建设施工协议

　　建设施工合同
　　推荐度：
　　建设工程施工协议书
　　推荐度：
　　建设工程施工合同
　　推荐度：
　　最新水电安装建设工程施工协议书
　　推荐度：
　　建设工程施工合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　建设施工协议
　　现如今，很多情况下我们需要用到协议，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的建设施工协议，欢迎大家分享。
　　建设施工协议1
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：
　　一、工程内容
　　包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。
　　以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
　　二、工期
　　1。开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共个日历天。
　　2。施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
　　3。因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
　　三、工程合同价款
　　经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
　　四、承建方式
　　乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
　　1。乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
　　2。施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
　　五、工程付款办法
　　1。本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30，即人民币：元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
　　2。待完成总工程80后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30，即人民币：元整。
　　3。工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20，即人民币：元整。
　　4。竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10，即人民币：元整。
　　六、程质量要求
　　1。乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
　　2。施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
　　七、工程竣工验收结算
　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
　　八、延期违约责任
　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
　　九、质保内容
　　质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
　　十、质保期限
　　以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
　　十一、双方在施工中的几项规定
　　1。施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
　　2。施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
　　3。开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合三通一平要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。
　　4。甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
　　5。乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。
　　6。工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
　　十二、合同生效与终止
　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
　　十三、本合同壹式贰份
　　甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
　　委托代表：委托代表：
　　签名：签名：
　　签订日期：签订日期：
　　建设施工协议2
　　招标人：
　　鉴于（以下简称投标人）参加项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供以下担保，
　　保证的范围及保证金额
　　一、范围及金额
　　我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：
　　1。投标人在招标文件规定的投标有效期内即年月日后至年月日内擅自撤回投标文件；
　　2。投标人中标后因为自己造成的突发情况未能按照原来时间内与贵方签订《建设工程施工合同》；
　　3。投标人中标后不能遵守招标文件的规定提供符合合同规定的条例保证；
　　4。投标人应在保函规定的时间内支付完保函的金额。
　　我方向贵方承诺的金额为人民币元。
　　二、方式及保证期间
　　我方保证的方式为：连带责任保证。
　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标后日，即至年月日止。
　　投标后通过我方同意延长投标有效期后，可更改保函的时间。
　　三、承担责任的形式
　　我方应做到以下点向贵方承担保证责任：
　　（1）代投标人向贵方支付投标保证金为人民币元。
　　（2）如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，支付金额可少于等于本保证函第一条约定的保证金额，即不少于等于人民币元。
　　四、代偿的安排
　　贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
　　我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
　　五、合同价款
　　金额（大写）：壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整（人民币）：（每平方米总价29元）元
　　六、组成合同的文件
　　组成本合同的文件包括：
　　1、本合同协议书
　　2、本合同通用条款
　　3、本合同专用条款
　　4、标准、规范及有关技术文件
　　5、工程报价单或预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　八、保函的生效
　　本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
　　本条所称交付是指
　　保证人
　　法定代表人（或授权代理人）：
　　年月日
　　建设施工协议3
　　建设方：
　　总包方：
　　分包方：
　　为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
　　一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
　　二、承包范围：无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。
　　三、工程造价及工程款支付：人民币元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5，待保修期满后14个日历天内支付。
　　四、建设方责任
　　1。负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
　　2。负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
　　五、总包方的工作
　　1。负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
　　2。负责现场临时水电的统一管理。
　　3。在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
　　4。总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
　　六、分包方的工作
　　1。负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
　　2。对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
　　3。遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
　　4。及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
　　5。自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
　　6。严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
　　7。负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
　　8。负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
　　9。按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
　　七、工程质量
　　1。分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
　　2。任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
