设备安装施工合同

　　设备安装施工合同
　　推荐度：
　　设备安装施工合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　（热门）设备安装施工合同
　　随着法律知识的普及，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的设备安装施工合同，欢迎大家分享。
　　设备安装施工合同1
　　发包人（甲方）：
　　承包人（乙方）：
　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况：
　　工程名称：金游城一期商铺消防管道保温工程
　　工程地点：南通市通州区金游城
　　工程内容：消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。
　　二、工程承包范围及承包方法、工期
　　1、承包范围：一期商铺、屋面，阳台消防管道保温、保温层防护。
　　2、承包方式：包工包料。
　　3、合同工期：90天（日历天）。
　　三、质量标准及验收
　　1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格
　　2、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。
　　3、施工技术要求：
　　、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。
　　、转角，弯头处的保温要密实。
　　4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。
　　四、合同价款与支付
　　1、本合同价款采用固定单价方式。
　　、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。
　　、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。
　　、合同金额（暂定）：37000。00元（人民币大写：叁万柒仟元整）。、合同约定单价：
　　、橡胶保温管（厚度2cm）材料费：1350。00元m3
　　、橡胶保温管制作、安装人工费：300。00元m3
　　、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费：100。00元m2
　　、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费：120。00元m2、华美橡塑胶：12。00元kg
　　2、工程预付款：无工程预付款。
　　3、工程量的确认：工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。
　　4、工程款（进度款）支付
　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
　　、工程验收合格、工程决算审计结束，承包人完全退场并拆除全部临时设施，清运完全部建筑垃圾，并开足100的发票后，付至决算审定价的95，、审定价的5作为质量保修金，在质量保修期壹年满后七个工作日内（无息）返还承包人。
　　五、安全施工
　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担；承包人违反安全规定或安全措施不到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担；由此给发包人造成的损失，由承包人承担。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　设备安装施工合同2
　　发包方（以下简称甲方）：
　　承包方（以下简称乙方）：
　　甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。为明确甲、乙双方权利义务关系，依据《合同法》等的规定，双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，签定本合同，以资双方共同遵守。
　　第一条甲方需求配电设备概况：
　　1。主要设备：
　　2。安装设备辅助材料明细：
　　3。设备安装地点：
　　4。设备安装范围：
　　5。乙方负责协助甲方办理用电手续。
　　第二条供货安装期限：
　　1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电公司审核通过，乙方方可进入施工现场，乙方自进入设备安装现场之日起个工作日内供货并安装调试完毕。
　　2、如遇到下列情况，工期相应顺延：
　　（1）安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行；
　　（2）人力不可抗拒的自然灾害；
　　（3）因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
　　第三条设备价款及安装费用支付：
　　1、工程价款：
　　2、付款方式：
　　第四条所有权保留条款：
　　1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方保留对主要设备的所有权，并有权及时行使的所有权。
　　2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。
　　第五条双方责任、义务：
　　（一）甲方责任、义务：
　　1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
　　2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓储场所等。并提供安装现场的工程地质和地下管网线路资料，保证数据的真实和准确。
　　3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象，如有阻工或干，应立即给与现场处理。否则，因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。
　　4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。
　　5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护，在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏，甲方自行承担维修责任。
　　6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。
　　7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
　　8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。
　　（二）乙方责任、义务：
　　1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
　　2、乙方及时组织人员施工。
　　3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。
　　4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。
　　5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。
　　6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。
　　第六条设备质量及安装验收：
　　1、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
　　2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。
　　3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
　　第七条产品保修、维修、维护约定
　　1、设备保修期一年，时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。
　　2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。
　　第八条附则：
　　本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　年月日
　　设备安装施工合同3
　　甲方：
　　乙方：
　　经双方友好协商，甲方将20xx年吨年氯苯苄系列、1000吨年2、6二氯苯睛、1000吨年对氰基苯酚产品项目承包给乙方。根据《中华人民共和国合法》《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利，互信的原则，签订本施工合同。
　　1、工程名称：20xx年吨年氯苯苄系列、1000吨年2、6二氯苯腈、1000吨年对氰基苯酚产品项目
　　2、工程地点：永椿化工新材料有限公司厂内。
　　3、施工内容：详见附件工作内容清单
　　工程期限：
　　自本工程提供满足安装条件之日起年9月30日至20xx年年1月15日完工。如甲方在满足乙方安装条件下，乙方不能按期完工，每延迟一天按1000元天向甲方支付违约金，该款从工程款中扣除，由于甲方设备，材料供应延误工期由甲方承担。
