期限
　　c竣工时期
　　附表四总包人的设施
　　a建造工场
　　b其他设施
　　附表五保险
　　第一部份：分包人保险
　　第二部份：总包人保险单
　　总包人填写附表注意事项
　　（完备附表手续）
　　第一附表：
　　本表须明确指明总包合同及其关联的文件。
　　签订合同的日期：签约双方：与
　　建造工程：
　　关联文件：总包合同通则
　　（工程）规格
　　建筑工程清单1号等
　　总包合同及其有关文件必须明确填写。此外其他事项切勿列入。
　　第二附表：
　　凡作为分包合同一部份，和旨在明确说明分包工程的文件列入本附表，所以对分包工程的“建筑工程标价清单”，分包合同工程的图样，详细规格，单价，价款，报价单和估值均列入此表。
　　有时可能遇到分包合同工程含有总包合同内所附某一部份的建筑工程清单，规格，摘要，图样，但除摘要与某一部份允许详载于本附表外，须加注意：总包合同的单价，价格不可写入建筑工程清单之内。
　　倘如分包合同工程方面没有建筑工程标价清单，而分包工程上又须结合签附分包人的报价单或分包合同工程的估价单，应该注意这些单上不可填写与分包合同不相一致的合同条件或付款期限。在分包合同虽明显拼除此种文件（指报价单，估价单）受到任何标准印刷的条件约束，但凡与分包合同不相一致的上述文件内（）的任何规定应以删去为宜。在文字删除处由双方签署。之后，这些文件并入本附表，并写明“经由总包人和分包人同意删除并签署”。
　　本附表内有时可能结合附入分包合同的补充条件，这是为了某些特殊原因而须要这样做的，但分包合同是为适应于正常情况下的综合的准则而制订的。因此一般上说来，不应附入补充条件，因为补充条件的列入很可能引起疑惑，并与分包合同的整体不相一致。
　　在填写这些文件时，必须注意要使完竣的部份工程务须与一笔交付的款数（第三附表内指明的）确切相当，写明保证。除附于分包合同内的建筑工程清单上载明工程量是暂时规定的有待于重新衡量外，应该注写，清单上并无分包人完成的工程量与其相当的一笔付款的限制：参照9条（4）款。
　　第三附表：
　　a款数：指单纯的一笔付出的数目，分包合同内的“价款”含有工程经过授权更改而价款相应调整之意。在具有若干建筑工程清单时，所谓一笔付出的款数就指这些清单上价款总和的款数。
　　对各类型工作只单纯标以一种单价和价款，这样的分包合同格式是不宜使用的。没有此种工作上数量明确的规定的情况下，就无法得出相应一笔付出的款数。
　　b完工期间：应该作为期间长短（几个星期或几个月）来填写，不可以作为指定的日期填写。分包合同容许各不同期间做完各不同的工程。倘若要作规定的话，可以给某些合同工程指定各不同做完的时期，按所需要的指定给它们。
　　c留置款百分率：应按简易的百分率填写。
　　d留置款限度：倘须给予限度的话，应作一个简单数字填写。
　　第四附表：
　　参照分包合同第四条总包人提供分包人的设施，水电建造工场均应列入本附表内。附表内必须明确载明提供该项设施的条件，例如提供的吊车，使分包人能够进行某项施工。倘如总包人对提供此类设施给分包人要收费的话，本表内也要载明该项收费及其单价，以便于分包人累算，以及怎样付款和何时付款。正常的情况，该项收费与正式付款分开（意即单独缴交现付），不必归入分包合同里付款的条例规定内。
　　第五附表：
　　参照分包合同第13条填写。在填写本附表两部份时，双方须注意总包合同所须的各种保险由一方或另一方做到，但要避免不必要的重复。
　　第一部份：指定由分包人办理的保险。
　　第二部份：指定由总包人办理的保险单以履行总包合同通则第21条，（如果分包人欲图享有保险单内利益）。在这种情况下，分包人享有的利益应该注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。倘如分包人不得享有总包人这份保险单的利益，那么本部份可以保留空白，不用填写。