　　八、违约责任
　　1。分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
　　2。造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
　　3。提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
　　九、其他
　　本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
　　兹证明双方签订如下：
　　建设方（签章）：法人代表（或授权委托人）：
　　总包方（签章）：法人代表（或授权委托人）：
　　分包方（签章）：法人代表（或授权委托人）：
　　签署时间：年月日
　　建设施工协议4
　　甲方：
　　法定代表人：
　　乙方：
　　工程设计人：
　　施工队负责人：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《南京市装饰装修管理条例》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
　　第一条工程概况
　　1。1工程地点：。
　　1。2工程内容和施工方法以甲方签字确认的设计图纸、乙方工程预算及工艺说明为准。
　　1。3工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。
　　（1）乙方包工、包全部材料。
　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料。
　　（3）乙方包工，甲方提供全部材料。
　　1。4工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。
　　1。5合同价款：本合同工程总价为（大写）：元。
　　1。6双方约定，本工程价款，以下列第项方式结算：
　　（1）以设计图纸所含项目、预算一次性总包，甲方无须支付超额部分款项。
　　（2）预算单价不变，按实际发生并经甲方确认的工程项目结算。乙方工程结算，除去甲方要求变更的项目，其结算价不应超过预算价的百分之。
　　第二条工程监理
　　若本工程实行工程监理，甲方应当与具有相应资质的工程监理公司签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式、监理工程师的职责及工程监理的内容书面通知乙方，乙方需配合监理公司的工作。
　　第三条施工图纸
　　双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：
　　（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各执一份。
　　（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各执一份。
　　第四条甲方义务
　　4。1甲方应在装修开工前告知物业管理单位及相邻权利人，并办好相关审批手续。
　　4。2甲方应在开工前日，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖等。
　　4。3施工期间甲方提供自来水度（水表起始度数度），电度（电表起始度数度），超过部分由乙方支付。
　　4。4甲方涉及建筑主体、承重结构、设备管线等变动的，需到有关部门办理相关手续。
　　4。5施工期间甲方仍需使用该居室的，应协助做好非作业时间的保卫、消防等项工作。
　　4。6甲方应参与装饰材料及工程质量的验收。
　　4。7施工期间甲方负责做好相邻住户的解释工作并督促乙方做好公共走道的卫生清扫工作。
　　第五条乙方义务
　　5。1乙方应将有关政策法规、规范及验收标准事先书面告知甲方。
　　5。2甲方对乙方提供的材料、工程预算、施工工艺、工程保修等提出询问，乙方应当做出真实、明确的答复。
　　5。3乙方应严格按设计图纸做好工程预算，不得故意漏项。工程预算必须标明材料品种、品牌、材质（天然或者人造材料）及工艺说明，并经甲方签字确认。
　　故意漏项是指：乙方在工程预算中主观故意漏报施工项目，以低价吸引甲方，开工后采用变更或增项手段提高工程造价的行为。包括但不限于以下几种情况：项目在设计中包含，但预算中不报；应做防水或找平层，预算不报防水或找平层价格；水电项目不分项和明细报价，只报一个总价，开工后随意加价；不注明材料品种和材质，以低价材料冒充高价材料，以人造材料冒充天然材料；低报项目单位面积或数量，开工后增加单位面积和数量；木门、橱柜等木制品不报五金配件等。
　　乙方在预算书中告知甲方的，不属于故意漏项。
　　5。4乙方应严格按设计图纸施工，严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程施工。
　　5。5乙方应保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。
　　5。6乙方应妥善保管好甲方提供的材料、设备，如有遗失或损坏，由乙方负责赔偿。
　　5。7乙方应保证施工现场的整洁，每日完工后及时清扫施工现场及受其影响的公共走道。
　　第六条工程项目变更
　　工程项目如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，并及时附上经甲方签字确认的变更图纸，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议及变更图纸，作为竣工结算和顺延工期的依据。
　　第七条材料的提供
　　7。1甲方提供的材料、设备，运到施工现场时，应通知乙方并向乙方提供相关说明书、质保书、环保检测证明，由双方共同验收并办理交接手续。
　　7。2乙方提供的材料、设备，运到施工现场时，应通知甲方，并向甲方提供相关说明书、质保书、环保检测证明，由甲方验收并签字确认。
　　7。3装饰装修材料必须符合中华人民共和国国家标准gb50325XX《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和国家室内装饰装修材料有害物质限量的相关标准，严禁使用国家明令淘汰的材料。
　　第八条工期延误
　　8。1对下列原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。
　　（1）工程量变化和设计变更；
　　（2）不可抗力；
　　（3）甲方同意工期顺延的其它情况。
　　8。2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　8。3甲方未按期支付工程款，工期相应顺延。
　　8。4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　第九条质量标准
　　双方约定本工程施工质量标准：按gb50210XX《建筑装饰装修工程质量验收规范》、gb50327XX《住宅装饰装修工程施工规范》和gb50325XX《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行。
　　施工过程中对工程质量发生争议，双方可聘请具有资质证书的质量鉴定机构对工程质量予以鉴定。经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定费用由乙方承担；经鉴定工程质量符合合同约定的标准，鉴定费用由甲方承担。
　　第十条工程验收
　　10。1双方约定分下列阶段对工程质量进行验收。
　　（1）电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收；
　　（2）瓦、木工程阶段验收（墙地砖、小型砌体、粉刷、木制品等工程项目）；
　　（3）油漆工程阶段验收（墙、顶面乳胶漆，木器漆、墙纸等工程项目）；
　　（4）工程竣工验收。
　　在进行工程阶段验收时，双方应注意隐蔽工程质量。包括：防水、电气管线、给排水管道铺设、吊顶内吊筋、龙骨等。
　　乙方应提前两天通知甲方验收，阶段验收合格后双方应在日内填写工程阶段验收单。
　　10。2在竣工验收前，对室内环境污染物浓度检测按下例第种方式处理：
　　1。进行检测；
　　2。不进行检测。
　　室内环境污染物检测，应在工程完工至少7天以后，工程交付使用前进行。检测机构必须具有相应资格，检测时，双方均应到场。
　　双方约定，检测结果符合gb50325XX《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定（室内环境污染物限量标准见附表11），检测费由甲方承担；检测不合格，检测费和治理费由乙方承担。
　　检测室内环境污染物时，由甲方自行采购的家俱、窗帘等含有污染源的物品不得进入工程现场。
　　10。3如进行室内环境污染物检测，乙方应在检测合格后日内向甲方提交书面工程竣工验收报告。
　　不进行室内环境污染物检测，乙方应在工程完工后日内向甲方提交书面工程竣工验收报告。
　　10。4甲方应在收到工程竣工验收报告后日内组织验收。
　　10。5验收合格由甲方签字确认。
　　验收不合格，甲方应提出整改意见，乙方应在日内完成整改，重新提交验收报告并承担由自身原因造成的整改费用（包括材料费、施工费等）。甲方提出整改意见后，乙方未在约定时间内完成整改的，视为工期延误，按13。4条款支付违约金。
　　甲方在约定的期限内，无正当理由不组织验收，又不提出整改意见，视为工程竣工验收合格。工程竣工验收合格日期为竣工日期，甲方应从竣工次日起承担元天的工程保管费。
　　10。6因特殊原因，部分工程或部位须甩项竣工时，应签订补充协议，明确双方权利义务。
　　甩项是指：个别工程项目由于甲方所购设备不能及时到位的原因，不能按时完工，但又不影响工程竣工验收的项目。
　　10。7竣工验收时，乙方应向甲方提交工程竣工图纸。
　　乙方向甲方提交竣工图纸的时间为年月日，共计份，图纸种类有：
　　电源控制线路竣工图纸；
　　弱电控制线路竣工图纸；
　　冷、热水管辅设安装竣工图纸；
　　第十一条工程保修
　　11。1在正常使用条件下，乙方施工的下列工程项目保修期为：
　　（1）卫生间墙、地面防水及有防水要求的房间和墙面防渗漏项目为年（不得低于5年）；
　　（2）电气管线、给排水管道、设备安装为年（不得低于2年）；
　　（3）装饰装修工程项目为年（不得低于2年）；
　　（4）木地板、厨柜年（不得低于1年）；
　　11。2甲方提供的装饰材料设备的保修，由甲方自行负责。
　　11。3保修期内，乙方应在接到保修通知之后日内派人维修，否则，甲方可委托其他单位或人员维修，所产生的费用由乙方承担（甲方原因造成返修的费用除外）。