　　质量标准：
　　a。按图施工，安装工程质量等级合格。
　　b。设备安装必须符合国家相关设备安装，检验及验收规范。
　　C。国家现行的其他制作，安装，施工技术规范。
　　6、甲乙双方驻工地代表
　　甲方驻工地代表及联系方式：赵光全13960695676
　　乙方驻工地负责及联系方式：李光有18602623030
　　7、工程承包方式
　　本工程安装采用包工不包料，甲方提供主材，乙方自备安装机具及辅材（焊接、电动葫芦等），货到现场：甲方负责现场场地及道路的协调，乙方负责卸货。
　　8、结算方式
　　a、固定总价：本工程总造价300000元，叁拾万元（3增值税发票）。
　　b、付款方式，乙方进场后一周内支付工程总价的10，吊装结束具备管架安装条件后支付合同总价40，试生产结束后支付工程总价的40（若当年不能进行试生产，此款应在当年农历的12月20日前完成支付）。余款10验收完成后一年后付清。
　　9、监检、竣工验收：
　　乙方负责办理需要报检的设备及管道安装报检手续，报检费用由甲方承担，在验收中出现的质量问题，乙方要限期在一个月内解决解决。乙方在限期一个月内不能解决，每延迟一天按1000元天向甲方支付违约金。
　　10、其他事项：
　　a、甲方在开工前提供施工现场的安装条件（电通，水通），甲方在厂区类总配电房提供电源，乙方负责到使用现场的电缆及二级箱。
　　b、施工中如果甲方提出工程更改，变更，增加，由甲方现场负责人签证工程量按实结算（若按人工签证，签证人工按300元工日）。
　　c、本工程施工过程中，乙方必须遵守国家有关安全生产的法律法规和甲方的安全管理规章制度，服从甲方现场安全监督管理，乙方须同时和甲方签订安装施工安全协议。
　　d、本工程施工期间的水，电费由甲方承担。
　　e、甲供设备、材料由乙方负责卸车。
　　f、乙方施工人员现场食宿自理。
　　11、本合同一式肆份，甲乙双方各持貳份，在印章齐全后，至工程竣工验收，收款结清前有效。扫描件具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。
　　12、违约责任：按《合园法》执行或双方协商解决，协商不成提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地法院起诉
　　甲方：乙方：
　　日期：日期：
　　设备安装施工合同4
　　建设单位：（甲方）
　　承包单位：（乙方）
　　根据提供的生产车间安装施工图以及乙方在对本项目安装工程的工程进度、质量、造价所做出的承诺，经协商，（简称甲方）将其生产车间安装工程承包给（简称乙方）。
　　为明确双方责任，确保工程质量，实现工程进度目标，控制工程造价，按照《建筑安装承包合同条列》的原则，结合本工程的具体情况，双方本着自愿、平等、互利的原则，经过充分协商，在取得一致意见的基础上，签订本合同，以便共同遵守执行。
　　第一条工程概况
　　工程名称：工程地点：工程承包范围和内容
　　。1生产车间项目车间内主体设备、辅助设备、工艺管道的安装与配套工程。
　　。2生产车间钢平台制作、安装等工程。
　　。3本工程土建、防腐、保温、电气等安装由甲方自行负责。
　　。4车间管道连接至相连的公用管道。
　　。5压力容器安装维修告之手续的办理。上述安装工程包括协助联动试车。
　　设备、材料的分工：详见附件二。
　　第二条工程计价方法及合同价款
　　设计变更、现场工程量增减的签证，均需甲方认可，方可在竣工结算时按实列入总造价。
　　工程计价
　　本次工程为化工建设项目，质量要求为合格工程，质量标准根据工程实际，按国家、化工部等有关规范标准执行。
　　2。焊接管道X光片费按40元张计（包括所有费用及税金），拍片费用和检监费用由甲方承担。
　　。2本工程计价方式为：F20xx高压釜两台、冷冻机组一套及与主体设备配套（包括与主设备配套的辅助设备：如高位槽、计量罐、冷凝器、分离器、冷却塔、输送泵、接收罐等）的车间内外工艺管道所需的的管道连接，主辅设备安装一次性按六万元人民币总包，钢平台以1000元吨计算。
　　。3本工程合同暂定价：八万元（其中甲供设备、主材工程量约一百万元）。
　　第三条工期
　　开工日期：年月日竣工日期：年月日单机试车完毕，具备联动试车条件。
　　由于不可抗力的自然因素及非乙方原因，经报甲方确认后，本项目工程顺应延期。
　　第四条工程款的支付
　　本合同签订生效后，乙方机具，人员进场七天内，甲方向乙方支付2万元的预付款，主体设备安装就位完成工后支付2万元的进度款，其余工程款在甲方审核认可后，一个星期内完成结算手续和付款，付款至总结算价的95，其余5留着质量保证金，待3个月后无施工质量问题7天内一次结清。
　　单机试车完毕，具备联动试车条件后十五天内双方按现场实测为原则确定完工作量，乙方应在工作量确定后一个月内编制施工结算书，施工决算书必须符合有关规定和合同，提交甲方审核，甲方在一个月内审核完毕，拿出审核意见，否则视为甲方对乙方结算书的认可，待双方认可后一周内结算手续。
　　第五条图纸、设计变更、技术资料
　　甲方交给乙方的施工图及其它资料，双方均视为可以据此施工的有效文件。
　　乙方不得将甲方图纸资料、工程名称、工程规模、设备名称、规格（也包括口头叙述）泄露转让给第三方，如有违反将依法追究乙方责任。
　　甲方提供给乙方的施工图、设计变更等施工资料一式两份，其中一份作为竣工图，其它所有图纸、书面资料均为工程竣工前归还甲方。
　　由于某种原因甲方需要设计变更时，应在施工前由甲方经过设计单位同意后向乙方发出变更通知单，乙方应认真积极配合，如需变更内容未施工，应及时按变更要求来施工。在施工中乙方发现施工图有误应及时向甲方提出，甲方应在24小时内给与答复，以免造成材料积压、停工、窝工。由于非乙方原因造成返工，返工拆除部分按合同价的50计算拆除费。
　　第六条工程施工质量
　　乙方必须严格执行国家颁布的操作规程、施工及验收规范和评定标准（按化工部标准等有关国家标准进行验收）。在施工过程中，如发现乙方无能力按期、按合同规定的质量要求完成或工作态度恶劣或配合作风差，经二次书面警告仍未有明显改正，乙方无故停工或严重影响工程的质量、工期时，业主有权解除本合同，并在发出通知后五天内完成清退撤场工作。
　　乙方必须接受甲方检查、监督。
　　本工程质量必须合格。
　　第七条安全管理
　　安全：乙方应认真学习甲方厂内有关规章制度，遵守甲方厂纪厂规。乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施。施工现场发生的。安全事故，甲方一概不负责任，由方自行负责。在施工过程中严格按各种设备去使用安全要求，如由于乙方原因造成设备损坏的，乙方应按实赔偿，并承担因此发生的后果。
　　乙方在动力设备、高压线路、地下管网、易燃易爆地段、施工前应向甲方提供安全保卫措施，经甲方比准后实施。
　　乙方必须严格遵守甲方安全生产，防火管理的各项规定，接受甲方督促。
　　乙方在施工期间必须严格按国家有关规定做好安全生产工作，其间发生安全事故，一切损失由乙方负责。
　　第八条双方责任
　　甲方现责任
　　8。甲方负责做好施工用水、电和现场三通一平。
　　8。在开工前确定建筑工程轴线、标高和坐标控制点，为乙方在施工时创造条件。
　　8。甲方指派为驻现场总代表，负责处理施工日常事务，对工程量及施工进度进行监督，负责办理土建与安建与安装工程交接、设计变更、签字各种记录认可、验收等手续。
　　8。负责对施工人员进行进入甲方厂区内安全、保卫教育、协助乙方做好现场安全、保卫工作，负责施工动土、动火手续。乙方负责
　　8。乙方对已完工工程负责保管好，保护期间如乙方发生损坏，乙方自费予以修复。
　　8。为本项目经理，共用履行本合同的各项规定。
　　。3乙方在施工过程中必须按图和甲方工艺要求施工，服从甲方施工管理人员的监督和和指导。
　　。4根据协议规定必须甲方提供材料，乙方根据工程进度提前叁天书面通知甲方购买，特殊材料必须提前十天通知甲方购买。未按要求提前通知造成待料停工的，由乙方负责，如由甲方原因造成供料不及时，造成乙方比较严重的停工，损失由双方协商解决。具体参见供应协议。
　　第九条违约与奖罚
　　工期奖罚：在保证质量前提下，乙方需按合同工期（包括经甲方签证的顺延时间）完成，由乙方原因未按期完工，工期延期违约金按500元计算。
　　本合同签订后，除不可抗力的原因外，双方务必严格遵守，全面履行，双方都不得任意变更或推翻合同，任何一方违反合同均应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的损失。
　　第十条其他
　　合同纠纷按经济合同法有关条款处理。
　　本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则，协商解决，如协商不成，任何一方可向连云港市工商管理部门申请调解，可向连云港市人民法院起诉。
　　为尽事宜，双方协商解决。
　　本合同共肆份，双方各执贰份，自合同盖章之日起生效，工程全部完成，按合同规定保质期满，财务结清后自然失效（保密协议仍然有效）。
　　甲方：地址：
　　法人代表：联系人：（或授权代表）电话：
　　开户银行：帐号：乙方：地址：
　　法人代表：联系人：（或授权代表）
　　电话：开户行：
　　合同签订日期：
　　设备安装施工合同5
　　立协双方：
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　为了明确双方的经济责任及职责，分工协作，共同努力，完成白梅面粉公司原粮库塔吊施工任务，经双方多次协商达成以下协议。
　　一、承包范围及结算办法
　　、塔吊进场甲方付乙方机械进场费两万元整；
　　、塔吊的租赁费用按安装启用三天后计时到塔吊报停时间截止（每月按30天为准，每月的租赁费用为两万元整）；