　　上述总包人用章
　　在场人：盖章处
　　上述分包人用章
　　在场人：盖章处
　　或经由上述总包人签字盖章
　　于当面递交
　　经由上述分包人签字盖章
　　于当面递交
　　格式合同篇9
　　合同编号：
　　签订时间：年月日
　　借款人：
　　贷款人：
　　为明确责任，恪守信用，双方遵照有关法律，协商一致，订立本合同：
　　第一章借款
　　第一条借款金额：（大写）（小写）。
　　第二条借款用途：。
　　第三条借款期限：自年月日至年月日止。
　　第四条在本合同期限内，借款的实际放款日和还款日以借据为准。借据是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　第五条贷款人应在借款人办理借款手续后个营业日内将借款放出。
　　第六条借款人用下列资金，但不限于下列资金，归还本合同项下借款本息。
　　（1）。
　　（2）。
　　（3）。
　　第七条本合同到期，借款人应主动归还全部借款本息。不主动归还的，借款人同意贷款人从借款人账户划收。
　　第二章借款利率和计息
　　第八条本合同项下借款利率根据国家有关规定，确定为月息千分之。
　　第九条本合同项下借款，自贷款方放款之日起计息，按日计息，按季结息，借款到期还清本息。
　　第十条经贷款人同意，借款人提前归还借款的，仍按合同约定的利率和实际用款天数计算利息。
　　第十一条借款人在贷款人结息日前应在其账户备足应付利息，由贷款人从借款人账户划收。
　　第三章担保
　　第十二条本合同项下借款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用由向贷款人提供方式担保，并另行签订合同编号的担保合同。
　　第十三条如果担保合同中约定的有关事项发生，贷款人认为足以影响担保人的担保能力的，借款人应重新提供令贷款人满意的担保。
　　第四章双方承诺
　　第十四条借款人承诺：
　　（1）按照本合同规定的用途使用借款。
　　（2）不利用借款从事违法经营活动。
　　（3）在本合同项下借款全部清偿前，借款人有任何一种改变经营方式行为（包括承包、租赁、合并，分立、股份制改造、联营、与外商合资或其他形式）时，应最迟于改变经营方式前三十天通知贷款人，并保证贷款本息的清偿。
　　（4）发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销时，保证立即归还贷款本息。
　　（5）当客观上有危及借款安全情况时（包括涉及重大经济纠纷的诉讼、财务状况恶化等），应当在事件发生后天以内书面通知贷款人，并保证贷款本息的偿还。
　　（6）按时如实提供贷款人要求的资料（包括资产负债表、损益表、所有开户行、账号、存款余额等），并配合贷款人调查、审查和检查与借款有关的生产、经营、财产等情况。
　　第十五条贷款人承诺：
　　（1）按期足额发放贷款。
　　（2）对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。
　　第五章合同的变更
　　第十六条借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前日内向贷款人提出申请，并征得担保人书面同意。
　　第十七条借款人如要将本合同项下债务转让给第三者，应经贷款人书面同意。在受让人和贷款人重新签订借款合同前，本合同继续有效。
　　第十八条借款人、贷款人任意一方需变更本合同其他条款，均应书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。
　　第十九条借、贷双方协议变更本合同内容，均应征得担保人书面同意。
　　第六章违约责任