　　11。4乙方应在工程保修期内，对施工项目产生的工程质量问题进行维修。两次维修仍不能达到质量标准的，乙方应当负责更换，不能更换的，应当赔偿损失。
　　11。5保修期从工程竣工验收合格之日起计算。
　　第十二条工程量的核实和工程款支付
　　12。1工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工工程量清单报告，甲方应在接到报告日内通知乙方，核实竣工工程数量（以下简称计量），乙方应为计量提供便利条件并派人参加。
　　甲方收到竣工工程量清单报告日内未通知乙方进行计量，乙方报告中开列的工程量视为被甲方确认，作为工程款结算的依据。
　　乙方无正当理由不参加计量，甲方自行核实，计量结果视为有效，作为工程款支付的依据。
　　乙方超出设计图纸范围且未经甲方签字确认而增加的工程量，以及乙方自身原因造成返工而增加的工程量，不予计量。
　　竣工工程量经甲方确认后，乙方应向甲方提交竣工工程款结算清单，并将有关资料
　　交甲方。甲方接到资料后日内如未提出异议，即视为同意，双方应填写工程款结算清单并签字确认。
　　12。2双方约定按以下步骤支付工程款。
　　（1）签订合同后日内，支付工程款总额的百分之，计人民币元。
　　（2）电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收合格后日内支付工程款总额的百分之，计人民币元。
　　（3）瓦、木工程阶段验收合格后日内支付工程款总额的百分之，计人民币元。
　　（4）工程竣工验收合格后，支付工程款总额的百分之，计人民币元。并于日内办理房屋移交手续。
　　12。3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式发票。
　　第十三条违约责任
　　13。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
　　13。2未办理房屋移交手续，甲方不得使用或擅自动用工程成品，造成的损坏由甲方承担。
　　13。3甲方未按期支付工程款，按元天向乙方支付违约金。乙方可向甲方发出催告通知，甲方在收到通知日后仍不支付的，乙方有权解除合同。
　　13。4由于乙方原因造成工期延误，按元天向甲方支付违约金。甲方可向乙方发出催告通知，乙方在收到通知日后仍未完工的，甲方有权解除合同。
　　13。5乙方在工程预算报价中故意漏项，所增加的工程造价由乙方自行承担。
　　13。6由于乙方责任导致室内环境污染物检测不合格，乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视为工程延误，按13。5条款支付违约金。
　　13。7乙方在所提供的材料中存在掺杂、掺假、以假充真、以次充好，或不符合双方约定材料等欺诈行为的，乙方应当以材料价款的一倍给予甲方赔偿。
　　第十四条合同争议的解决方式
　　本合同在履行过程中发生的争议，可以通过双方协商、人民调解或向装饰装修主管部门及其管理机构投诉等方式解决，协商和调解不成的，按下列第种方式解决：
　　1。向南京市仲裁委员会申请仲裁；
　　2。向人民法院提起诉讼。
　　第十五条其它约定
　　15。1工程施工产生的废弃物，由乙方负责运到甲方（或物业管理部门）指定的地点。
　　15。2施工期间，甲方将居室外门钥匙把，交给乙方保管。房屋移交时，甲方提供新锁把，由乙方当场负责安装交付使用。
　　15。3施工期间，在每日十二时至十四时、十九时至次日七时之间，乙方不得使用产生噪声或者振动的工具进行施工作业。
　　15。4由于乙方施工不当，造成甲方相邻权利人的墙体损坏、管道堵塞、渗漏水、停水停电等，乙方应当及时修复。造成损失的，由甲方先行赔偿后有权向乙方追偿。
　　15。5工程竣工交付甲方后，乙方应向甲方出具工程质量保修卡（单），承诺保修期内的义务。
　　15。6。
　　第十六条附则
　　16。1本合同经双方签字或者盖章后生效，合同履行完毕后终止。
　　16。2本合同签订后工程不得非法转包或者分包。
　　16。3本合同一式份，双方各执份，部门份。
　　甲方（签字）：
　　委托代理人：
　　年月日
　　乙方（盖章）：
　　委托代理人：
　　法定代表人：
　　年月日
　　建设施工协议5
　　合同号：
　　甲方：
　　详细地址：
　　邮政编码：
　　联系人：
　　联系电话：
　　住所：
　　乙方：
　　详细地址：
　　邮政编码：
　　法定代表人：
　　联系电话：
　　住所：
　　甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：
　　第一条工程项目概况
　　（一）项目名称：机房建设合同
　　（二）施工地址：
　　（三）双方委派的工程代表：
　　甲方代表：联系电话：
　　乙方代表：联系电话：
　　第二条工程项目的运作方式
　　（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；
　　（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
　　第三条工程项目的具体内容
　　（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。
　　（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
　　（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）
　　（四）配合甲方进行设备的调试、调测。
　　（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。
　　（六）其它与基站机房建设有关的事宜。
　　第四条工程价款与费用结算
　　（一）工程施工总价款人民币（小写）：（人民币大写：）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
　　（二）付款方式：
　　1乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30作为工程启动资金。
　　2机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的。
　　3剩余工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；
　　4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：
　　收款人：
　　开户行：
　　帐户：
　　5乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
　　第五条工程期限
　　（一）工程开工日期为：；
　　（二）施工最后期限：；
　　（三）完工时间预计：
　　第六条双方的权利和义务
　　（一）甲方的权利与义务
　　1甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；
　　2甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；
　　3施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；
　　（二）乙方的权利与义务
　　1乙方应在规定的时间内提交施工组织设计方案和施工综合进度计划，甲方对于乙方提交的施工组织设计方案和施工综合进度计划同意与否，应在日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计方案和施工综合进度计划为合同附件，应共同遵循；
　　2乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：
　　（
　　1）施工单位的营业执照及法人证明书；
　　（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。
　　3乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；
　　4乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；
　　5合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；
　　6乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；
　　7乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
　　8每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
　　第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；
　　第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
　　第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
　　第十条工程质量与验收
　　（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
　　（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
　　（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
　　（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
　　（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
　　（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。
　　（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
　　（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
　　第十一条违约责任
　　（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
　　（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
　　（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的。