　　、塔吊操作人员工资、塔吊的检修、保养及安全由乙方自负（塔吊的养护及定期检修、乙方工作人员不安全操作造成的事故等）；
　　4、大型机械安装及拆除由乙方自负；
　　、乙方操作人员吃住由甲方提供；
　　7、乙方操作人员必须安全文明操作、按时上班，积极配合甲方管理人员调配，不遵守甲方管理人员的合理调配，违反一次处罚200元并赔付甲方的经济损失，三次以上乙方无条件退场无（无租赁费、及涉及乙方的其它费用）；
　　8、由于乙方操作失误造成的不安全事故及其损失乙方全部承当；
　　9、本协议未尽事宜，双方代表现场商定。
　　10、本协议签字后生效，一式二份，双方各执一份，公司备案一份。工程完成后结清一切手续后自行失效。
　　甲方：日期
　　乙方：日期
　　设备安装施工合同6
　　甲方：
　　乙方：供热公司
　　依照《中华人民共和国民法典》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方根据包工包料，工程分工负贵协作的精神，并承担一切的责任和义务，经甲乙双方充分协商商定合同，并严肃执行。
　　第一条：工程概况
　　1、工程名称：采暖管水安装工程
　　2、工程地址：
　　3、承包方式：包工包料。
　　4、工程期限：本工程自年月日至年月日完工，工期15为天？
　　5、合同价款：按照实际发生工程量计算，共计元整（Y：。详见清单。
　　6、付款方式：乙方进入工地首付工程总价款的工程完工后付剩10余交工后试用两个月全部付清。
　　7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲方无关。
　　第二条：工程质量
　　1、屮方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的。、如造成施工返工。后果自负、并赔偿屮方损失。
　　2、乙方必须按照图纸设计？变更、技术规范及屮方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工，全部工程质量必须保证合格，否则造成一工损失山乙方承担。
　　第三条：工程安全
　　1、分项工程承包的所有施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故山乙方承担全部责任。
　　2、施工现场必须每天达到清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，达到文明施工。
　　第四条：附则
　　1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。
　　2、本合同一式两份，双方各执一份。
　　3、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。
　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工并结算完毕后失效。
　　甲方：
　　乙方：供热公司
　　年月日
　　设备安装施工合同7
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
　　第一条工程项目
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程项目批准单位：
　　批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号）
　　项目主管单位：
　　四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：
　　五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。
　　第二条施工准备
　　一、发包方：
　　1。月日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
　　2。月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
　　3。本合同签订后天内提交建筑许可证。
　　4。合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）份。
　　5。组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。
　　二、承包方：
　　1。负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
　　2。组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
　　3。编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。
　　第三条工程期限
　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
　　二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。
　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
　　1。按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
　　2。凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
　　3。不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
　　4。在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
　　5。非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
　　6。未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
　　7。人力不可抗拒的因素而延误工期。
　　第四条工程质量
　　一、本工程质量经双方研究要求达到：
　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
　　1。由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
　　2。由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；
　　3。隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
　　4。承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；
　　5。承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的。处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；
　　6。工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
　　第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
　　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；
　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；
　　三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
　　四、本工程材料和设备差价的处理办的法：
　　第六条工程价款的支付与结算
　　工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办的法”执行。
　　一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的备料款，计人民币万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的计人民币万元，安装工程按人工费的计人民币万元；材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额
　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
　　三、工程价款支付达到合同总价款的95时，不再按进度付款，办的完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金。
　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
　　六、本合同造价结算方式：
　　七、承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办的银行审定后拨款。
　　第七条施工与设计变更
　　一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。
　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
　　第八条工程验收
　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