　　第二十条借款人未按本合同约定的用途使用借款，贷款人可以停止发放尚未发放的贷款，并提前收回已经发放的部分或全部贷款，同时对违约使用部分按国家规定，在违约使用期间每日计收万分之利息。
　　第二十一条借款人未按合同约定的还款时间归还借款本息时，贷款人按国家规定对逾期贷款每日计收万分之利息。
　　第二十二条借款人违反本合同第十一条，不按期支付利息的，贷款对借款人未支付的利息计收复利。
　　第二十三条借款人违反本合同第十三条、第十四条第2项、第3项、第4项、第十七条时，贷款人可以停止发放尚未发放的借款，并提前收回已经发放的部分或全部借款。不能收回的，视为贷款逾期，贷款人有权按国家规定计收逾期代款利息。
　　第二十四条借款人违反本合同第十四条第5项、第6项时，应向贷款人支付违约金。
　　第二十五条贷款人未按本合同第五条约定向借款人提供贷款的，应根据违约金和违约天数，每日付给借款人万分之违约金。
　　第七章争议的解决
　　第二十六条在本合同的履行中发生的纠纷，双方应首先协商解决，协商不成的，可向贷款人住所地人民法院提起诉讼。
　　第八章其他
　　第二十七条
　　格式合同篇10
　　甲方（出租方）：
　　法定代表人：
　　联系（送达）地址：
　　邮编：
　　电话：
　　乙方（承租方）：
　　法定代表人：
　　联系（送达）地址；
　　电话：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的规定，甲、乙双方在平等、自愿和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方可依法出租的房屋事宜，订立本合同。
　　第一条租赁房屋情况
　　甲方出租给乙方的房屋座落在上海市杨浦区国宾路52号二层部分（具体位置详见平面位置图之斜线阴影部分），（以下简称该房屋）。该房屋计租面积为450平方米。
　　第二条租赁用途
　　乙方向甲方承诺：
　　（1）租赁该房屋仅限用于经营“某某某”店，并遵守国家和上海市有关房屋使用和物业管理的规定。
　　（2）遵守国家法律法规规章，按照本合同约定合法经营，并承担经营活动所产生的一切责任和后果；未征得甲方书面同意以及若按规定须经有关部门审批而未核准前，不擅自改变上述约定的经营业态或经营品牌。
　　第三条交付日期和租赁期限
　　1。租赁期限自租赁期满前6个月，甲乙双方可协商续租事宜，在同等租赁条件下，乙方有优先租赁权。
　　2。甲、乙双方约定：甲方于交付该房屋的3天前向乙方发出书面交付通知，乙方应按该书面通知书载明的期限受领。
　　3。甲方同意：自甲方交付该房屋之当日起说明，本合同项下所称的租赁期限均包括免租装修期。
　　4。双方同意：在免租装修期内，乙方免付房屋租金，但租赁期限内（包括免租装修期）发生的物业管理费、通讯、垃圾清运费及其他与乙方使用房屋或营业有关的各项费用均由乙方承担，支付方式和期限按有关部门（机构）的规定开具的账单或甲方的通知。物业管理费按人民币45元平方米月计算。
　　第四条租金、物业管理费支付期和支付方式
　　1。平方米天，即月租金为人民93075。00元（玖万叁仟零柒拾伍元整），其中已包含人民币45元平方米月的物业管理费。租金每叁年递增5，即20xx年4月日至20xx年4月日的月租金为人民币97729。00元（玖万柒仟柒佰贰拾玖元整）；
　　2。该房屋租金采用先付后用原则，按每两个月为一支付期。首期租金支付时间为乙方进场装修前，金额为人民币186150。00元（壹拾捌万陆仟壹佰伍拾元整），第二期支付时间为20xx年7月日前，以后乙方必须在距每一支付期开始的5天前全额付清各期租金。逾期或不足额逾期支付租金的，则每逾期一天，乙方须按月租金的0。5向甲方支付违约金。
　　3、双方同意：乙方支付租金等其他应付费用仅限以下汇款方式支付：
　　户名：
　　开户行：