　　（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；
　　（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
　　（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
　　（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
　　第十二条争议解决方式
　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
　　第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。
　　第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。
　　第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
　　甲方：（章）乙方（章）
　　代表人：（签字）代表人：（签字）
　　委托代理人：委托代理人：
　　联系电话：联系电话：
　　年月日年月日
　　建设施工协议6
　　发包人：都昌县源生环保科技有限公司（以下简称甲方）
　　承包人：（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。
　　第一条工程概况
　　（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目
　　（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧
　　（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程
　　（四）工程价款：本工程投资额约元人民币。
　　（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。
　　第二条合同工程
　　（一）开工日期：20xx年5月26日
　　（二）竣工日期：20xx年11月26日
　　（三）合同工程总日历天数180天。
　　第三条合同价款
　　（一）合同价款依据
　　1。土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
　　（二）工程结算
　　1。工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：
　　A工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。
　　B工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
　　C乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。
　　2。乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。
　　第四条质量标准
　　工程质量标准为：
　　（一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
　　在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。
　　（二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。
　　（三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。
　　第五条材料供应及机械租赁
　　（一）乙方采购材料及要求
　　1。应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。
　　2。乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
　　（二）周转材料及机械租赁：
　　乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
　　第六条安全文明施工
　　（一）乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。
　　（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。
　　（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。
　　（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
　　（五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
　　（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
　　甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。
　　第七条双方职责
　　（一）甲方职责
　　1。负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。
　　2。向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
　　3。办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
　　4。确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
　　5。组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
　　6。协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
　　7。负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
　　8。及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
　　（二）乙方职责
　　1。办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
　　2。负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
　　3。开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。
　　4。将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。
　　5。尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。
　　6。无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。
　　7。施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。
　　8。不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。
　　9。项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。
　　10。上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。
　　11。施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
　　12。负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。
　　13。自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。
　　14。搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。
　　15。自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
　　16。遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。
　　17。自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
　　18。按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的。相关费用。
　　第八条工程价款的支付
　　（一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。
　　（二）付款方式本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
　　工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
　　第九条违约责任
　　（一）甲方
　　未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。
　　（二）乙方
　　1。未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。
　　2。不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。
　　3。进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。
　　4。若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。
　　第十条争议的解决方式
　　合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。
　　第十一条其它
　　1。乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10进行处罚。
　　2。乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。