　　二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办的理验收签证手续。
　　三、工程竣工验收后，方包方方可使用。
　　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办的法（试行）》执行。
　　第九条违约责任
　　承包方的责任：
　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
　　发包方的责任：
　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
　　四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办的法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
　　第十条纠纷解决办的法
　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：
　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；
　　二、向人民法院起诉。
　　第十一条附则
　　一、本合同一式份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办的银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办的理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办的理鉴（公）证。
　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办的理鉴（公）证的，自办的毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
　　甲方：
　　乙方：
　　设备安装施工合同8
　　同
　　甲方：
　　乙方：
　　经甲乙双方共同协商，就电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
　　一、工程名称：
　　电站机电设备安装工程
　　二、工程地点：
　　三、工程内容：
　　详见工程量报价清单。
　　四、工程价款及工程结算：
　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
　　五、工程工期：
　　根据甲乙双方商定，乙方在年月份进场施工，年月日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
　　六、付款方式：
　　（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
　　（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
　　七、双方责任：
　　甲方：
　　1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
　　3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
　　乙方：
　　1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
　　2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
　　3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
　　八、质量验收：
　　1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
　　3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
　　4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
　　九、安全管理：
　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
　　3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
　　4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
　　5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的。人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
　　十、违约、仲裁：
　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5进行处罚。
　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
　　十一、其他：
　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
　　1）设计图纸及招投标文件的技术要求。
　　2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。
　　3）设计变更通知等技术文件。
　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
　　3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
　　十二、合同份数：
　　本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。
　　甲方：乙方：
　　法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：
　　联系电话：联系电话：
　　开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：
　　设备安装施工合同9
　　定作人：
　　承揽人：
　　签订地点：（甲方所在地）
　　签订时间：年月日
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方事宜经协商一致，达成如下合同条款：
　　1。1工程概况
　　1。1。1工程名称：
　　1。1。2施工地点：
　　1。1。3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成（施工内容），验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。
　　1。2主要日期
　　工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日），乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。
　　1。3质量标准
　　工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。
　　1。4合同价款
　　1。4。1本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同
　　1。1。3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。
　　1。4。2以上价格包含：（施工内容）。
　　1。5价款支付：（双发约定付款方式）。
　　1。6安全责任：
　　乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关；
　　1。7合同生效
　　本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
　　1。8甲方违约责任
　　1。8。1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。
　　1。9乙方违约责任
　　1。9。1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。
　　1。9。2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30的违约金。
　　1。9。3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。
　　1。10争议解决
　　合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。
　　1。11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。
　　签订地点：
　　甲方：乙方：
　　法人代表：
　　授权代表：
　　开户银行：
　　账号：
　　联系人：
　　电话：
　　传真：
　　住所：
　　证件号：
　　设备安装施工合同10
　　发包方：xx有限公司（以下简称甲方）
　　承包方：xx安装有限公司（以下简称乙方）
　　甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。
　　第一条工程概况
　　1。1工程名称：石英砂加工一线电气安装。
　　1。2工程地点：