　　账号：
　　甲方实际足额收到（以到帐为准）乙方某一款项的日期，为乙方实际履行该项付款义务的日期。
　　第五条保证金及其它费用
　　1。为确保该房屋及附属设施安全完好及租赁期限内相关费用的如期结算，乙方同意于本合同签订同时支付给甲方人民币186150。00元（壹拾捌万陆仟壹佰伍拾元整）作为乙方履行本合同义务的保证金。
　　2。甲方应于双方终止（解除）租赁关系、乙方已按约交还房屋，并付清所有应付费用后，且乙方按本合同第八条第8款约定向甲方提供书面文件后的3个工作日内，甲方将保证金无息返还给乙方。
　　3。因乙方违反本合同的约定而产生的欠付款项、违约金、损害赔偿金，甲方可在保证金中扣除，不足部分乙方必须在接到甲方付款通知后5天内补足。若乙方未在甲方通知中载明的期限内足额补足保证金的，每逾期一日，支付未补足部分0。5的金额作为违约金。
　　4。租赁期限内，甲方提供之上水及电力，乙方确认：在签订本合同前已查勘无误认可其容量（照明及空调用电满足乙方的实际使用需要，其他设备用电容量为KV）和管线现状。乙方应根据各类表具的计数（电表须另加计数的10作为级差损耗分摊、水表须另加计数的6作为级差损耗分摊，相关单价均按所属整栋大厦电力、上水部门出具的账单单价），按有关部门（机构）的规定开具的账单或甲方付款通知书载明的金额及期限将前述费用付清，相关违约责任等同租金。
　　5。租赁期限内，有线电话或有线电视或网络线路的开户申请和使用费用由乙方自行负责并承担；乙方若根据经营确需申请水、电新装、增加、扩容的，应经甲方同意，甲方应提供必要的协助，但不负责相关手续的申办及不承担由此产生的所有费用和任何损失。
　　6。租赁期限内，乙方应自费负责经营所需之消防、环保、卫生、质检等的申请和验收合格，签定本合同前乙方已对承租房屋现况了解清楚。
　　第六条房屋的装修和维修
　　1。租赁期限内，甲方应保证该房屋处于良好的、可使用状态。乙方应爱护并合理使用该房屋及其附属设施。
　　2。甲方维修该房屋及其附属设施，应提前十天书面通知乙方，乙方应积极协助和配合；租赁期限内，乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时（非因乙方不当使用所致），应及时通知甲方，甲方在接到乙方通知后的十日内进行维修。
　　3。因乙方使用不当或不合理使用，致使该房屋或其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责及时维修至良好、正常可使用状态；超过合理期限乙方仍不维修的，甲方可代为维修，维修费用由乙方承担。
　　4。甲方同意乙方可根据经营需要，在不影响、不破坏房屋主体结构或承重的前提下，对该房屋进行必要的装修装潢、设备添置，但其装修、设计、施工方案及相关图纸须征得甲方同意；需经有关部门审批和（或）有关相邻人、利害关系人同意的，由乙方报请有关部门审批通过和（或）获得有关相邻人、利害关系人同意后方可进行，所有相关费用由乙方承担。
　　5。租赁期限内，乙方可根据经营需要在公共部位（包括但不限于公共通道、外墙）张贴、悬挂或以其他方式设立店招、广告、标语、告示、指示牌等物品，但其具体位置、方案（包括材质、承重和立体尺寸）或图纸应事先获得甲方、有关相邻方或利害关系人的书面同意，按规定需报请有关部门审批的，由乙方自行负责报批通过并承担所有相关费用。
　　6。因乙方或相邻关系或相邻关系的其他承租方的原因，给对方或自身在装修装璜、设备添置（含广告招牌、防水、光照、噪音、排污、排烟）造成侵权或损失的，甲方可协助协商解决，但责任与甲方无关。
　　第七条甲方的权利与义务
　　1。甲方应按本合同的约定将该房屋及其附属设施完整地移交给乙方，乙方接收甲方该房屋的行为视为乙方对于该房屋处于符合乙方租赁目的和本合同约定状态的最终确认。