　　3。工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。
　　第十二条附则
　　合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。
　　第十三条
　　1。未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。
　　2。与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。
　　3。本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。
　　附：1、《工程质量保修书》；
　　2、议价价格表
　　3、《工程预算书》。
　　甲方单位：乙方单位：
　　甲方代表：乙方代表：
　　签约地点：
　　签约日期：年月日
　　附件1：
　　工程质量保修书
　　发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司（以下简称甲方）
　　承包方（全称）：（以下简称乙方）
　　为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
　　上述内容及合同范围内装修工程
　　二、质量保修期
　　质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
　　双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
　　1。地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
　　2。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
　　3。电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；
　　4。装修工程为2年；
　　5。室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年。
　　三、质量保修责任
　　1。属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。
　　2。发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
　　3。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
　　四、质量保修金的支付
　　本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3；
　　五、质量保修金的返还
　　甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。
　　六、其他
　　双方约定的其他工程质量保修事项：
　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建设施工协议7
　　甲方（发包方）：
　　地址：邮码：电话：
　　法定代表人：职务：
　　乙方（承包方）：
　　地址：邮码：电话：
　　法定代表人：职务：
　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第一条工程概况
　　1。工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　承包范围：
　　2。开工日期：
　　竣工日期：
　　总日历日期：
　　3。质量等级：
　　4。合同价款：
　　第二条合同文件及解释顺序。
　　第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
　　1。合同语言：
　　2。适用法律法规：
　　3。适用标准、规范：
　　第四条图纸。
　　1。图纸提供日期：
　　2。图纸提供套：
　　3。图纸特殊保密要求和费用：
　　第五条甲方驻工地代表。
　　1。甲方驻工地代表及委派人员名单：
　　2。实行社会监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：
　　第六条乙方驻工地代表。
　　第七条甲方工作。
　　1。施工场地具备开工条件和完成时间的要求：
　　2。水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
　　3。施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点：
　　4。工程地质和地下管网线资料的提供时间：
　　5。、批件的名称和完成时间：
　　6。水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：
　　7。会审图纸和设计交底的时间：
　　8。施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
　　第八条乙方工作。
　　1。施工图和配套设计名称、完成时间及要求：
　　2。提供计划、报表的名称、时间和份数：
　　3。施工防护工作的要求：
　　4。向甲方代表提供办公和生活设施的要求：
　　5。对施工现场交通和噪音的要求：
　　6。成品保护的要求：
　　7。施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
　　8。施工场地整洁卫生的要求：
　　第九条进度计划。
　　1。乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：
　　2。甲方代表批准的时间
　　第十条延期开工。
　　第十一条暂停施工。
　　第十二条工期延误。
　　第十三条工期提前。
　　第十四条检查和返工。
　　第十五条工程质量等级。
　　1。工程质量等级要求的经济支出：
　　2。质量评定仲裁部门名称：
　　第十六条隐蔽工程、中间验收。
　　中间验收部位和时间：
　　第十七条试车。
　　第十八条验收和重新检验。
　　第十九条合同价款的调整。
　　1。调整的条件：
　　2。调整的方式：
　　第二十条工程预付款。
　　1。预付工程款总金额：
　　2。预付时间和比例：
　　3。扣回时间和比例：
　　4。甲方不按时付款应承担的违约责任：
　　第二十一条工程量的核实确认。
　　乙方提交工程量报告的时间和要求：
　　第二十二条工程款支付。
　　1。工程款支付方式：
　　2。工程款支付金额和时间：
　　3。甲方违约的责任：
　　第二十三条甲方供应材料设备。
　　甲方供应材料、设备的要求（附清单）：
　　第二十四条乙方采购材料设备。
　　第二十五条设计变更。
　　第二十六条确定变更价款。
　　第二十七条竣工验收。
　　1。乙方提交竣工资料和验收报告的时间：
　　2。乙方提交竣工图的时间和份数：
　　第二十八条竣工结算。
　　1。结算方式：
　　2。乙方提交结算报告的时间：
　　3。甲方批准结算报告的时间：
　　4。甲方将拨款通知送达经办的银行的时间：
　　5。甲方违约的责任：
　　第二十九条保修。
　　1。保修内容、范围：
　　2。保修期限：
　　3。保修金额和支付方法：
　　4。保修金利率：
　　第三十条争议。
　　1。争议的解决程序：
　　2。争议解决方式：
　　第三十一条违约。
　　1。违约的处理：
　　2。违约金的数额：
　　3。损失的计算方法：
　　4。甲方不按时付款的利息率：
　　第三十二条索赔。
　　第三十三条安全施工。
　　第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议。
　　第三十五条地下障碍和文物。
　　第三十六条工程分包。
　　1。分包单位和分包工程内容：
　　2。分包工程价款的结算办法：
　　第三十七条不可抗力。
　　不可抗力的自然灾害认定标准：
　　第三十八条保险。
　　第三十九条工程停建或缓建。
　　第四十条合同生效与终止。
　　1。合同生效日期：
　　2。合同份数：
　　3。合同副本份数：
　　4。合同副本的分送责任：
　　5。合同书制定费用：
　　合同订立时间：年月
　　建设施工协议8
　　发包单位（简称甲方）：
　　承包单位（简称乙方）：
　　根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着“安全第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一致意见，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。
　　一、甲方的责任、权利和义务
　　1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。
　　2、甲方应提供本单位管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。
　　3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。
　　二、乙方的责任、权利和义务
　　1、乙方应严格遵守《安全生产法》及公司的相关制度、法律、法规和行业标准的规定。
　　2、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。
　　3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。
　　4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。
　　5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100持证上岗。
　　6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。
　　7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。
　　8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况，接受甲方的安全环保监督检查。
　　三、生产组织与协调
　　1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。
　　2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。
　　3、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。