　　1。3工程内容：详见合同附件。
　　1。4承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。
　　1。5工程性质：设备材料的安装施工工程。
　　1。6安装工期：
　　l。6。1安装工程开工日期：
　　1。6。2安装工程竣工日期：
　　第二条合同文件
　　施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。
　　第三条标准和适用法律
　　3。1使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。
　　3。2适用法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。
　　第四条图纸及技术资料
　　4。1图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10承担违约责任。
　　4。2发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。
　　4。3承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。
　　第五条甲、乙双方授权工地代表
　　5。l发包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。
　　5。2承包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。
　　5。3甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。
　　第六条双方责任：
　　发包方：1、负责工程线路线行协调工作。
　　2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。
　　3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。
　　4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。
　　承包方：1、按《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》；《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。
　　2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。
　　3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作，加强施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。
　　4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。
　　5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。
　　6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。
　　7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。
　　8、及时提供上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。
　　9、承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。
　　第七条暂停施工、中止施工或重新分包
　　7。1如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。
　　7。2终止施工或重新分包：如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。
　　第八条工期延误
　　若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。
　　第九条工期提前
　　根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。
　　第十条安装质量和质量检查
　　10。1工程质量
　　10。1。1承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
　　10。1。2发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
　　10。2质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。
　　第十一条隐蔽工程和中间验收
　　工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。
　　第十二条安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。
　　第十三条重新检验
　　发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。
　　第十四条合同价款及调整
　　14。1本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（480000。00）。
　　14。2当有以下情况之一时，可作价款调整。
　　14。2。1本合同规定之外的工程内容增减。
　　14。2。2本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5以内的合同总价不作调整，超过5以上部分按实际结算。
　　14。2。3发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。
　　第十五条工程款支付及工程价格结算
　　15。1该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90；
　　15。2留结算总金额10作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。
　　第十六条设计变更
　　16。1发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。
　　16。2承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。
　　第十七条竣工验收及工程保修
　　17。1本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。
　　17。2承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。
　　17。3发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。
　　17。4。工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
　　由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。
　　第十八条解决争议的办法
　　18。1甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
　　18。2发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：
　　18。2。1合同确己无法履行。
　　18。2。2双方协议停止施工。
　　18。2。3调解要求停止施工，且为双方接受。
　　18。2。4法院要求停止施工。
　　第十九条违约
　　19。1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
　　19。1。1发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
　　19。1。2承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。
　　19。2在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15违约金给守约方。
　　19。3承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15追究承包方的违约责任。
　　第二十条索赔
　　当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：
　　20。1有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关证据。
　　20。2索赔事件发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。
　　20。3责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予确认，或要求提供进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经确认。
　　第二十一条安全施工