　　2。租赁期限内，甲方应根据乙方的要求，提供乙方办理营业执照所需的应当由甲方提供的各项文件。
　　3。有关该房屋出租之税费由甲方负责。
　　4。甲方接受乙方的租金及其他费用，不得被视作甲方放弃其向乙方追究因乙方违反本合同项下乙方须遵守及履行的任何约定而须负之责任的权利。
　　5。甲方一次或多次原谅乙方违反任何其在本合同项下的任何责任，既不构成甲方放弃追究乙方任何持续、日后的违反行为的依据，也不在任何方面减免或影响甲方追究乙方任何持续、日后的违反行为的权利和补救。
　　6。租赁期满或合同任何情形下的解除或终止后的3天内，如乙方不能全面且适当地按约完成向甲方返还该房屋及其附属设施，甲方有权选择适用下列任一措施或并列使用：
　　（1）要求乙方每逾期一日支付相当于当年日租金标准2倍的房屋使用费和违约金予甲方
　　（2）于任何时间直接进入并占有该房屋，该房屋内乙方留存的任何物品（包括：装修装潢、广告招牌、消防环保设施、水、电、通讯自添新增表具管线及相关设计施工费用等固定添附）均被视为乙方自动放弃，无偿地归甲方所有过户转让给甲方，甲方有权自行处置，且无须对乙方承担任何保管、补偿或赔偿责任。
　　7。甲方根据国家法律法规对乙方的租赁经营活动进行监督，若发现乙方有违反国家法律法规规定及本合同约定的活动，甲方有权向乙方发出限期整改通知书，乙方须及时进行整改。
　　8。甲方及经甲方同意的任何第三方有权携同该房屋未来的任何承租意向客户或有关人士在租赁结束或提前结束前6个月内的所有合理时间内视察该房屋。
　　第八条乙方的权利与义务
　　1。乙方应严格按本合同约定用途使用该房屋。乙方应促使继承人、雇员、代理人、承建商、顾客、客户和其他任何与乙方有关的人士（以下统称“该等人士”）信守本合同中乙方的相关义务和责任。该等人士的行为造成甲方损失的，应由乙方向甲方承担连带赔偿责任。
　　2。在该房屋内开展及经营其业务前，乙方应向政府有关部门取得所有规定的证照。乙方须确保该等证照在租赁期限内完全有效，同时在各方面均符合该等证照的规定。
　　3。租赁期限内，除甲方书面同意外，乙方不得以任何理由抵扣其应向甲方支付的租金和其他各项应付费用。
　　4。与乙方营业有关的各项税费，由乙方负责。
　　5。甲方可能就该房屋的各类风险向保险公司购买保险，如发生保险事故，且该保险事故的发生可归责于乙方或者如本合同第八条第1款所称的与乙方有关的“该等人士”，则乙方应承担甲方向保险公司所支付的该对应部分的全部保费。
　　6。该房屋内乙方财产保险由乙方自行负责。
　　7。租赁期满或合同任何情形下的解除或终止后，乙方须在3天内仅限将添置的可拆动的动产部分自行拆除和搬离所有乙方动产物品并向甲方返还该房屋，返还的该房屋及其附属设施应当完好并符合日常状态，如有损坏应事先修复或给予甲方相应的经济赔偿。房屋返还甲方时，甲、乙双方应办理交接手续，经甲方验收认可。其余留存的任何动产物品及装修装潢、消防环保设施、水、电、通讯自添新增表具管线及相关设计施工费用等固定添附，均须视为乙方自动放弃，无偿地归甲方所有过户转让给甲方，任由甲方处置，乙方决无异议。未按本款约定全面履行的，则每逾期一日应向甲方支付相当于当年日租金标准2倍的房屋使用费和违约金。
　　8。租赁期满或合同任何情形下的解除或终止后，乙方应当在60天内向甲方提供工商营业执照及食品公共卫生许可证注销登记核准通知或营业执照及食品公共卫生许可证住所地、经营场地变更登记核准通知（经核对原件后的复印件），乙方未按前述约定全面履行的，视为乙方未全面履行返还该房屋的义务，则每逾期一日应向甲方支付相当于当年日租金标准2倍的房屋使用费和违约金。
　　9、乙方应在20xx年月日前完成门头店招（甲方指定的区域位置，详见示意图附件）。
　　第九条变更或解除本合同的条件