　　4、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。
　　5、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。
　　7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
　　8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。
　　9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。
　　10、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。
　　四、其它补充条款（根据实际情况补充制定）
　　1、建筑装饰工程施工合同中第8条8。2条款中增加乙方在施工期间还应严格遵守公司的相关制度、法律法规。
　　2、建筑装饰工程施工合同中第8条8。4条款中由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和安全事故责任。
　　3、建筑装饰工程施工合同中第8条8。3条款取消。
　　五、事故处理
　　工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。
　　六、违约责任
　　1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。
　　2、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时，由乙方承担全部责任。
　　七、其它
　　1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。
　　2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。
　　3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。
　　4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
　　发包单位（盖章）：承包单位：（章）
　　法定代表人或法定代表人或
　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
　　签订时间：年月日
　　建设施工协议9
　　总包单位（以下简称甲方）：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
　　劳务分包单位（以下简称乙方）：
　　工程名称：
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《乌鲁木齐市安全生产目标责任管理办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中生产安全。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、严格贯彻执行国家、自治区、市、公司等有关行业部门的法律法规及条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行安全培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、有权对乙方作业过程中出现的安全问题进行批评、教育并督促乙方进行整改落实。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及各工种实际情况。
　　6、对乙方进行安全技术交底并进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知乙方，提出整改措施，乙方整改不力的，应当根据相关规定向甲方支付500元至5000元的违约金。乙方不执行甲方各项规章制度，经甲方警告无效的，甲方有权解除劳务分包合同，乙方应无条件退出现场，并自行承担所有损失。。
　　7、乙方自备使用的各类机械、设备、机具等要由甲方验收合格后方可使用。
　　8、甲方应对施工现场的重点部位及危险部位进行有效的处理及防护，为乙方提供安全的施工环境。
　　9、乙方针对危险部位及安全隐患提出的合理建议，甲方应采纳并进行处理。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有人员，做好安全教育。
　　2、乙方应根据甲方制定的安全施工方案及安全技术交底进行施工。
　　3、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准自觉消除一般事故隐患，对施工现场存在的重大安全隐患向甲方提出相应处理建议，防止伤亡及其他事故的发生。
　　4、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方的安全管理工作。
　　5、乙方负责人决不能纵容、包庇施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当劳务队（班组）的保护伞。
　　6、乙方在工人入场一周内应向甲方提供进场人员，不得缺人、漏人。
　　7、如果乙方职工发生因工伤亡事故，乙方应直接负责伤亡者家属的接待善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调查清楚后由责任方支付。乙方应当为职工缴纳工伤保险，如乙方未依法为职工办理工伤保险，则应对工伤亡事故承担全部责任。
　　8、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章作业，乙方负责人及班组长不得违章指挥作业。
　　9、爱护、保护各种施工现场安全防护设施、设备、警示标志及器具，并做到使用的劳动保护用品符合规定的要求。
　　10、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　11、乙方自备使用的施工机械、设备必须要有设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修记录。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　12、针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员对工人进行有针对性的安全讲话。
　　13、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标规定积极配合甲方工作。凡属乙方出现三违和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，公司将严肃处理。
　　14、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项手续，严禁出现未经教育人员上岗。
　　15、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　16、乙方任何人员进入工地现场必须戴好安全帽并系好安全帽下颌带，不准光脚、穿拖鞋及高根鞋，高空作业人员不得向下抛洒任何物体。
　　17、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证，并要保持食堂及周边环境清洁卫生，严禁食物中毒。
　　18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区从事违法犯罪行为，不得破环公共设施及工地设备材料，不得偷盗、转卖工地及他人材料物品，不得打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　20、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
　　三、其它
　　1、本协议如有其他未尽事宜，双方协商解决，并以书面协议补充约定。
　　2、乙方应当按照甲方要求的日期交齐相关手续和证件，否则除承担由此产生的责任外，还要承担上级部门或公司对甲方的处罚。
　　四、开工日期：年月日
　　竣工日期：年月日
　　本协议双方签字、盖章后生效，不得擅自更改；
　　工程完工后本协议自行终止，本协议一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，安全管理部备案壹份。
　　签章：（加盖总公司印章）签章：（加盖劳务公司印章）
　　甲方委托授权人：乙方法定代表人：
　　日期：日期：
　　建设施工协议10
　　总包单位（以下简称甲方）：
　　分包单位（以下简称乙方）：
　　工程名称：
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
　　3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
　　4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。
　　5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育有乙方负责。
　　10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
　　16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对乙方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
　　三、其它：
　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　五、补充条款：
　　补充条款如下：
　　1、乙方按甲方要求日期交齐相关手续及证件，否则除承担全部责任，还要承担上级或公司对甲方的处罚。
　　2、
　　补充条款与协议正文具有同等法律效益。
　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。
　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。
　　甲方（章）：乙方（章）：
　　甲方负责人：分包负责人：
　　年月日年月日
　　建设施工协议11
　　建设工程施工合作协议书发包人（以下简称甲方）：xx房地产开发有限公司
　　承包人（以下简称乙方）：xx建筑安装工程有限公司