　　21。1承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责，承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用，第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。
　　21。2发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部门要求处理。
　　21。3承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理，并配合相关施工单位积极完成施工任务，否则发包方有权按5001000元次的罚款在工程款中扣除。
　　第二十二条保险
　　22。1发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。
　　22。2承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。
　　第二十三条合同的生效及终止
　　23。1本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
　　23。2本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
　　第二十四条合同份数
　　本合同正本一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。
　　第二十五条其它
　　25。l本合同未尽事宜，另行协商解决。
　　25。2合同附件一为本合同的组成部分。
　　发包方：承包方：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　签约日期：年月日日期：年月日
　　设备安装施工合同11
　　甲方：
　　乙方：
　　甲方与乙方原于年月日签订的庞庄村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于年月日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：
　　一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。
　　二、经双方对上述费用进行核算统计，截止年月日甲方应付乙方款项共计万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。
　　三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计万元（含代付工程料款万元），详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。
　　四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
　　五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费10000元日。
　　六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）
　　法人代表：（盖章）法人代表：（盖章）
　　年月日年月日
　　设备安装施工合同12
　　甲方：
　　乙方：
　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：
　　第一条：工程承包范围
　　1。1工程地点：北京市顺义区南法信镇。
　　1。2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
　　第二条：工程承包方式及合同单价
　　2。1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。
　　2。2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。
　　2。3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
　　对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
　　第三条：工程承包内容
　　乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：
　　母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆（线）防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
　　第四条：工期和工程进度
　　41工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到0。000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。
　　第五条：项目经理与技术负责人
　　51乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是：，技术负责人：。
　　52乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。
　　53施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。
　　第六条：工程质量
　　61乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2的经济处罚。
　　62乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。
　　63乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GBT28001：20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。
　　第七条：协作与配合
　　71在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。
　　72为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
　　73若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
　　74用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。
　　75为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。
　　第八条：月计价（结算）及拨款
　　81本合同工程每月20～30日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10作为质量保证金，工程竣工后返还5，缺陷责任期满后返还剩余部分（质量保证金的返还均不计利息）。
　　计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050020xx）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。
　　82乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。
　　83本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。
　　84为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。
　　85根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。
　　86所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。
　　87根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。
　　88本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元天计，技工按45元天计。
　　第九条：材料供应
　　91为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。
　　92用于本合同的主要材料（见附录《安装工程主要材料目录》）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。
　　93主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为10000～50000元并追究责任。
　　94乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1。3倍承担。
　　95乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。
　　96因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。
　　第十条：甲方责任
　　101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。
