纠纷奇闻社交美文家庭
投稿投诉
家庭城市
爱好生活
创业男女
能力餐饮
美文职业
心理周易
母婴奇趣
两性技能
社交传统
新闻范文
工作个人
思考社会
作文职场
家居中考
兴趣安全
解密魅力
奇闻笑话
写作笔记
阅读企业
饮食时事
纠纷案例
初中历史
说说童话
乐趣治疗

窝工费和误工费的区别定义是什么?

10月18日 罗刹长投稿
  由于发音上的相似,人们总是容易分不清窝工费和误工费的区别定义是什么,律图小编就来给大家讲述一下窝工费和误工费的区别,以防大家再搞混。误工费顾名思义就是因为耽误了工作而被给与的费用,而窝工费又是什么呢,是指工期不能如期完成所产生的费用。
  窝工费和误工费的区别定义是什么
  《中华人民共和国民法典》(2021。1。1生效)第一千一百七十九条【人身损害赔偿范围】侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
  “窝工费”,即建设工程窝工费,是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。
  这里的建设工程,是特指一般工业及民用建筑、水利水电工程、路桥工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用航空港工程等以土建为核心或主要工作内容的建设项目。
  发生窝工的原因往往有:
  1、承包商在建设工程合同签署后依约将设备、人员、物资、材料等进场或者承包商按照建设方(业主)指令将上述所列条件进场,但随后建设项目被撤销而产生窝工;
  2、承包商经招投标程序中标并签约后将设备、人员、物资、材料等进场,但建设方(业主)因其自身在招投标过程中的单方过错致使承包商的中标和合同被行政职能部门撤销而产生窝工;
  3、承包商因建设方(业主)在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等方面的原因造成建设项目依约施工时间被延误而造成窝工;
  4、承包商承建的工程项目在承包商依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工
  5、承包商承建的工程项目因建设方依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、场地、技术资料等供应障碍或供应滞后而产生窝工;
  6、承包商在施工过程因建设方或建设方聘用的监理方的指令而产生的与第三方工作面干扰而产生窝工或者承包商按照合同规定的项目和工期要求施工所必然产生的与第三方工作面干扰而产生窝工;
  7、承包商在施工过程中基于建设方工程价款支付能力受限的原因而产生的合理窝工;
  8、建设方基于施工安全或项目建设期间的协调或基于其对工程项目的考量原因或者基于自然、地质原因而指令停工;
  9、合法分包商因总包方的停工指令、工作面移交迟延、约定由总包商提供的设备物资供应迟延、与第三方工作面干扰、总包商设计变更或者施工图变更、约定因总包商工程价款支付能力受限等原因产生的分包工程窝工;
  10、其它合理的原因所致窝工。
  而误工是指:
  指未能参加生产劳动而耽误的劳动日。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。
  这是两个不同的词汇,单单从字词的区别上去理解其实就是耽误,不过这通常是针对个人主体而言的,而窝工费针对的主体是公司机构,这样一理解其实就好区分两者的区别了。更多法律问题可以咨询律图。
  延伸阅读:
  最新误工费和陪护费标准
  车祸误工费赔偿标准是多少
  交通事故误工费赔偿需要哪些证据?
投诉 评论

申请工伤赔偿手续繁琐吗热门城市:泰安律师康平县律师桦川县律师日照律师法库县律师汤原县律师德州律师新民市律师抚远县律师……童工工伤死亡赔偿标准是怎样的?热门城市:二道江区律师南充律师贵阳律师通化县律师毕节律师香港律师辉南县律师曲靖律师八道江区律师……工伤赔偿的诉讼时效是多久?热门城市:龙岩律师枣庄律师眉山律师古塔区律师阜阳律师广元律师凌河区律师贵阳律师株洲律师……家属工伤死亡有什么赔偿职工在工作过程中一定要小心,避免发生意外事件,造成人身伤亡。但如果真的不幸发生了工伤事故的话,那么也要按照相关规定来进行处理,此时家属工伤死亡的有什么赔偿呢?律图小编将在下文中……雇佣关系工伤赔偿标准是什么?雇佣关系和劳动关系区别是什么?热门城市:昌黎县律师林芝律师承德律师抚宁县律师长安区律师淮安律师邯山区律师桥东区律师滁州律师……窝工费和误工费的区别定义是什么?由于发音上的相似,人们总是容易分不清窝工费和误工费的区别定义是什么,律图小编就来给大家讲述一下窝工费和误工费的区别,以防大家再搞混。误工费顾名思义就是因为耽误了工作而被给与的费……工伤保险待遇自查情况是怎么样的?工伤,是一般危险工作从业者经常会出现的情况,一般比如一些挖矿之类的工作,还有在海洋上的一些工作,航海员,水手等等,因为,自然因素比较多,都是人为不能够控制的,所以及其容易造成一……广州工伤鉴定评级的相关规定是什么在我国,工伤鉴定是按照不同的等级进行评定的。工伤鉴定的等级对当事人和司法审判都是很重要的。不同的级别,理赔的数额也是不一样的。司法鉴定机构在鉴定评级的时候,会严格按照国家的规定……工伤保险待遇与经济补偿金能共同主张吗?工伤保险待遇是受到工伤后社会给出的一种补偿措施,而经济补偿金是由工伤受伤者所在的工作机构给出的工伤赔偿。两者虽然同样和工伤有关但是却很是不同,那么,工伤保险待遇与经济补偿金可以……人伤误工费财产损失怎么赔偿?在日常生活中,由于与他人的一些口角,有时会导致跟对方大打出手,不管是先动手还是后动手,总会有人受到伤害。轻一点就是鼻青脸肿,重一点就是断胳膊,断腿了,在重一点就致残了,意识的冲……工伤保险十级伤残的待遇的规定是什么?工伤保险在我们国家是非常重要的一个保险那一行,因为如果发生工伤之后,劳动者肯定是需要一定的费用的,比如说包括医疗费用,还有一些具体的治疗的相关费用,所以保险显得非常重要,因此很……案由工伤保险待遇的i法律依据是什么?案由实际上就是对某些民事纠纷的案件的名称,其实民事纠纷当中规定的民事案由是特别的多的,总体来说包括劳动争议,知识产权纠纷等,这都是属于案件的案由。因为工伤保险待遇方面引发的争议……
受害人住院后死亡误工费是否需要赔偿工伤赔偿协商后可以更改吗?做家政的误工费如何确定?工伤四级伤残赔偿标准是怎么规定的?三七责任法院误工费如何进行赔偿?交通事故赔偿误工费2月合理吗?民事诉讼中的误工费认定怎么证明?上海工伤10级赔偿多少伤残补助金申请误工费没上班的可以申请吗在广东工伤伤残鉴定标准如何分级?误工费公务员需要提供什么证据在我国老人是否有误工费人身损害的赔偿

友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找美丽时装彩妆资讯历史明星乐活安卓数码常识驾车健康苹果问答网络发型电视车载室内电影游戏科学音乐整形