　　为建设好xx房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　资金来源：
　　二：工程承包范围
　　承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用）
　　三：工程承包方式
　　承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量所购材料市场10。91取费进入决算，（材料费检测和马造20xx年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人民币包干价）。水电主材（计取1保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付2的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合费。分包项目水电费用由分包单位另行挂表。另外，电梯按每台20xx元付配合费。
　　四、合同工期
　　开工日期：甲方通知进厂为准
　　竣工日期：11层11个月完成，18层15个月完成。（从乙方破土动工开始计算）。（指承包的土建、安装工程）。
　　五、合同价格
　　本工程合同金额：暂定价约为叁仟万元，具体数额按以下条款予以确定。
　　六、结算方式
　　1、采用可调价合同，以会审后的施工图纸和工程设计变更通知单及现场签证为计算依据，按工程量据实核算。
　　2、结算依据：定额执行20xx年《省综合估价表》、及20xx年《xx省建设工程补充定额估价表》装饰采用1999年《省装饰工程综合估价表》，安装执行20xx年《全国统一安装定额省单位估价表》定额。乙方采购材料价格参照从施工至竣工期间xx市造价部门公布的市场材料信息价加权平均价下浮7（没有信息价的由甲乙双方确定价格）。不同阶段的施工工期要以监理公司和工程部负责人签证为准。定额人工按20xx年33号文件新规定执行，如有政策调整，甲方不承担任何责任。注：（不再调整）
　　3、收费标准：本工程18层楼按三类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮3个点，11层楼按三类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮3、5个点。五层及以下楼按四类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮3个点。
　　七、工程款的支付
　　1、在单位工程施工到春节期间，甲方须向乙方支付已玩擦很能够工程量的70的工程款。
　　2、在后期施工中，乙方每月25日向甲方上报经现场监理符合认可的当月完成工程量，以甲方审核的工程量为工程款支付依据，如乙方向甲方提交工程量报告后10日内，甲方未向乙表示异议，视同甲方接受该工程量报告。
　　3、甲方在每月5号前（节假日顺延）根据一份上月上报经监理、甲方审核后的已完成工程量的70支付乙方工程进度款。（如遇特殊情况双方协商解决）。
　　4。工程取得竣工验收报告合格后10天内，甲方向乙方支付至已完成工程量的90工程款；工程竣工决算审计应在业内资料上报市城建档案归档并出具归档合格备案单后6个月内完成，另外5的工程款在工程竣工验收备案并审计结束后十天内付清。
　　5。生于的5工程款作为本工程的保修金，该保修金在竣工验收合格后的二年内支付。此款项5工程量保修金，甲方在竣工验收、备案期间代乙方缴纳到市建管处，保修期满乙方到建管处领取。
　　八、违约责任
　　1、若双方中任何一方违约，违约方须向对方赔偿由此造成的实际经济损失。
　　2、甲方应以议标方式（乙方应选二家施工企业参与投标）选定乙方承接《xx号楼》工程。涉及其他二家企业参与投标，费用由乙方自付。
　　3、乙方应当确保自购的各种施工材料的产品质量和本项目工程的施工质量，若因乙方选材不当和施工中发生质量问题有乙方自行全部承担，乙方应按照《劳动法》、《安全法》用工。乙方在施工过程中如发生安全意外事故由乙方全部负责，甲方不承担任何形式的连带责任且乙方应处理好周边居民单位关系，文明施工，不扰乱市民正常生活，工作秩序。
　　4、由于乙方施工过程中存在工程质量瑕疵，并被他人发现和取证，使甲方市场信誉下降给甲方造成损失的，乙方应承担由此而产生的全部责任。若由于甲方原因造成工程停工或相关事项产生的损失由甲方全部负责。
　　5、工期每提前一天按20xx元奖励，每逾期一天按4000元罚款。若由于甲方原因造成停工工期顺延并承担相应的损失。
　　九、履保证金
　　1、本项目履约保证金200万元
　　2、该保证金小高层竣工之日起退还全款的50，高层竣工之日退还剩余的50
　　3、本保证金不计利息。甲方超期还款时，超期之日起，每天按银行利息支付。
　　十、其他事项
　　1、本协议书未尽事宜，由双方另行协商解决。
　　2、本协议与格式合同文本具有同等法律效力，在各文本内容不一致时执行本协议书的规定。
　　3、安装审定的工程量，甲方将工程款转入乙方在xx设立的银行账户，确保甲方付给乙方的工程款全部用于该项目的建设，若因工程款的流逝给甲方带来直接或间接的损失，由乙方全部负责。
　　4、乙方收到工程款后，应首先确保工人工资的支付，并将各班组收到的工资清单按月报监理和甲方工程部。否则，甲方有权按照乙方制作的工作表直接代为支付。若因乙方拖欠农民民工工资而造成的投诉、立案、曝光现象发生，每发生一次甲方将扣除乙方工程款总额的20，并在当月工程款结算中扣除，如当月工程款不满足20罚款，则顺延至下一月份扣除。必须遵守有关部门发布高温时期施工时间，违者按上述罚款。
　　5、乙方对外签订的任何材料购销合同等所产生的经济法律责任，由乙方自负全责，甲方不承担任何连带责任，甲乙双方采购的材料检验若需检测由乙方承担检测检验费。
　　6、乙方不得将本工程转包或分包。
　　7、甲乙双方按照国家有关规定办理相关手续。
　　8、甲方向乙方一次性支付风险金壹仟元整（包干价）。
　　9、凡因本协议发生争议，双方友好协商解决；协商不成时，由xx仲裁委员会裁决。
　　10、双方当事人对本协议全部条款的理解完全一致，本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份，双方各执贰份。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　代表人（签字）：代表人（签字）：
　　签约日期：
　　建设施工协议12
　　发包人：（以下简称甲方）
　　承包人：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：建筑面积约960平方米
　　资金自筹、集资建户
　　二、工程承包范围
　　承包范围：设计图纸范围内（地皮面积270）的土建、主体工程、外墙普通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯间白灰、底层地面砼层垫层。
　　三、合同工期
　　开工日期：
　　竣工日期：
　　合同工期总日历天数：天。
　　四、质量标准要求
　　工程质量标准：合格，并保证房顶不渗水。
　　五、合同价款
　　金额（大写）：约壹佰肆拾贰万零捌佰元整（：1420800元），按1480元计算。甲方不再支付其他任何费用给乙方，即不再支付任何补助费用。
　　六、合同付款方式：乙方第贰层封顶后（含基础），甲方按造价70支付前两层工程款，以后每现浇一层按造价80付款。
　　七、承包人向发包人承诺：按合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款。
　　九、相关合同条款（未用条款）：
　　（一）甲方将水、电在开工前接入施工现场，包括路道，施工过程中，所耗用的水电费用由乙方负责。
　　（二）甲方提代承担人搭建施工人员办公、临时住房的场地，积极配合内助分理施工过程中出现的有关问题。
　　（三）甲方负责处理施工场地周围地下管线以及邻近建筑物、建筑物的保护工作，乙方不承担一切税费。
　　（四）乙方承担所有施工使用的水、电费用。
　　（五）工程所需缴纳的建筑营业税及其他各种税费由甲方负责，乙方不负责任。其他的所有报建费用由甲方负责。
　　（六）乙方负责施工过程中的所有保卫、安全工作责任，并对其所有管理人员和施工人员的各种工伤情况负全部责任，甲方不需承担任何责任。
　　（七）工程如中途因甲方报建等原因停工，甲方应按完成进度进行结算，并承担与工程直接相关的。经济损失。
　　（八）相关施工要求及计算方法、违约责任：
　　l、出檐、走廊、阳台折半计算面积，屋顶如有斜屋面折半计算。
　　2、工程所需的所有用材必须符合国家标准要求，甲方须提前通知乙方，如因材料不合格造成的问题由乙方负全责，甲方还可要求返工。
　　3、排污排水系统必须布局合理，总管、水沟、化粪池要完全能够满足总栋房屋排污、散水要求。
　　4、甲方必须按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元处罚。
　　十、1、如果甲方按进度无法支付工程款，按3月息计算。
　　2、钢材品牌鸿泰或白露锰钢，水泥标号325。
　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建设施工协议13
　　建设单位：北京实兴腾飞置业发展公司（甲方）
　　施工单位：中扶建设有限责任公司（乙方）
　　监理单位：北京精正兴工程建设监理有限公司（丙方）
　　为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强安全生产管理，落实安全生产职责，保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律，建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致，订立本协议。
　　一、工程基本情况
　　工程名称：苹果园交通枢纽H地块廉租房项目：
　　建筑面积：19370平方米
　　工程地点：苹果园路
　　二、工期
　　开工日期：20xx年4月20日结束日期：20xx年9月25日
　　三、协议内容：
　　（一）施工单位责任（乙方）：
　　1、严格执行北京市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程，并严格遵守协议中所规定的条款。
　　2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。
　　3、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款，造成的生产安全事故，由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。