　　102负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。
　　103指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。
　　104负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。
　　105提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。
　　106负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。
　　107负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。
　　第十一条：乙方责任
　　111保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。
　　112乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。
　　113根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。
　　114严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。
　　115乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担其产生的一切损失和费用。
　　116乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度
　　117为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。
　　118按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。
　　119负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。
　　1110无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。
　　1111不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。
　　1112因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。
　　第十二条：安全及文明施工
　　121乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。
　　122乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。
　　123甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予乙方10000元处罚，每亡一人给予乙方30000元处罚，同时其责任事故均由乙方承担，虽然甲方给予了安全生产处罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故，工程完工后退还安全保证金。
　　124为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。
　　125乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的，甲方将不予计量。
　　126施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以3000～8000元的罚款。
　　127乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者500～1000元次的罚款。
　　第十三条：违约责任
　　131乙方有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担：
　　（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方七日观察期，情况未见改观或整改不理想时；
　　（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；
　　（3）、乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；
　　（4）、安全管理体系不健全，造成等级以上安全事故的；
　　（5）、乙方严重违约使协议不能继续履行的。
　　132乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行承担退场引起的相关损失。
　　第十四条：履约保证
　　141根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证金壹拾万元，工程竣工后无违约情况给予退还。
　　第十五条：质量保证金条款
　　151为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5，其余5在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。
　　第十六条：合同附件
　　161乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。
　　162双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。
　　第十七条：争议解决
　　171协议履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。
　　第十八条：协议生效与终止
　　本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。
　　第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。
　　甲方：（公章）乙方（公章）
　　代表：代表：
　　日期：年月日
　　设备安装施工合同13
　　签订地点：
　　签订时间：年月日
　　按《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，就XX项目中的项目，经甲乙双方协商一致，签订如下合同条款，以供双方共同严格履行。
　　1、合同双方：
　　1。1甲方单位：（以下简称甲方）
　　联系地址：
　　联系人：
　　1。2乙方单位：（以下简称乙方）
　　联系地址：
　　联系人：
　　2、货物清单及施工内容
　　内容数量单位单价（元）金额（元）
　　详见《附件一：多媒体设备安装施工项目清单》，经甲乙双方确认后，均为本合同不可分割之附件，作为乙方供应产品设备的依据，以及双方进行验收的依据之一。
　　3、技术标准和质量要求
　　3。1涉及的所有设备均应符合原厂产品外包装标识的技术标准；
　　3。2产品质保期按原厂壹年保修期限进行质保。
　　4、产品的包装标准
　　乙方根据产品具体性状及运输方式等特点采用适合的包装物、并在交货时保证其完好性。
　　5、交货时间、地点
　　5。1日期：合同签定后个工作日内。
　　5。2地点：
　　5。3运费承担：方承担运费
　　6、付款方式及期限
　　6。1合同金额
　　本合同总价为人民币：元，大写；此费用含不含税（乙方开具增值税普通发票）。
　　6。2付款方式
　　6。2。1首付款：为合同总价（即：元）大写元整。甲方在合同签订后，并经乙方书面请款后3个工作日内支付，并以此作为确立合同的依据。
　　6。2。2尾款：为合同总价的（即：元）大写：元整。乙方将所有产品及配件送货至约定安装地点，并经甲方初步验收无发现外观瑕疵和数量清点验收并开始做设备的调试，直至所有设备及系统完全正常使用。经业主整体验收，甲方收到业主支付的款项后3个工作日内向乙方支付尾款。
　　7、交货要求及质量标准
　　7。1由乙方所提供的产品严格按照该类设备及安装的国家标准、行业标准中的最高标准执行和验收，并应符合安装地省市地方的要求，满足系统的要求，并通过了国家有关质量检测和质量认证。乙方在此郑重承诺在本项目中所使用所有产品均为原装产品，且通过国家相关认证机构检验的。乙方保证提供的产品是全新、未使用过的，同时提供产品说明书、产品检验报告、标准名称和型号及保修证书等，并完全符合合同及本项目使用要求的质量、规格及性能要求。如乙方提供水货、假冒伪劣、非全新或使用过的产品，甲方有权单方面解除本合同，乙方须返还全部已收款项，并赔偿甲方合同金额一倍合同款。
　　7。2合同金额已包括安装所有设备必须的辅材和配件，乙方在安装过程中不再另行收取辅材和配件费用。
　　7。3如甲方需延期交货，必须提前三天以书面形式通知乙方。
　　7。4乙方需提供成套设备的各种技术或使用说明书、生产许可证、合格证、质量检验报告、保修卡（书）。
　　7。5设备详细参数详见《附件一：多媒体设备安装施工项目清单》。
　　7。6如果乙方向甲方供应的商品不符合合同约定、约定标准的，或提供假冒伪劣的产品，甲方可随时解除本合同并要求赔偿。
　　8、安装及验收
　　8。1乙方依据合同附件进行供货。
　　8。2乙方应根据甲方需求，完成合同所有设备的安装和调试工作；
　　8。3在甲方验收前，乙方进行一次性为甲方指定人员作系统使用、操作保养等内容的专题培训，确保甲方指定人员能正确使用系统及进行相关操作、保养等工作。