　　1。租赁期间，有下列情况之一的，双方可变更或解除本合同：
　　（1）甲方或乙方因有特殊原因，经双方协商一致，甲方提前收回该房屋或乙方提前返还部分或全部该房屋的；
　　（2）因不可抗力致使该房屋及其附属设施损坏，本合同不能继续履行的；
　　（3）租赁期限内，该房屋或该房屋占用范围内的土地使用权被市或区（县）政府有关部门批准动拆迁或依法提前征用、提前收回，或司法、行政机关依法限制其房地产权利，或出现因法律、法规禁止的非甲方责任的其他情况。
　　2。变更或解除本合同的，要求变更或解除合同的一方应主动向另一方提出。因变更或解除本合同，使一方遭受损失的，除依据本条第1款第（2）、（3）项可免除责任外，应由另一方负责赔偿。
　　第十条违约责任
　　1。租赁期限内，甲、乙任何一方无法定或约定之理由解除本合同：甲方出现前述违约的，甲方应向乙方支付相当于当月租金6倍的违约金，并退回乙方已付押金（扣除乙方应付费用）和剩余租金，且须补偿装修添附部分的残值；乙方出现前述违约的，应向甲方支付相当于当月租金6倍的违约金，还须返还甲方给予乙方免租装修期的折算金额（以第一年日租金标准，按实际免租天数计算），乙方的全部装修装潢、广告招牌、消防环保设施、水、电、通讯新增表具管线及相关设计施工费用等固定添附均被视为乙方自动放弃，无偿地归甲方所有过户转让给甲方，甲方有权自行处置，且无须对乙方承担任何保管、补偿或赔偿责任。同时甲方有权视届时情形按本合同第七条第6款第（1）、（2）项约定行使权利。违约金不足抵付对方其它经济损失的，违约方还应负责赔偿。
　　2。甲方的违约责任：因甲方无权出租而造成乙方损失的，甲方应向乙方支付相当于当月租金6倍的违约金，违约金不足抵付乙方经济损失的，还应负责赔偿；
　　3。乙方的违约责任：
　　乙方有下列情形之一的，甲方有权：无条件切断水、电、煤等能源供应或选择解除本合同；甲方解除本合同的，除可无条件切断水、电等能源供应外，甲方另有权自行迁出该房屋内所有物品代为保管、收回该房屋另行出租、乙方支付甲方相当于月租金6倍的违约金、乙方承租房屋内全部装修装潢、广告招牌、消防环保设施、水、电、通讯自添新增表具管线及相关设计施工费用等固定添附均视作自动放弃归甲方所有过户转让给甲方。保证金不足抵付甲方损失的，乙方应予以赔偿：
　　（1）未经甲方书面同意：擅自将该房屋转租、转让、发包，或擅自变相转租、转让、发包、转借他人或调换使用，或擅自与他人联营联销、合作经营的；
　　（2）未经甲方书面同意：擅自变更本合同第二条第1款约定之经营范围、业态、品牌的；
　　（3）在承租房屋内改变或破坏房屋主体结构或承重的；
　　（4）利用该房屋进行违法违章活动致犯罪或者因违法违章行为被相关政府职能部门处以停业整顿或吊销许可证或营业执照之行政处罚的；
　　（5）逾期或不足额逾期支付保证金或租金或水或电等其他各项应付费用超过应付日15天的；
　　第十一条其他
　　1。双方确认：一方以EMS邮政特快专递方式向本合同约定联系（送达）地址和人员寄递书面函件的，自发出后的第二日，视为已送达。
　　2。本合同未尽事宜，可由双方协商一致后另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议的内容与本合同的内容相冲突，则以补充协议的约定为准。
　　3。双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。协商不能解决的，可依法向人民法院提起诉讼。诉讼期间，除合同解除本身外，其他条款继续履行。
　　4。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲、乙双方签章生效。
　　甲方：
　　代表人（签名）
　　日期：年月日
　　乙方：
　　代表人（签名）
　　日期：年月日日