　　4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员，并对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
　　5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准，经常组织开展安全宣传活动。
　　6、负责施工人员入场前的安全教育培训，告知岗位安全操作规程和违章作业的危害，考试合格后方能上岗作业。
　　7、组织安全技术交底，并严格履行签字手续，对措施的执行情况进行监督检查，并督促、检查隐患的整改落实。
　　8、对特种作业人员进行培训，并对持证操作情况进行检查，将证件复印件备案，严禁无证作业。
　　9、纠正施工人员的违章、违规、违纪行为，对违反规章制度的人员，按照安全生产奖罚规定的相关条款进行处罚
　　10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备，在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。
　　11、定期组织事故应急救援预案的演练，积极参与安全宣传活动。
　　12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查，落实隐患整改。
　　13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员，必须保证从业人员身体和心理健康，因违反本条规定，造成的生产安全事故和其它事故，承担事故的责任和因此发生的全部费用。
　　15、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，安全隐患未整改或未进行有效控制，以及个人违章导致的生产安全事故，施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。
　　16、发生伤亡事故，优先抢救受伤人员，及时通知建设单位，积极进行事故调查，承担事故责任和损失。
　　17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业，施工中发生危及人身安全的情况时，有权立即停止作业及时撤离。
　　（二）、监理单位责任（丙方）
　　1、认真学习贯彻执行国家安全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。
　　2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在开工前应认真检查施工现场的安全生产条件。
　　3、工程开工前监理部门必须审查施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。
　　4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程、专项施工方案，并附具安全验算结果，施工单位负责人必须签字。
　　5、施工现场管理人员每天对施工现场安全情况进行巡视，配合安全生产主管部门做好监督管理工作，对监理过程中发现的安全隐患部位，及时书面要求施工单位整改，情况严重的，责令施工单位停止施工，并呈报建设单位，施工单位拒不整改或拒不停止施工，及时向有关主管部门报告。
　　6、监理部门在做好监理规划和工作实施细则时，应把监理对安全生产的控制实施，作为一项必要的内容列入工作规划中，规范安全控制程序。
　　7、做好每次监理例会，把安全管理工作，作为一次重要的议事内容，加强对施工单位安全管理工作的协调，对现场安全技术存在的问题进行分析总结，制定有效对策。
　　8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况，在监理日志中做好专项记录，月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析，总结控制方法。
　　9、实行安全生产逐级检查制度，监理部应实行周检、月检检查制度。
　　四、协议的生效与终止
　　1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。
　　2、本协议在完成工作内容、所有施工人员撤离施工现场后，即宣告终止。
　　十一、本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等效力。
　　建设单位：（盖章）负责人：（签字）
　　施工单位：（盖章）负责人：（签字）
　　监理单位：（签字）负责人：（签字）
　　年月日
　　建设施工协议14
　　具保证人：
　　根据xx工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。
　　第一条、保证事由
　　由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。
　　第二条、保证内容
　　1、税、费：
　　a、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等；
　　b、按国家规定施工企业应缴纳的规费；
　　c、按项目施工管理目标责任书规定向分公司上缴的管理费；
　　d、民工工资支付、材料费支付；
　　e、债务偿还。
　　2、质量、安全、文明施工、工期、违约：
　　a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等；
　　b、因出现质量事故而发生的返工整改费用；因工期延误发生的违约损失；因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。
　　3、债务：
　　拖欠的工人工资，拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程（项目专用章、项目工程技术专用章）或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。
　　第三条、保证责任
　　1、对第二条所例条款内容，由保证人承担民事责任和经济偿付；
　　2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿；
　　3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿；
　　4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产（担保）物对债权人进行清偿。
　　第四条、保证方式（可选一种或二种）
　　1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元；工程总价的xx。
　　2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后：
　　第五条、抵押担保保证权的实现
　　凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿；
　　2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人所有，不足部分，由保证人继续清偿；
　　第六条、抵押物返还
　　1、如果保证人保质量，保工期，保安全，按约定完成施工任务；且没有留下债务，保证人提供的抵押物如数归还给保证人，担保责任消失。
　　2、抵押物返还的程序是：
　　（1）工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续。
　　（2）保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，如果未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。
　　（3）保证人接收所返还的抵押物时，必须如数归还原始收据。
　　第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。
　　第八条、本合同同时为xx工程合同第43。32款的担保合同，为工程合同的组成部分。
　　保证人（单位）：
　　代表：
　　代表人身份证号码：
　　年月日
　　建设施工协议15
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。
　　四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。
　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。
　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
　　九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。
　　十、结算方式和计价标准：
　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
　　3、工人工资单价：执行35元工日。
　　4、施工措施费按取费标准的60计算；
　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙
　　方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、付款办式：
　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
　　十二、协议履约金的支付与返还
　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
　　4、具体事宜以正式施工合同为准。
　　十三、甲方责任及义务
　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
　　十四、乙方责任及义务
　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
　　十五、违约责任
　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。
　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
　　甲方：乙方：
　　法定代表人：法定代表人：地址：地址：
　　年月日