　　8。4验收内容包括但不限于：设备能否正常工作、设备工作状态是否符合展项预期、中控系统是否实现预期功能等。
　　9、质量保证
　　9。1乙方售后服务承诺，若该产品出现非人为损坏质量问题，自安装验收合格且正式运行之日起壹年免费保修，壹年后有偿维护。质量保修服务细则：
　　9。2属于保修期内产品，乙方在收到在维修产品通知后的7个工作日内维修好给甲方，如在5个工作日内不能维修好，乙方必需在自报修之日起第6个工作日内提供代用品给甲方使用。代用品必须为同款、同型号产品，且代用品保修期限不得早于正品保修期限。若一个月内，不能修好，需更换全新的产品。
　　9。3所有产品在保修期限内的设备（含所有配件）的更换，为免费更换。所有产品在保修期限外的设备（含所有配件）的更换，其价格均应按照本合同约定收取：若市场价格有波动，市场价格高者，按本合同单价计收；若市场价格低者，按市场价格低者计收。
　　9。4因自行拆卸造成的损坏，不在免费保修范围内。
　　10、退换货责任
　　10。1若因质量原因造成的退换货（非人为损坏），由乙方承担退换货运费；
　　10。2若因非质量原因造成、或者由于甲方使用不当导致而出现的问题不予退货，维修费用由甲方承担；配件费用参考货物生产厂家维修标准。
　　11、违约责任
　　11。1在甲方未向乙方结清全部货款之前，本合同的所有货物所有权归乙方所有。
　　11。2关于交货期，如果因甲方对于整个进度调整的原因造成交货期延误，经乙方书面要求甲方办理签证的，交货期相应顺延，乙方不承担交货期延误责任；如果属乙方自身原因，交货期不得顺延，若有时间延误，甲方有权解除合同，要求乙方退回全部已付款项，并有权要求乙方支付合同总金额20的违约金。
　　11。3甲方应按照本合同第6条支付乙方合同款项，如不能按时支付，每延期一天将按当期逾期付款金额的千分之四向乙方支付违约金。
　　11。4合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿。
　　11。5合同的解除
　　11。5。1除本合同约定或法定事由外，任何一方均不得单方解除本合同。
　　11。5。2如果因甲方根本违约原因使乙方不能实现本合同目的，乙方有权按照本合同约定解除本合同时，除本合同另有约定外，则双方按照如下约定履行：
　　（1）本合同自乙方发出的解除通知送达甲方之日起解除；
　　（2）本合同解除时，乙方有权不退还甲方已支付的款项，并要求甲方赔偿合同金额20的违约金；
　　11。5。3如果因乙方根本违约原因导致甲方按照本合同约定解除本合同的，除本合同另有约定外，则双方按照如下约定履行：
　　（1）本合同自甲方发出的解除通知送达乙方之日起解除；
　　（2）本合同解除时，甲方有权要求乙方返还已支付的所有款项，并要求乙方赔偿合同金额20的违约金；
　　12、纠纷的解决
　　因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方首先应通过友好协商解决；如果协商不能解决的，双方约定通过乙方所在地人民法院解决纠纷。
　　13、合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同；本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商解决，另行签订补充协议。
　　14、本合同自合同双方授权代表签字盖章之日起生效。
　　15、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
　　16、甲乙双方信息
　　甲方乙方
　　单位名称：单位名称：
　　纳税人识别号：纳税人识别号：
　　账号：账号：
　　开户银行：开户银行：
　　甲方：有限公司
　　授权代表：
　　日期：
　　乙方：（盖章）
　　授权代表：
　　日期：
　　设备安装施工合同14
　　甲方：建设单位（以下简称甲方）
　　乙方：施工单位：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
　　第一条工程项目
　　1。工程名称：
　　2。工程内容：
　　a。钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及100PVC雨落管安装，跨度24m，长度83。6m，柱距为7。6m，檐口高度7m，不含门窗、基础。彩板封面单面，维护墙。
　　b。墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆、墙面加固。
　　c。材料的规格
　　墙面、屋顶彩板厚度0。476mm
　　房面水平支撑：1143cm焊管
　　细杆：114壁厚3cm
　　墙面剪刀叉：16的。圆钢
　　墙面套管：32镀锌焊管140402。020
　　注：（所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作）
　　3。工程单价及造价：单价为208元m2（不含税），其中包括人工、机具、机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用，具体结算按甲方现场实际收方结算。
　　4。工程款支付：乙方完成整个工程的50时，甲方按工程总造价的50给乙方支付工程款，余款（除质保金外）在10天内经甲方验收合格后，一次性付清所有余款
　　第二条工程质保
　　该工程质保期壹年，并扣合同总价款的3作为质保金；如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。
　　第三条施工工期及施工措施
　　1、合同签订后，甲方基础工程完成后及时通知乙方，乙方立即进场施工，工期为30天，除不可抗力因素（如下雨）工期可适当顺延。
　　2、工程质量：按甲方要求进行施工，质量要求达到合格。
　　第四条甲方责任和义务
　　1、甲方派
　　2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。
　　3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。
　　第五条乙方责任和义务
　　1、乙方派为现场负责人，联系电话
　　2、乙方严格按照规程办理，坚持文明施工，保证质量，做到安全生产，若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失，一概由乙方负责。
　　3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。
　　4、乙方在施工中应及时清理现场，保持现场清洁，不影响其他施工。
　　第六条工程验收
　　1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。
　　2、乙方完成施工后，甲方在10天之内进行工程验收。
　　第七条其他
　　1、本合同未尽事宜，经双方协商后，另签补充协议，并与本合同具有同等法律效力
　　2、本合同一式贰份，双方各执壹份，本合同双方签字盖章后生效。
　　3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。
　　4、除本合同外另增加的部分，按本合同单价计算。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　设备安装施工合同15
　　发包人：（全称）（以下简称甲方）承包人：（全称）（以下简称乙方）
　　依据《建筑法》及其他有关法律、法夫、遵循平等、自愿公平和诚实、信用的原则，甲、乙双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：工程地点：工程内容：
　　二、工程承包范围与质量标准
　　设计范围内的地暖设备安装施工，承包范围内工程检测合格，达到国家规范标准。
　　三、合同日期：
　　合同工期净日历天数：天；开工日期：年月日；竣工日期：年月日。
　　四、合同价款
　　总面积平方米，每平方米元，合计价款。元（），预算书附后。第二部分合同条款
　　一、合同文件
　　1、合同文件及解释循序：
　　（1）本合同协议书；
　　（2）本合同合同条款；
　　（3）标准、规范及有半技件；
　　2、本合同使用汉文签定
　　3、适用标准、规范名称：
　　二、双方的一般权利与义务
　　（一）甲方工作
　　甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
　　1、乙方进入施工现场时，甲方应给乙方以书面开工做好技术交底，并签字确认。
　　2、甲方负责将施工所需水、电从施工现场外部接至施工现场，保证施工期间的需要。
　　（二）乙方工作
　　乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：
　　1、组织施工人员、材料、施工设备进场施工。
　　2、对进场人员、材料负责安全保卫，进场的材料必须报检，不合格产品不准进场。
　　3、施工人员进入现场施工用水、用电，必须向甲方现场管理人员请示，并经甲方同意后方可使用。
　　4、乙方负责本合同内约定的单项工程试运行。
　　三、质量与验收
　　（一）工程质量
　　1、工程质量应当达到协议定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
　　2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
　　四、安全施工
　　在施工过程中，出现的任何意外跟甲方无关，由乙方负责。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日